2025年度广西南宁牌坊古建筑施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度广西南宁牌坊古建筑施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.工程造价与支付3.1工程造价3.2工程造价调整3.3支付方式3.4付款时间节点4.工程进度与验收4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3验收程序4.4验收时间5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工人员管理5.3施工设备管理5.4施工材料管理5.5施工安全与环境保护6.施工资料与档案管理6.1施工资料编制要求6.2施工档案管理要求6.3施工资料与档案的移交7.保修与维修7.1保修期限7.2保修范围7.3维修责任7.4维修费用8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3技术规范12.4合同附件清单13.合同签订与备案13.1合同签订程序13.2合同备案要求13.3合同备案机构14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：广西南宁牌坊古建筑有限公司（2）乙方：古建筑工程有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：广西壮族自治区南宁市区路号（2）乙方地址：广西壮族自治区南宁市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称广西南宁牌坊古建筑施工项目2.2项目地点广西壮族自治区南宁市区路2.3项目规模占地面积：10000平方米，建筑面积：5000平方米2.4项目工期自合同签订之日起，工期为12个月2.5项目质量要求按照国家相关建筑工程质量标准执行，确保工程质量合格3.工程造价与支付3.1工程造价项目总投资：1000万元3.2工程造价调整在工程实施过程中，如遇材料价格、人工费用、设备租赁等变动，按实际发生费用调整工程造价3.3支付方式（1）预付款：合同签订后5个工作日内，乙方提交相关材料，甲方支付合同总额的20%作为预付款（2）进度款：按工程进度分期支付，每完成20%的工程量，乙方提交相关材料，甲方支付相应比例的款项（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总额的60%作为竣工结算款（4）质保金：合同总额的10%作为质保金，在保修期满后无质量问题退还3.4付款时间节点（1）预付款：合同签订后5个工作日内（2）进度款：工程每完成20%的工程量后5个工作日内（3）竣工结算款：竣工验收合格后10个工作日内（4）质保金：保修期满后10个工作日内4.工程进度与验收4.1工程进度安排（1）基础工程：2个月（2）主体工程：4个月（3）装饰装修工程：3个月（4）竣工验收：2个月4.2工程验收标准按照国家相关建筑工程质量标准执行，确保工程质量合格4.3验收程序（1）甲方组织验收小组，对工程进行验收（2）乙方配合验收，提交相关材料（3）验收合格后，甲方签署验收报告4.4验收时间基础工程完成后15天内进行主体工程验收，主体工程完成后15天内进行装饰装修工程验收，全部工程完成后15天内进行竣工验收5.施工组织与管理5.1施工组织机构（1）项目经理：（2）施工负责人：5.2施工人员管理（1）乙方负责施工人员的招聘、培训、考核及管理（2）甲方对施工人员进行监督检查5.3施工设备管理（1）乙方负责施工设备的采购、租赁、使用及维护（2）甲方对施工设备进行检查5.4施工材料管理（1）乙方负责施工材料的采购、检验、使用及管理（2）甲方对施工材料进行检查5.5施工安全与环境保护（1）乙方负责施工现场的安全管理与环境保护（2）甲方对施工现场的安全管理与环境保护进行监督检查8.合同变更与解除8.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行（2）合同当事人协商一致，且不违反法律法规（3）因工程设计变更或政府相关政策的调整8.2合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在通知后30日内未采取补救措施（2）合同履行期限届满，合同目的无法实现（3）双方协商一致，且不违反法律法规8.3变更与解除的程序（1）变更：双方书面提出变更申请，经协商一致后签署变更协议（2）解除：任何一方提出解除合同，应书面通知对方，经对方确认后生效9.违约责任9.1违约情形（1）未按合同约定履行工程质量责任（2）未按合同约定履行工程进度责任（3）未按合同约定履行付款责任（4）其他违反合同约定的行为9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等（2）违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确9.3违约赔偿（1）因违约造成的直接经济损失，由违约方承担（2）因违约造成的间接经济损失，由违约方承担10.争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决（4）诉讼解决10.2争议解决机构（1）协商：双方自行协商解决（2）调解：由双方共同选定的调解机构进行调解（3）仲裁：提交双方约定的仲裁委员会进行仲裁（4）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼10.3争议解决程序（1）协商：自争议发生之日起30日内（2）调解：自争议发生之日起60日内（3）仲裁：自争议发生之日起90日内（4）诉讼：自争议发生之日起6个月内11.