2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本3篇_第1页
2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本3篇_第2页
2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本3篇_第3页
2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本3篇_第4页
2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩72页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度安排3.1工程开工时间3.2工程完工时间3.3工程分期进度4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检测方法4.3质量责任5.工程设计及施工图纸5.1设计要求5.2施工图纸提供5.3设计变更6.工程材料及设备6.1材料及设备要求6.2材料及设备采购6.3材料及设备验收7.工程施工7.1施工方案7.2施工组织7.3施工安全7.4施工环境保护8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.工程结算9.1结算依据9.2结算程序9.3结算争议解决10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:智慧城市通信基础设施建设有限公司(2)乙方:建筑施工有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称智慧城市通信基础设施建设工程2.2工程地点省市区2.3工程规模占地面积:平方米,建筑面积:平方米2.4工程内容包括通信基站建设、光缆铺设、设备安装等。第三条工程进度安排3.1工程开工时间2024年1月1日3.2工程完工时间2024年12月31日3.3工程分期进度(1)第一阶段:2024年1月1日至2024年6月30日,完成通信基站建设(2)第二阶段:2024年7月1日至2024年9月30日,完成光缆铺设(3)第三阶段:2024年10月1日至2024年12月31日,完成设备安装及调试第四条工程质量要求4.1工程质量标准符合国家相关工程质量标准及设计要求。4.2质量检测方法(1)甲方委托第三方检测机构进行质量检测(2)乙方自检,发现问题及时整改4.3质量责任(1)甲方对工程质量承担监督责任(2)乙方对工程质量承担直接责任第五条工程设计及施工图纸5.1设计要求(1)设计应符合国家相关规范及标准(2)设计应满足工程实际需求5.2施工图纸提供(1)甲方在合同签订后10日内提供完整施工图纸(2)乙方在收到施工图纸后3日内完成施工图纸的审核5.3设计变更(1)设计变更需经双方协商一致(2)设计变更费用由变更方承担第六条工程材料及设备6.1材料及设备要求(1)材料及设备应符合国家相关规范及标准(2)材料及设备应满足工程实际需求6.2材料及设备采购(1)甲方负责材料及设备的采购(2)乙方负责材料及设备的验收6.3材料及设备验收(1)验收合格后方可投入使用(2)验收不合格的,乙方应立即整改,直至合格第七条工程施工7.1施工方案(1)乙方根据工程特点和施工图纸制定施工方案(2)施工方案应经甲方审核同意后方可实施7.2施工组织(1)乙方应设立项目经理,负责施工组织与管理(2)乙方应建立健全施工管理制度,确保工程顺利进行7.3施工安全(1)乙方应严格执行国家及地方有关施工安全的规定(2)乙方应定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识7.4施工环境保护(1)乙方应遵守国家及地方有关环境保护的规定(2)乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响第八条工程验收8.1验收标准(1)工程质量应符合国家及行业标准(2)工程量应符合合同约定(3)工程外观应符合设计要求8.2验收程序(1)乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请(2)甲方在收到验收申请后5日内组织验收(3)验收合格后,双方签署验收报告8.3验收不合格处理(1)验收不合格的,乙方应在接到通知后7日内进行整改(2)整改合格后,重新提交验收申请(3)如经两次验收仍不合格,甲方有权解除合同第九条工程结算9.1结算依据(1)合同约定(2)工程量清单(3)国家及地方有关工程结算的规定9.2结算程序(1)乙方在工程验收合格后15日内提交结算报告(2)甲方在收到结算报告后15日内审核(3)审核合格后,双方签署结算协议9.3结算争议解决(1)结算争议应通过协商解决(2)协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁第十条付款方式10.1付款比例(1)工程进度款:按工程进度支付,每完成一定比例支付相应款项(2)竣工结算款:验收合格后支付剩余款项10.2付款时间(1)工程进度款:每月支付一次(2)竣工结算款:验收合格后30日内支付10.3付款方式(1)银行转账(2)现金支付(特殊情况)第十一条违约责任11.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程(2)乙方未按合同约定提供材料及设备(3)甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任(2)违约责任包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约责任赔偿(1)赔偿金额根据实际损失确定(2)违约金按合同约定比例计算第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决12.2争议解决机构(1)双方协商确定的仲裁机构(2)有管辖权的人民法院12.3争议解决程序(1)提交争议解决申请(2)争议解决机构受理(3)争议解决机构组织调解或仲裁(4)争议解决机构作出裁决或判决第十三条合同解除13.1合同解除条件(1)一方违约,经协商无法解决(2)发生不可抗力,导致合同无法履行(3)合同约定的其他解除条件13.2合同解除程序(1)提出解除合同申请(2)对方在接到申请后15日内答复(3)经双方协商一致解除合同13.3合同解除后的处理(2)解除合同后,双方应按照约定支付已发生的费用第十四条其他约定事项14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议14.3合同终止合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜14.4合同附件合同附件包括但不限于:工程量清单、设计图纸、验收报告等第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同相关活动或提供服务的独立法人、自然人或其他组织。