




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程外委施工安全责任书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价3.安全责任范围3.1施工现场安全责任3.2施工人员安全责任3.3施工设备安全责任4.安全责任主体4.1施工单位安全责任4.2业主单位安全责任4.3监理单位安全责任5.安全管理措施5.1施工现场安全管理5.2施工人员安全管理5.3施工设备安全管理6.安全教育与培训6.1安全教育内容6.2安全培训要求6.3安全教育记录7.安全检查与隐患排查7.1安全检查频率7.2隐患排查要求7.3隐患整改措施8.事故报告与处理8.1事故报告要求8.2事故调查程序8.3事故处理措施9.责任追究与赔偿9.1责任追究原则9.2赔偿范围9.3赔偿计算方法10.合同履行与变更10.1合同履行期限10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话];[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话];[乙方电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程面积或工程量]2.4工程合同总价[合同总价金额]元人民币3.安全责任范围3.1施工现场安全责任乙方应确保施工现场安全,包括但不限于:施工现场出入口、通道、梯道等的安全防护;施工现场临时设施的安全;施工现场临时用电、用水、用气等的安全;施工现场消防设施的安全;施工现场防雷、防风、防寒、防暑等安全措施。3.2施工人员安全责任乙方应对施工人员进行安全教育和培训,确保施工人员具备必要的安全知识和技能,包括但不限于:安全操作规程;个人防护用品的使用;紧急情况下的自救和互救知识。3.3施工设备安全责任乙方应确保施工设备的安全运行,包括但不限于:定期检查和维护施工设备;确保施工设备符合安全标准;提供必要的安全防护装置。4.安全责任主体4.1施工单位安全责任乙方作为施工单位,对施工现场的安全负全面责任。4.2业主单位安全责任甲方应提供必要的安全条件,并监督乙方履行安全责任。4.3监理单位安全责任监理单位应监督施工现场的安全管理和施工人员的安全行为。5.安全管理措施5.1施工现场安全管理乙方应制定施工现场安全管理制度,包括但不限于:安全生产责任制;安全生产规章制度;安全生产操作规程。5.2施工人员安全管理乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训,确保其遵守安全操作规程。5.3施工设备安全管理乙方应定期检查和维护施工设备,确保其处于良好状态。6.安全教育与培训6.1安全教育内容安全教育内容包括但不限于:安全生产法律法规;安全生产规章制度;安全生产操作规程;应急救援知识。6.2安全培训要求乙方应确保施工人员接受必要的安全生产培训,培训合格后方可上岗。6.3安全教育记录乙方应建立安全教育记录,记录培训内容和人员培训情况。7.安全检查与隐患排查7.1安全检查频率乙方应定期进行安全检查,至少每月一次。7.2隐患排查要求乙方应建立隐患排查制度,对施工现场进行定期和不定期的隐患排查。7.3隐患整改措施发现安全隐患后,乙方应立即采取措施进行整改,确保隐患得到有效消除。8.事故报告与处理8.1事故报告要求发生安全事故后,乙方应在第一时间内向甲方和监理单位报告,报告内容包括:事故发生的时间、地点、原因;事故涉及的人员和设备;事故造成的损失和影响。8.2事故调查程序事故发生后,甲方、乙方和监理单位应共同组成事故调查组,对事故进行调查,调查程序包括:事故现场勘查;事故原因分析;责任认定;事故处理建议。8.3事故处理措施对事故责任人进行追究;对事故造成的损失进行赔偿;对事故原因进行整改,防止类似事故再次发生。9.责任追究与赔偿9.1责任追究原则根据事故调查结果,对事故责任人进行追究,追究原则包括:依法依规;公正公平;责任到人。9.2赔偿范围赔偿范围包括但不限于:人员伤亡赔偿;财产损失赔偿;误工费;其他合理费用。9.3赔偿计算方法赔偿金额根据事故损失和责任认定进行计算,计算方法应遵循相关法律法规和行业标准。10.合同履行与变更10.1合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。10.2合同变更程序任何合同内容的变更,必须经甲方、乙方和监理单位三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.3合同解除条件一方严重违约;发生不可抗力事件,致使合同无法履行;经三方协商一致解除合同。11.违约责任11.1违约情形一方未按合同约定履行义务;一方未按合同约定提供必要条件;一方未按合同约定处理事故。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;恢复原状。11.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据违约情形和损失情况进行计算。12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序诉讼程序应遵循相关法律法规,包括但不限于:提起诉讼;开庭审理;判决执行。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件包括:合同履行完毕;合同解除;合同期限届满。13.3合同解除条件合同解除条件同第10.3条。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸;施工组织设计;安全生产责任制。14.2合同附件内容合同附件内容作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件效力合同附件的效力同本合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲方、乙方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险公司等。