机械设备大清包施工合同

机械设备大清包施工合同合同编号：__________签订日期：____年__月__日地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：__________________________地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：__________________________鉴于业主拥有上述机械设备，并希望进行大清包施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工范围1.1本合同所述施工范围包括但不限于：机械设备的拆卸、搬迁、安装、调试、验收、培训、质保服务等。1.2承包商应按照业主的要求，对机械设备进行全面的清理、检查、维修、更换损坏或磨损的部件，确保机械设备在施工完毕后能够正常运行。第二条施工时间2.1施工开始日期：____年__月__日。2.2施工完成日期：____年__月__日。2.3承包商应按照约定的工期完成施工任务，如因承包商原因导致施工延期，承包商应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1承包商应按照施工图纸、技术规范和业主的要求进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和业主的期望。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，并提出整改意见。承包商应立即整改，确保施工质量达到要求。3.3施工完成后，承包商应组织业主、设计单位等相关方进行验收。验收合格的，业主应在验收报告上签字确认。如验收不合格，承包商应按照业主的要求进行整改，并重新组织验收。第四条施工费用4.1承包商应按照本合同约定的施工范围、施工质量和工期要求，完成施工任务。4.2施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.3承包商应在合同签订后的三个工作日内，向业主提交详细的施工费用明细表。4.4业主应在验收合格后七个工作日内支付施工费用。第五条违约责任5.1承包商如未按照约定的工期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×1%。5.2承包商如施工质量不符合约定，应承担整改、返工等费用，并按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式同上。5.3业主如未按照约定时间支付施工费用，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×1%。第六条争议解决6.1双方在签订合同时，应认真阅读本合同，确保对本合同的内容的理解一致。6.2双方应共同努力，维护合同的履行。如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工完成并验收合格之日止。甲方（业主）：_____________________________乙方（承包商）：_____________________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工费用明细表4.验收报告5.培训资料6.质保服务协议二、违约行为及认定：1.未按照约定的工期完成施工任务：指合同约定的施工完成日期已到，承包商未能完成施工任务。2.施工质量不符合约定：指施工质量不符合施工图纸、技术规范和业主的要求。3.未按照约定时间支付施工费用：指业主在验收合格后七个工作日内未支付施工费用。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有机械设备的一方。2.乙方：指合同中的承包商方，负责进行施工的一方。3.施工范围：指合同中约定的承包商应完成的施工任务范围。4.施工时间：指合同中约定的施工开始日期和施工完成日期。5.施工质量：指施工过程中承包商应保证的工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇到不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.施工质量问题：如施工过程中出现质量问题，承包商应立即整改，确保施工质量达到要求。3.支付问题：如业主未按约定时间支付施工费用，承包商可与业主沟通协商，要求及时支付。五、所有应用场景：1.机械设备搬迁：适用于机械设备需要从一处地点搬迁到另一处地点的情况。2.机械设备安装：适用于新购或搬迁后的机械设备需要安装的情况。3.机械设备调试：适用于新安装或长时间未使用的机械设备需要调试的情况。