合同生效与终止11.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同约定的其他生效条件已满足11.2合同终止条件（1）合同履行完毕（2）合同解除（3）合同期限届满（4）法律、法规规定的其他终止条件11.3合同解除与终止的程序（1）解除：按照第八条约定执行（2）终止：合同终止条件满足后，双方书面确认合同终止12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3技术规范12.4合同附件清单13.合同签订与备案13.1合同签订程序（1）双方代表签署合同（2）双方加盖公章（3）双方法定代表人或授权代表签字13.2合同备案要求（1）合同签订后15个工作日内，双方将合同报送相关部门备案（2）备案机构：广西壮族自治区南宁市区局13.3合同备案机构广西壮族自治区南宁市区局14.其他约定事项（1）合同未尽事宜，由双方另行协商解决（2）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、技术支持方等。15.2第三方介入条件（1）合同双方一致同意引入第三方（2）第三方具备相应的资质和能力（3）第三方介入的事项符合合同目的和法律法规15.3第三方介入程序（1）合同双方共同与第三方签订相关协议（2）合同双方将第三方介入协议作为本合同的附件（3）合同双方通知对方第三方介入的事项16.第三方责任16.1第三方责任范围第三方在合同范围内的责任限于其专业领域内的工作，包括但不限于监理、检测、咨询、技术支持等。16.2第三方责任限额（1）第三方对合同双方的责任，其赔偿总额不超过其收取服务费用的三倍（2）第三方对合同双方的责任，因第三方故意或重大过失造成损失，其赔偿总额不超过合同总额的10%（3）第三方对合同双方的责任，因不可抗力或合同双方原因造成损失，第三方不承担赔偿责任16.3第三方责任免除（1）因合同双方未履行合同义务导致第三方无法履行职责（2）因合同双方提供的信息不准确或不完整导致第三方无法正确执行职责（3）因合同双方未按照约定提供必要条件导致第三方无法履行职责17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与合同双方的关系第三方作为独立第三方，与合同双方之间不存在任何隶属关系，其职责仅限于合同约定的工作内容。17.2第三方与甲方的关系第三方对甲方负责，确保其提供的服务符合合同约定和甲方的要求。17.3第三方与乙方的关系第三方对乙方负责，确保其提供的服务符合合同约定和乙方的要求。17.4第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系，其相互之间的责任和义务由各自签订的协议约定。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更程序（1）合同双方与第三方协商确定变更内容（2）合同双方签署变更协议（3）合同双方将变更协议作为本合同的附件18.2合同变更生效合同变更协议自合同双方和第三方签字盖章之日起生效。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕（2）第三方完成其合同约定的职责（3）合同双方一致同意终止第三方介入19.2第三方介入终止程序（1）合同双方通知第三方终止介入（2）第三方按照合同约定办理相关手续（3）合同双方签署终止协议20.第三方介入的记录与档案20.1第三方介入记录合同双方应记录第三方介入的相关事项，包括但不限于介入原因、介入时间、介入内容、介入结果等。20.2第三方介入档案合同双方应保存第三方介入的相关档案，包括但不限于第三方介入协议、变更协议、终止协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含项目平面图、立面图、剖面图、结构图、设备安装图等，所有图纸均需加盖设计单位公章和法定代表人签字。说明：设计图纸是施工的依据，必须清晰、完整、准确。2.施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、施工安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，需确保施工的顺利进行。3.技术规范详细要求：包括国家、行业和地方的施工技术规范、标准。4.合同附件清单详细要求：列出所有合同附件的名称和数量。说明：附件清单是合同的一部分，便于合同双方核对附件。5.施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、项目基本情况、工程造价、支付方式、工程进度与验收、施工组织与管理、保修与维修、合同变更与解除、违约责任、争议解决、合同生效与终止等内容。说明：施工合同是双方权利义务的依据，需详细明确。6.第三方介入协议详细要求：包括第三方的基本信息、介入原因、介入内容、责任范围、费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方职责和权利的重要文件。7.变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：变更协议是合同变更的正式文件，需双方签字盖章。8.终止协议详细要求：包括终止原因、终止后的处理事宜等。