15.2第三方介入范围施工过程监督与质量控制;工程验收与评估;安全生产监督与评估;保险理赔服务;争议解决中介服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲方和乙方共同选定第三方,选定程序如下:双方协商确定第三方候选名单;甲方和乙方对候选第三方进行评估;双方一致同意后确定第三方。16.2第三方介入协议甲方、乙方与第三方应签订专门的介入协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方资质和能力;第三方介入活动的风险程度;行业标准与惯例。17.3责任限额的调整责任限额可根据实际情况进行调整,调整程序如下:甲方、乙方与第三方协商一致;以书面形式确认调整后的责任限额。18.第三方权利与义务18.1第三方权利获得甲方和乙方提供的必要信息;按照合同约定履行职责;在其职责范围内独立作出判断。18.2第三方义务遵守国家法律法规和行业规范;对甲方和乙方提供的信息保密;对其职责范围内的活动承担相应的法律责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲方、乙方和第三方在合同履行过程中的职责划分如下:甲方:提供施工场地、资金支持,监督施工进度和质量;乙方:负责施工实施,确保工程安全、质量;第三方:根据合同约定,提供专业服务,协助甲方和乙方履行合同。19.2责任划分甲方和乙方对施工过程和质量负责;第三方对其提供的服务质量负责;任何一方因第三方原因造成损失,由第三方承担相应责任。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序第三方介入涉及的合同变更,应按照第10.2条合同变更程序进行。20.2变更内容第三方介入的合同变更内容应包括:第三方介入的范围;第三方责任限额;第三方权利与义务。20.3变更生效合同变更经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术规范详细要求:包含工程平面图、剖面图、立面图、设备布置图、施工工艺流程图等,以及相应的技术规范和标准。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,技术规范和标准是确保工程质量的基础。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。3.附件三:安全生产责任制详细要求:明确各岗位的安全责任,包括安全操作规程、应急预案等。附件说明:安全生产责任制是保障施工人员安全的重要措施。4.附件四:施工合同详细要求:包含合同双方的基本信息、工程概况、合同价款、工期、质量要求、违约责任等内容。附件说明:施工合同是双方权利义务的法律依据。5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的范围、责任、权利、义务以及责任限额等。附件说明:第三方介入协议是第三方参与工程的重要文件。6.附件六:安全检查记录详细要求:记录定期安全检查的时间、地点、内容、发现的问题及整改措施。附件说明:安全检查记录是确保施工现场安全的重要证据。7.附件七:事故报告及处理记录详细要求:记录事故发生的时间、地点、原因、处理措施及结果。附件说明:事故报告及处理记录是处理事故的重要依据。8.附件八:验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、内容、结论及存在问题。附件说明:验收报告是工程完工的重要标志。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每逾期一天,按合同价款的千分之一支付违约金。示例说明:若合同约定工期为120天,实际工期为150天,则乙方应支付30天的违约金。2.违约行为:施工质量不符合合同约定。责任认定标准:乙方应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的费用。示例说明:若工程主体结构验收不合格,乙方需返工直至合格,并承担返工费用。3.违约行为:未按合同约定提供必要的安全条件。责任认定标准:乙方应立即整改,确保施工安全,否则甲方有权要求乙方承担相应责任。示例说明:若施工现场存在安全隐患,乙方未及时整改,甲方有权要求乙方承担整改费用。4.违约行为:泄露甲方或乙方商业秘密。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方承担赔偿责任。5.违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定标准:违约方应支付逾期付款的利息,并承担相应的法律责任。示例说明:若乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。全文完。2024年度建筑工程外委施工安全责任书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2监理方基本信息1.3招标方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同价3.施工安全责任范围3.1施工现场安全管理3.2安全教育培训3.3安全防护设施3.4安全生产措施3.5事故报告与处理4.施工安全管理责任4.1施工方安全管理责任4.2监理方安全管理责任4.3招标方安全管理责任5.安全生产措施5.1施工现场安全防护5.2施工人员安全培训5.3安全生产检查5.4事故应急预案6.事故报告与处理6.1事故报告程序6.2事故调查处理6.3事故责任追究7.安全生产责任追究7.1违反安全规定行为7.2事故责任追究方式7.3违规处罚措施8.合同履行与变更8.1合同履行期限8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同未尽事宜12.3合同解释13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息施工方名称:________________注册地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________1.2监理方基本信息监理方名称:________________注册地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________1.3招标方基本信息招标方名称:________________注册地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________2.