(1)监理单位:负责对工程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。(2)检测机构:负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测。(3)设计单位:负责对工程进行设计,提供设计图纸及咨询服务。(4)咨询机构:负责对合同履行过程中的问题提供专业意见或解决方案。(5)中介方:负责协助合同双方进行信息沟通、谈判及合同签订等。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。(1)第三方提供的服务或产品不符合合同约定的,按照合同约定或实际损失赔偿。(2)第三方因故意或重大过失导致合同履行出现问题的,承担全部责任。(3)第三方因一般过失导致合同履行出现问题的,承担相应责任。第三条第三方责权利划分3.1第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量。(2)第三方应配合合同双方进行工程验收、结算等工作。(3)第三方应按照合同约定,承担因自身原因导致的违约责任。3.2第三方权利:(1)第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付服务费用。(2)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。(3)第三方有权要求甲方或乙方对其提供的服务或产品进行验收。3.3第三方义务:(1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量。(2)第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务或产品符合规定。(3)第三方应配合合同双方进行工程验收、结算等工作。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应接受甲方的监督和指导。(2)第三方应按照甲方的要求,履行其职责。(3)第三方与甲方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。4.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应接受乙方的监督和指导。(2)第三方应按照乙方的要求,履行其职责。(3)第三方与乙方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。4.3第三方与合同双方的关系:(1)第三方应尊重合同双方的权利和利益。(2)第三方应按照合同约定,为合同双方提供优质服务。(3)第三方与合同双方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。第五条第三方介入的程序5.1甲方或乙方需在合同履行过程中,根据实际情况,邀请或委托第三方介入。5.2第三方介入前,甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任。5.3第三方介入后,应按照合同约定,履行其职责,确保合同履行顺利进行。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担。(1)第三方服务费用(2)第三方差旅费用(3)第三方其他相关费用6.3第三方介入的费用应在合同中明确约定,并在实际发生时,由甲方或乙方支付。第七条第三方介入的期限7.1第三方介入的期限根据合同约定或实际情况确定。7.2第三方介入的期限届满后,如需继续介入,应经合同双方协商一致,并签订补充协议。第八条第三方介入的终止(1)合同履行完毕(2)合同解除(3)合同终止(4)第三方介入任务已完成8.2第三方介入终止后,甲方或乙方应按照合同约定,处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间,如出现争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条本条款的适用范围本条款适用于合同履行过程中,任何第三方介入的情况。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含工程名称、规格、数量、单价、总价等信息,需与合同约定一致。说明:工程量清单是结算的重要依据,需双方共同确认。2.设计图纸详细要求:包含施工图纸、设计说明、技术规范等,需符合国家及行业标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,需双方共同审核。3.验收报告详细要求:包含验收时间、地点、人员、结果等信息,需双方签字确认。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需双方共同保存。4.材料及设备验收报告详细要求:包含材料及设备名称、规格、数量、质量等信息,需双方签字确认。说明:材料及设备验收报告是确保工程质量的重要文件,需双方共同保存。5.施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度安排、人员配置、安全措施等信息。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需双方共同审核。6.施工日志详细要求:包含施工日期、天气、施工内容、人员、设备等信息。