说明：终止协议是合同终止的正式文件，需双方签字盖章。9.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的正式文件，需双方签字盖章。10.质量检测报告详细要求：包括检测时间、检测人员、检测内容、检测结果等。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约未按合同约定的时间完成工程进度违约工程质量不符合合同约定违约未按合同约定的时间付款违约泄露商业秘密或技术秘密违约未按合同约定提供必要的资料或条件2.违约责任认定标准违约未按合同约定的时间完成工程进度：每延迟一天，按合同总价的1%支付违约金违约工程质量不符合合同约定：由违约方承担修复费用，并赔偿因此造成的损失违约未按合同约定的时间付款：每延迟一天，按未付款额的0.5%支付违约金违约泄露商业秘密或技术秘密：赔偿因此造成的损失，并支付违约金违约未按合同约定提供必要的资料或条件：每延迟一天，按合同总价的0.5%支付违约金3.示例说明示例一：若乙方未在合同约定的时间内完成工程进度，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算公式为：合同总价×1%×延期天数示例二：若乙方提供的工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担，并赔偿因此造成的损失示例三：若甲方未在合同约定的时间内付款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算公式为：未付款额×0.5%×延期天数全文完。2024年度广西南宁牌坊古建筑施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同标的1.6合同期限1.7合同履行地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量标准3.合同双方的权利与义务3.1发包人的权利与义务3.2承包人的权利与义务4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工程工期4.3工程延期处理5.工程质量5.1工程质量标准5.2质量检验与验收5.3质量纠纷处理6.工程费用6.1工程造价6.2付款方式6.3付款期限6.4争议处理7.保险与风险7.1保险责任7.2风险承担7.3风险防范措施8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署人13.3签署地点14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度广西南宁牌坊古建筑施工合同1.2合同编号：NVBFJS20240011.3合同签订日期：2024年2月28日1.4合同双方1.4.1发包方：广西南宁古建筑开发有限公司1.4.2承包方：古建筑有限责任公司1.5合同标的：广西南宁牌坊古建筑修复工程1.6合同期限：自2024年3月1日至2025年2月28日1.7合同履行地点：广西南宁市区牌坊古建筑修复工程现场2.工程概况2.1工程名称：广西南宁牌坊古建筑修复工程2.2工程地点：广西南宁市区2.3工程规模：约1000平方米2.4工程内容：包括牌坊主体结构修复、装饰装修、基础设施配套等2.5工程质量标准：符合国家及地方相关古建筑修复质量标准3.合同双方的权利与义务3.1发包人的权利与义务3.1.1发包人有权要求承包人按照合同约定的时间、质量、标准完成工程3.1.2发包人负责提供施工现场，确保承包人施工所需的环境和条件3.1.3发包人负责办理工程所需的各种审批手续3.2承包人的权利与义务3.2.1承包人有权要求发包人提供必要的施工条件3.2.2承包人应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程3.2.3承包人应遵守施工现场的安全管理规定4.工程进度与工期4.1工程进度计划：具体进度计划详见附件一4.2工程工期：自合同签订之日起12个月内完成工程4.3工程延期处理：如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并书面确认延期期限5.工程质量5.1工程质量标准：符合国家及地方相关古建筑修复质量标准5.2质量检验与验收：工程完成后，双方应按照合同约定进行质量检验与验收5.3质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼6.工程费用6.1工程造价：根据工程量清单及市场行情确定，具体造价详见附件二6.2付款方式：分阶段支付，具体付款比例及时间详见附件二6.3付款期限：发包人在收到承包人提交的合法发票及工程进度报告后15个工作日内支付6.4争议处理：如出现付款争议，双方应协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1合同的任何变更必须以书面形式经双方协商一致，并签署书面协议8.1.2合同变更不得影响原合同的主要条款，如工程内容、工期、工程费用等8.2合同解除8.2.1发包人因故需要解除合同时，应提前30日通知承包人，并支付已完工程部分的费用8.2.2承包人因故需要解除合同时，应提前60日通知发包人，并支付已完工程部分的费用8.2.3因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并免除违约责任8.3合同终止8.3.1合同期限届满，工程按约定完成，合同自行终止8.