工程概况2.1工程名称:________________2.2工程地点:________________2.3工程规模:________________2.4工程类型:________________2.5工程合同价:人民币________________元3.施工安全责任范围3.1施工现场安全管理3.1.1施工现场应设立安全警示标志,并保持其完好。3.1.2施工现场应设置安全通道、消防设施等安全防护设施。3.1.3施工现场应定期进行安全检查,发现问题及时整改。3.2安全教育培训3.2.1施工方应对施工人员进行安全教育培训,确保其掌握必要的安全知识和技能。3.2.2施工人员应参加安全教育培训,并取得相应资格证书。3.3安全防护设施3.3.1施工现场应配备必要的安全防护设施,如安全网、防护栏杆等。3.3.2安全防护设施应定期检查、维护,确保其安全有效。3.4安全生产措施3.4.1施工方应制定安全生产措施,确保施工现场安全。3.4.2施工方应严格执行安全生产措施,防止事故发生。3.5事故报告与处理3.5.1发生安全事故时,施工方应立即启动应急预案,组织救援。3.5.2施工方应在事故发生后24小时内向监理方和招标方报告事故情况。4.施工安全管理责任4.1施工方安全管理责任4.1.1施工方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。4.1.2施工方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。4.2监理方安全管理责任4.2.1监理方应对施工现场进行监督检查,确保施工安全。4.2.2监理方应督促施工方落实安全生产措施,及时发现并处理安全隐患。4.3招标方安全管理责任4.3.1招标方应对施工方和监理方的安全管理进行监督,确保工程安全。4.3.2招标方应定期组织安全生产检查,对发现的问题及时整改。5.安全生产措施5.1施工现场安全防护5.1.1施工现场应设置安全防护设施,如安全网、防护栏杆等。5.1.2安全防护设施应定期检查、维护,确保其安全有效。5.2施工人员安全培训5.2.1施工方应对施工人员进行安全教育培训,确保其掌握必要的安全知识和技能。5.2.2施工人员应参加安全教育培训,并取得相应资格证书。5.3安全生产检查5.3.1施工方应定期进行安全生产检查,发现问题及时整改。5.3.2监理方应定期对施工现场进行监督检查,确保施工安全。5.4事故应急预案5.4.1施工方应制定事故应急预案,明确事故发生时的应急措施。5.4.2施工方应定期组织应急演练,提高应急处置能力。6.事故报告与处理6.1事故报告程序6.1.1发生安全事故时,施工方应立即启动应急预案,组织救援。6.1.2施工方应在事故发生后24小时内向监理方和招标方报告事故情况。6.2事故调查处理6.2.1事故发生后,施工方应组织事故调查,查明事故原因。6.2.2施工方应根据事故调查结果,制定整改措施,防止类似事故再次发生。6.3事故责任追究6.3.1事故责任追究应根据事故调查结果,依法依规追究相关人员责任。6.3.2违反安全生产规定的行为,将依法追究法律责任。8.合同履行与变更8.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年,自____年____月____日至____年____月____日。8.2合同变更程序8.2.1合同任何条款的变更,必须以书面形式经双方协商一致后签署书面协议。8.2.2变更协议自双方签字盖章之日起生效,成为合同的一部分。8.3合同解除条件8.3.1合同任何一方违反本合同约定,经另一方书面通知后,未在合理期限内纠正的,另一方有权解除合同。8.3.2因不可抗力导致合同无法履行时,合同自动解除。9.违约责任9.1违约行为9.1.1施工方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准。9.1.2监理方未履行监督职责,导致工程质量或安全问题。9.1.3招标方未按时支付工程款项。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的具体计算方式和金额由双方在合同中约定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1如双方同意,争议也可提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决期限10.3.1双方应在争议发生后____日内通过协商解决争议。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后,自____年____月____日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行期限届满。11.2.2合同依法解除。11.2.3双方协商一致终止合同。11.3合同解除程序合同解除需经双方书面同意,并签署合同解除协议。12.其他约定事项12.1合同附件施工图纸工程量清单安全生产措施事故应急预案12.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决。12.3合同解释本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为________________。13.3签署人员施工方代表(签字):________________监理方代表(签字):________________招标方代表(签字):________________14.合同附件清单14.1附件一:施工图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:安全生产措施14.4附件四:事故应急预案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为履行本合同而提供专业服务、技术咨询、监督管理或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定履行其职责,对因其自身原因造成的问题承担责任。