说明:施工日志是记录施工过程的重要文件,需双方共同保存。7.工程变更单详细要求:包含变更原因、变更内容、变更费用等信息,需双方签字确认。说明:工程变更单是调整工程内容的重要文件,需双方共同保存。8.结算报告详细要求:包含结算依据、结算金额、结算时间等信息。说明:结算报告是工程结算的重要依据,需双方共同确认。9.付款凭证详细要求:包含付款时间、金额、收款人等信息。说明:付款凭证是证明付款行为的重要文件,需双方共同保存。10.争议解决协议详细要求:包含争议内容、解决方式、执行期限等信息。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,需双方共同保存。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方未按合同约定提供材料及设备;(3)甲方未按合同约定支付款项;(4)第三方未按合同约定履行职责;(5)合同双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:(1)乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金;(2)乙方未按合同约定提供材料及设备,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付违约金;(3)甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金;(4)第三方未按合同约定履行职责,导致工程出现问题,第三方应承担相应责任;(5)合同双方未按合同约定履行其他义务,应根据具体情况,由违约方承担相应责任。3.示例说明:(1)乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期3个月,甲方有权要求乙方支付违约金人民币10万元;(2)乙方未按合同约定提供质量不合格的材料,导致工程返工,甲方有权要求乙方承担返工费用及违约金;(3)甲方未按合同约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金人民币5万元;(4)监理单位未按合同约定进行工程质量监督,导致工程质量问题,监理单位应承担相应责任;(5)合同双方未按合同约定进行工程验收,导致工程无法交付使用,双方应协商解决,由违约方承担相应责任。全文完。2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目范围3.1施工内容3.2施工标准3.3施工质量要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间节点4.3施工进度调整5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成5.2工程造价调整5.3工程款支付方式5.4工程款支付时间6.材料供应6.1材料采购方式6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.保修与维护9.1保修期限9.2保修内容9.3维护责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目具体规模描述]2.4项目工期[项目开始日期]至[项目结束日期]3.项目范围3.1施工内容[具体列出施工项目,如:通信线路铺设、基站建设、管道敷设等]3.2施工标准[引用相关国家标准、行业标准或甲方提供的具体施工标准]3.3施工质量要求[明确质量要求,如:达到国家标准、行业标准或甲方指定的质量标准]4.施工进度安排4.1施工阶段划分[详细列出施工阶段,如:基础施工、主体施工、设备安装等]4.2各阶段施工时间节点[具体列出每个阶段的开始和结束时间]4.3施工进度调整[明确进度调整的流程和条件]5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成[详细列出工程造价的组成部分,如:材料费、人工费、机械费等]5.2工程造价调整[明确工程造价调整的条件和方式]5.3工程款支付方式[明确工程款的支付方式,如:按月进度支付、按阶段支付等]5.4工程款支付时间[具体列出每个支付时间节点]6.材料供应6.1材料采购方式[明确材料采购方式,如:甲方采购、乙方采购等]6.2材料质量要求[明确材料质量要求,如:符合国家标准、行业标准等]6.3材料供应责任[明确材料供应责任,如:甲方负责材料采购、乙方负责材料验收等]7.施工现场管理7.1施工现场布置[明确施工现场布置的要求和标准]7.2施工现场安全[明确施工现场安全管理的要求和措施]7.3施工现场环保[明确施工现场环保措施和要求]7.4施工现场文明施工[明确施工现场文明施工的要求和标准]8.施工验收8.1验收标准[详细列出验收标准,包括但不限于:施工图纸、施工规范、质量标准等]8.2验收程序[明确验收程序,包括:验收申请、验收时间、验收人员、验收方式等]8.3验收不合格处理[明确验收不合格的处理措施,包括:返工、修复、重新验收等]9.保修与维护9.1保修期限[明确保修期限,如:设备保修期为一年,工程保修期为三年]9.2保修内容[详细列出保修内容,如:设备故障维修、工程缺陷修复等]9.3维护责任[明确维护责任,包括:甲方负责日常维护,乙方负责定期检查等]10.违约责任10.1违约情形[详细列出违约情形,如:工期延误、质量不合格、材料供应不及时等]10.2违约责任承担[明确违约责任承担方式,如:赔偿损失、支付违约金等]11.争议解决11.1争议解决方式[明确争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[明确争议解决机构,如:当地仲裁委员会、人民法院等]12.合同解除12.1合同解除条件[详细列出合同解除的条件,如:一方严重违约、不可抗力等]12.2合同解除程序[明确合同解除的程序,包括:解除通知、解除确认等]13.合同生效及终止13.1合同生效条件[明确合同生效条件,如:双方签字盖章、合同内容完整等]13.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件,如:工程完工、合同履行完毕等]14.