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算，并结清所有款项9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包人未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准的9.1.2发包人未按合同约定支付工程费用的9.1.3双方未按合同约定履行其他义务的9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定9.3违约赔偿9.3.1因违约造成的损失，违约方应赔偿对方因此遭受的全部实际损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议10.1.2协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构为南宁市仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应在30日内向约定的仲裁机构提出仲裁申请10.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力11.合同生效与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止11.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同后，合同终止12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期：2024年2月28日13.2签署人13.2.1发包方代表：13.2.2承包方代表：13.3签署地点：广西南宁市14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.3本合同自签署之日起生效，任何变更或补充均应以书面形式进行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方以外的，参与合同履行过程中的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1根据合同履行需要，经双方协商一致，可引入第三方参与合同履行。15.2.2第三方介入旨在提高工程质量和效率，确保合同履行符合相关法律法规和行业标准。15.3第三方的责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。15.3.2第三方对自身提供的服务或产品承担相应的责任，包括但不限于质量责任、安全责任等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应在合同中明确约定，可根据第三方提供服务或产品的性质、规模和风险等因素确定。16.1.2第三方责任限额应不低于合同总价的5%，最高不超过100万元。16.2第三方责任限额的赔偿16.2.1第三方在履行合同过程中发生违约或侵权行为，导致合同双方或第三方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.2.2超出第三方责任限额的部分，由合同双方根据合同约定或法律规定承担。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与发包方的划分17.1.1第三方应按照合同约定和发包方的要求，独立履行其职责。17.1.2第三方在履行职责过程中，应与发包方保持沟通，及时报告工作进展和问题。17.2第三方与承包方的划分17.2.1第三方应按照合同约定和承包方的要求，协助承包方完成工程。17.2.2第三方在协助承包方过程中，应尊重承包方的自主决策权，不得干涉承包方的正常施工活动。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1第三方在履行职责过程中，应接受监理单位的监督和检查。17.3.2第三方应积极配合监理单位的工作，确保工程质量和进度。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申请18.1.1双方协商一致后，由发包方或承包方提出第三方介入的申请。18.1.2申请应包括第三方的基本情况、介入目的、服务内容等。18.2第三方介入的批准18.2.1发包方和承包方对第三方介入的申请进行审查，并在5个工作日内作出批准或不予批准的决定。18.3第三方介入的执行18.3.1第三方介入后，应按照合同约定和双方的要求，独立履行其职责。18.3.2第三方在履行职责过程中，应定期向发包方和承包方报告工作进展和问题。19.第三方介入的变更19.1第三方介入的变更19.1.1在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容或方式，双方应协商一致，并以书面形式进行变更。19.2第三方介入的终止19.2.2发包方和承包方应在收到第三方提交的报告后5个工作日内进行审查，并在必要时进行验收。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含工程总体布局图、主体结构图、装饰装修图、设施设备图等，必须清晰、完整，符合国家相关标准。说明：工程图纸是施工的重要依据，必须确保图纸的准确性和可操作性。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，确保