15.2.2权利:第三方有权要求合同双方提供必要的信息和条件,以完成其工作。15.2.3利益:第三方有权按照合同约定获得报酬和服务费用。15.3第三方的选择与介入程序15.3.1第三方的选择:合同双方应协商确定第三方,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方的介入:第三方应在合同约定的期限内介入,并开始履行其职责。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方向第三方提供必要的信息和数据,确保第三方能够有效履行职责。16.1.2甲方向第三方提供工作场所和必要的设施,以支持其工作。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2.2乙方应协调第三方与其他合同参与方之间的关系,确保工作的顺利进行。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定,包括但不限于:第三方因自身原因造成的损失赔偿限额。第三方因疏忽或过失导致的损失赔偿限额。17.2责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方在履行本合同过程中发生的所有责任,包括但不限于:直接损失赔偿。间接损失赔偿。赔偿金的支付期限。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分合同双方应明确第三方的职责范围,确保其与其他合同参与方的职责不重叠。18.2责任划分合同双方应明确第三方在合同履行过程中的责任,确保其在发生问题时能够承担相应的责任。18.3信息共享合同双方应与第三方共享必要的信息,确保其能够及时了解合同履行情况。18.4冲突解决如第三方与其他合同参与方发生冲突,合同双方应协助解决,确保合同的顺利履行。19.第三方变更19.1第三方变更的条件如需更换第三方,合同双方应协商一致,并签订书面变更协议。19.2第三方变更的程序19.2.1双方协商确定新的第三方。19.2.2新第三方与原第三方签订交接协议。19.2.3新第三方开始履行其职责。20.第三方退出20.1第三方退出的条件如第三方因故退出,合同双方应协商一致,并签订书面退出协议。20.2第三方退出的程序20.2.1第三方通知合同双方其退出意愿。20.2.2双方协商确定退出后的后续工作安排。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:详细标注工程结构、尺寸、材料等信息,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是施工方进行施工的重要依据,必须准确无误。2.附件二:工程量清单要求:详细列出工程量,包括材料、人工、机械等费用。说明:工程量清单是计算工程合同价的基础,必须准确无误。3.附件三:安全生产措施要求:包括施工现场的安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训等内容。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要文件,必须严格执行。4.附件四:事故应急预案要求:包括事故发生时的应急响应程序、救援措施、责任分工等内容。说明:事故应急预案是应对突发事件的重要依据,必须定期演练。5.附件五:第三方合作协议要求:明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件,必须明确各方责任。6.附件六:合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因和双方协商一致的结果。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,必须书面记录。7.附件七:违约行为记录要求:详细记录违约行为的时间、地点、原因和责任认定。说明:违约行为记录是追究违约责任的重要依据,必须真实准确。8.附件八:争议解决记录要求:详细记录争议解决的经过、结果和双方协商一致的内容。说明:争议解决记录是解决合同履行过程中争议的重要文件,必须完整保存。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准。责任认定标准:根据合同约定,施工方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:施工方未能按期完成工程,造成工期延误,需支付违约金。2.违约行为:监理方未履行监督职责,导致工程质量或安全问题。责任认定标准:监理方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:监理方未及时发现并处理施工现场的安全隐患,导致安全事故发生,需承担相应责任。3.违约行为:招标方未按时支付工程款项。责任认定标准:招标方应承担违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。示例:招标方未按时支付工程款项,施工方有权要求支付逾期付款利息。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:第三方未能按照约定提供技术服务,导致工程进度延误,需承担相应责任。5.违约行为:合同双方未按约定履行合同义务。责任认定标准:合同双方应根据合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:合同双方未按约定进行合同变更,导致合同履行受阻,需承担相应责任。全文完。2024年度建筑工程外委施工安全责任书2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2相关法律法规1.3术语定义2.合同双方2.1施工单位信息2.2建设单位信息2.3双方代表3.施工项目概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.安全责任范围4.1施工现场安全管理4.2施工人员安全管理4.3施工设备安全管理4.4施工材料安全管理5.