其他约定事项14.1合同附件[明确合同附件的内容和作用,如:施工图纸、工程量清单等]14.2合同份数[明确合同份数,如:一式两份,甲乙双方各执一份]14.3合同生效日期[明确合同生效日期,如:自双方签字盖章之日起生效]14.4合同签署日期[明确合同签署日期,如:[签署日期]年[签署月份]月[签署日期]日]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的任何单位或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询服务机构等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同执行的公正性、合规性和专业性,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。2.第三方介入类型2.1中介方中介方是指在甲乙双方之间提供协调、沟通、信息传递等服务的第三方。2.2监理方监理方是指受甲方委托,对施工过程进行监督、检查,确保施工质量符合合同约定的第三方。2.3检测机构检测机构是指具有资质,对施工材料、设备、工程质量等进行检测的第三方。2.4咨询服务机构咨询服务机构是指提供专业咨询、建议的第三方,如项目管理、技术支持等。3.第三方介入程序3.1第三方选定甲乙双方共同选定第三方,并签订相关合作协议。3.2第三方资质审查甲乙双方对第三方进行资质审查,确保其具备完成相关工作的能力。3.3第三方职责界定明确第三方在合同执行过程中的职责和权限,确保其工作符合合同要求。4.第三方责任限额4.1责任限额定义责任限额是指第三方在合同执行过程中因自身原因造成的损失,由第三方承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定责任限额根据第三方介入的类型、工作范围、合同金额等因素确定。4.3责任限额条款在合同中明确第三方的责任限额,包括但不限于:第三方因自身原因造成的损失,由第三方承担;第三方违反合同约定,导致合同无法履行,甲方有权要求第三方承担相应责任;第三方在合同执行过程中造成他人人身伤害或财产损失的,由第三方承担相应责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分明确第三方、甲乙双方在合同执行过程中的职责,避免职责交叉或遗漏。5.2权利划分明确第三方、甲乙双方在合同执行过程中的权利,确保各方权益得到保障。5.3责任划分明确第三方、甲乙双方在合同执行过程中的责任,确保各方责任清晰。6.第三方介入后的合同调整6.1合同条款调整根据第三方介入的需要,对合同条款进行适当调整,确保合同内容的完整性和有效性。6.2合同履行调整根据第三方介入的情况,对合同履行进行相应调整,确保合同目标的实现。6.3合同变更程序明确合同变更的程序,包括变更申请、变更审批、变更实施等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含项目具体施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关设计说明。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确,确保施工质量。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出项目所需材料、设备、人工、机械等工程量,以及相应的单价和总价。说明:工程量清单是计算工程造价和支付工程款的重要依据。3.附件三:施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、安全文明施工措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。4.附件四:合同双方资质证明文件详细要求:包括合同双方的企业法人营业执照、资质证书、相关许可证等。说明:资质证明文件是合同双方具备履行合同能力的重要凭证。5.附件五:第三方合作协议详细要求:明确第三方在合同执行过程中的职责、权利、义务等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任的重要文件。6.附件六:工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是确认工程完成情况的重要文件。7.附件七:工程保修单详细要求:包括保修期限、保修内容、保修方式等。说明:工程保修单是保障工程质量的重要文件。8.附件八:工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:实际完成工程量与合同约定工程量相比,超出合同约定工期的比例。示例说明:若合同约定工期为120天,实际工期为150天,超出30天,甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:按照国家相关质量标准,工程实体的质量未达到规定要求。示例说明:若工程实体质量未达到国家标准,乙方需进行返工,并承担由此产生的费用。3.违约行为:材料供应不及时责任认定标准:乙方未按照合同约定的时间、数量、质量供应材料。示例说明:若乙方未能按时供应材料,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付违约金。4.违约行为:未按约定进行施工责任认定标准:乙方未按照施工图纸、施工方案、施工规范等进行施工。示例说明:若乙方未按约定进行施工,导致工程质量不合格,乙方需承担返工责任。5.违约行为:未按约定进行验收责任认定标准:乙方未按照合同约定的时间、程序进行工程验收。示例说明:若乙方未按约定进行验收,导致工程无法按期交付,乙方需承担相应责任。全文完。2024年智慧城市通信基础设施建设施工合同范本2本合同目录一览1.合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.2合同签订目的2.合同当事人信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设内容4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证期6.工程费用6.1工程费用组成6.2工程费用支付方式6.3工程费用调整7.