安全责任措施5.1安全教育培训5.2安全技术交底5.3安全检查与验收5.4安全事故处理6.安全生产目标6.1安全生产责任制6.2安全生产考核6.3安全生产奖励7.安全事故报告与处理7.1事故报告时限7.2事故报告内容7.3事故调查与处理8.保险与赔偿8.1保险责任范围8.2保险费支付8.3保险理赔9.合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:施工项目安全责任清单13.2附件二:安全生产目标责任书13.3附件三:安全生产检查记录表14.其他约定14.1合同签署14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语(1)施工单位:指承担本工程外委施工任务的单位。(2)建设单位:指委托施工单位进行外委施工的建设单位。(3)施工现场:指施工单位进行施工活动的场所。(4)施工人员:指施工单位派驻施工现场的作业人员。(5)施工设备:指用于施工的各类机械设备、工具和设备。(6)施工材料:指用于施工的各类建筑材料、构配件和物品。1.2相关法律法规本合同依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制定。1.3术语定义本合同中未定义的术语,按照国家相关法律法规及行业规范进行解释。第二条合同双方2.1施工单位信息(1)单位名称:____________________(2)法定代表人:____________________(3)注册地址:____________________(4)联系电话:____________________2.2建设单位信息(1)单位名称:____________________(2)法定代表人:____________________(3)注册地址:____________________(4)联系电话:____________________2.3双方代表(1)施工单位代表:____________________(2)建设单位代表:____________________第三条施工项目概述3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程进度:____________________第四条安全责任范围4.1施工现场安全管理(1)施工单位应建立健全施工现场安全管理制度。(2)施工现场应设置安全警示标志,明确安全责任。(3)施工单位应定期对施工现场进行安全检查,确保安全措施落实到位。4.2施工人员安全管理(1)施工单位应对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。(2)施工单位应确保施工人员持证上岗,不得违规操作。(3)施工单位应配备必要的安全防护用品,确保施工人员安全。4.3施工设备安全管理(1)施工单位应对施工设备进行定期检查、维护,确保设备安全运行。(2)施工单位应配备必要的安全防护设施,防止设备事故发生。(3)施工单位应制定设备操作规程,确保操作人员正确使用设备。4.4施工材料安全管理(1)施工单位应对施工材料进行分类存放,防止火灾、爆炸等事故发生。(2)施工单位应确保施工材料符合国家相关质量标准。(3)施工单位应制定材料使用规定,防止浪费和污染。第五条安全责任措施5.1安全教育培训(1)施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。(2)施工单位应组织新入职施工人员进行岗前安全培训。(3)施工单位应将安全教育培训纳入施工人员考核内容。5.2安全技术交底(1)施工单位应在施工前进行安全技术交底,明确安全风险和应对措施。(2)施工单位应确保安全技术交底内容完整、准确。(3)施工单位应要求施工人员签字确认,确保交底内容落实。5.3安全检查与验收(1)施工单位应定期对施工现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。(2)施工单位应建立安全检查记录,确保检查工作有据可查。(3)施工单位应将安全检查结果及时报告建设单位。5.4安全事故处理(1)施工单位应建立安全事故报告制度,确保事故及时报告。(2)施工单位应组织事故调查,查明事故原因,提出整改措施。(3)施工单位应落实事故处理责任,确保事故整改到位。第六条安全生产目标6.1安全生产责任制(1)施工单位应明确各级人员的安全责任,落实安全生产责任制。(2)施工单位应建立安全生产考核制度,对安全生产责任进行考核。(3)施工单位应定期对安全生产责任制进行审查,确保责任落实到位。6.2安全生产考核(1)施工单位应设立安全生产考核小组,负责安全生产考核工作。(2)施工单位应制定安全生产考核标准,对安全生产责任进行考核。(3)施工单位应将安全生产考核结果与施工人员工资、奖金挂钩。6.3安全生产奖励(1)施工单位应设立安全生产奖励基金,对安全生产表现突出的单位和个人进行奖励。(2)施工单位应制定安全生产奖励办法,明确奖励条件和标准。(3)施工单位应定期对安全生产奖励进行评审,确保奖励公正、公平。第八条保险与赔偿8.1保险责任范围(1)施工单位应为其施工人员购买意外伤害保险。(2)施工单位应为其施工设备购买财产保险。(3)施工单位应为其施工材料购买财产保险。8.2保险费支付(1)保险费由施工单位承担,并在合同签订前一次性支付。(2)保险费支付方式为银行转账,支付账户信息由建设单位提供。8.3保险理赔(1)发生保险事故后,施工单位应及时向保险公司报案。(2)保险公司应在接到报案后,按照保险合同约定进行理赔。(3)施工单位应配合保险公司进行事故调查和理赔处理。第九条合同履行与变更9.1合同履行期限(1)合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。(2)合同履行期间,如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决。9.2合同变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,应提前书面通知对方。(2)双方应就变更内容进行协商,达成一致意见后,签订书面变更协议。9.3合同解除条件(1)如一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第十条违约责任10.1违约行为(1)未按合同约定履行安全责任。(2)未按合同约定支付保险费。(3)未按合同约定履行合同变更程序。10.2违约责任承担(1)违约方应承担由此产生的全部经济损失。(2)违约方应承担由此产生的违约金。(3)违约方应承担由此产生的法律责任。10.3违约责任追究(1)违约方应主动承担违约责任。(2)受损方有权要求违约方承担违约责任。(3)双方可协商解决违约责任追究问题。第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同争议。(2)如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。(3)如仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)仲裁委员会:____________________(2)人民法院:____________________11.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担。(2)诉讼费用由败诉方承担。(3)双方另有约定的,从其约定。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同内容完整、合法。(3)合同已履行完毕。12.2合同终止条件(1)合同履行期限届满。(2)合同解除。(3)合同依法被撤销。12.3合同终止程序(1)合同终止后,双方应进行工程验收。(2)工程验收合格后,双方应办理合同终止手续。(3)合同终止后,双方应结算工程款项。第十三条合同附件13.1附件一:施工项目安全责任清单13.2附件二:安全生产目标责任书13.3附件三:安全生产检查记录表第十四条其他约定14.1合同签署(1)本合同一式____份,双方各执____份。(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数(1)合同正本一份,副本____份。(2)副本具有同等法律效力。14.3合同生效日期(1)本合同自____年____月____日起生效。(2)合同生效日期以双方签字盖章日期为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方:指在本合同履行过程中,因特定需求或服务而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等。1.2第三方介入:指第三方根据合同约定或甲乙双方共同决定,参与本合同的执行与管理。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额:指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。2.2第三方责任限额的确定:(1)监理单位:根据监理服务合同约定,监理单位的责任限额应不低于监理服务费的____倍。(2)检测机构:根据检测服务合同约定,检测机构的责任限额应不低于检测服务费的____倍。(3)设计单位:根据设计服务合同约定,设计单位的责任限额应不低于设计服务费的____倍。(4)咨询公司:根据咨询服务合同约定,咨询公司的责任限额应不低于咨询服务费的____倍。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责:(1)监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度符合合同要求。(2)检测机构:负责对施工材料、设备等进行检测,确保其符合国家相关标准。(3)设计单位:负责提供设计文件,对施工过程中的设计变更提出意见。(4)咨询公司:负责提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决施工过程中的问题。3.2第三方权利:(1)监理单位:有权对施工过程进行监督检查,有权要求施工单位整改不合格项目。(2)检测机构:有权对施工材料、设备进行抽样检测,有权要求施工单位提供相关证明材料。(3)设计单位:有权对施工过程中的设计变更提出意见,有权要求施工单位按照设计要求进行施工。(4)咨询公司:有权要求甲乙双方提供相关资料,有权要求施工单位提供施工过程中的相关信息。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 手口足病后期护理
- 金山职业技术学院《肉制品工艺学(实验)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 人教版数学六年级下册2.4利率测试题(附答案)
- 血液透析护理管理制度
- 新和县2025年小升初全真模拟数学检测卷含解析
- 甘肃省白银市平川中恒学校2024-2025学年高三下学期第二次质量测试数学试题含解析
- 上海工商职业技术学院《概率统计》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 江苏农牧科技职业学院《基础医学总论一:解剖学、组织胚胎学、生理学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆市九龙坡区十校2025年初三下学期第一次诊断性考试化学试题试卷含解析
- 江西交通职业技术学院《保育员职业资格培训》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 第9课《桃花源记》教学设计-2024-2025学年统编版语文八年级下册
- 2025年绍兴职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案
- 2025年第六届全国国家版图知识竞赛题库及答案
- 广东省广州市白云区2024-2025学年高三下学期2月统测英语试卷【含答案解析】
- 2023-2024学年广东省广州市天河区八校联考七年级(下)期中数学试卷(含答案)
- deepseek的使用技巧与实际应用培训课件
- 2025年临床医师定期考核必考复习题库及答案(1000题)
- 保安指挥车辆标准手势培训
- 【MOOC】医学心理学-北京大学 中国大学慕课MOOC答案
- 中建塔式起重机安装、拆除专项施工方案
- 剪映专业版教学课件
评论
0/150
提交评论