工程材料设备7.1材料设备采购要求7.2材料设备供应责任7.3材料设备质量要求8.施工组织与现场管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3施工安全与环境保护9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件14.合同签订与生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.2合同签订目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在智慧城市通信基础设施建设施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,按时、按质、按量完成工程建设任务。第二条合同当事人信息2.1发包方信息甲方名称:市智慧城市建设管理局法定代表人:X地址:市区路号2.2承包方信息乙方名称:建设集团有限公司法定代表人:X地址:市区路号第三条工程概况3.1工程名称智慧城市通信基础设施建设项目3.2工程地点市区、区、区3.3工程规模本工程总建筑面积约万平方米,总投资约亿元。3.4工程类型通信基础设施建设3.5工程建设内容包括通信线路铺设、基站建设、数据中心建设、光纤网络改造等。第四条工程进度与工期4.1工程进度安排本工程分为四个阶段,每个阶段工期为3个月,共计12个月。4.2工期要求本工程总工期为12个月,自合同生效之日起计算。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金;如因甲方原因导致工期延误,甲方应负责补偿乙方因工期延误所造成的损失。第五条工程质量要求5.1质量标准本工程质量应符合国家相关标准及行业规范,确保工程质量达到优良等级。5.2质量检查与验收乙方应按照国家及行业规范进行施工,并接受甲方监督检查。工程完成后,乙方应组织验收,甲方应在规定时间内进行验收。5.3质量保证期本工程质量保证期为自工程验收合格之日起2年。第六条工程费用6.1工程费用组成本工程费用包括直接费用、间接费用、利润等。6.2工程费用支付方式甲方按工程进度支付工程款,具体支付比例及时间由双方协商确定。6.3工程费用调整如遇材料价格波动、设计变更等原因导致工程费用发生变化,双方应协商调整工程费用。第七条工程材料设备7.1材料设备采购要求乙方应按照甲方要求,选用符合国家标准、行业规范的材料和设备。7.2材料设备供应责任乙方负责材料设备的采购、运输、验收等工作,确保材料设备的及时供应。7.3材料设备质量要求乙方提供的材料设备必须符合国家标准、行业规范,并具有相应的质量保证书。第八条施工组织与现场管理8.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等,并报甲方审核批准。8.2施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场的安全、文明、有序。乙方应负责施工现场的封闭管理,设置明显的安全警示标志。8.3施工安全与环境保护乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。同时,乙方应采取有效措施,防止和减少施工对环境的影响。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件在合同履行过程中,如因下列原因之一需要变更合同内容的,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议:(1)法律法规或政策调整;(2)工程规模、建设内容发生变化;(3)工程地点、工期调整;(4)其他经双方同意的原因。9.2合同解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:(1)一方严重违约,另一方在合理期限内未采取措施纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序第十条违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方未按合同约定质量要求施工;(3)乙方未按合同约定时间交付工程;(4)乙方未按合同约定履行安全责任;(5)乙方未按合同约定履行环境保护责任。10.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按合同约定质量要求施工,应承担修复、赔偿等责任;(3)乙方未按合同约定时间交付工程,应支付违约金;(4)乙方未按合同约定履行安全责任,应承担相应的法律责任;(5)乙方未按合同约定履行环境保护责任,应承担相应的法律责任。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条争议解决方式11.1争议解决原则争议解决应遵循公平、公正、合理、及时的原则。11.2争议解决方式甲乙双方应通过协商解决争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件(1)工程全部完工,经甲方验收合格;(2)合同约定的其他终止条件成就。12.3合同解除与终止程序合同终止,甲乙双方应书面通知对方,并办理合同终止手续。第十三条其他约定事项13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。13.3合同附件合同附件包括但不限于:施工组织设计、工程进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。第十四条合同签订与生效日期14.1合同签订日期本合同签订日期为年月日。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中的第三方,是指在甲乙双方签订的智慧城市通信基础设施建设施工合同中,不直接参与施工活动,但因其提供的专业服务、咨询、监理、检测、保险等而与合同履行相关的法人、其他组织或个人。1.2第三方类型(1)设计单位:负责工程的设计工作;(2)监理单位:负责对工程进行全过程监理;(3)检测单位:负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测;(4)保险公司:负责提供工程相关的保险服务;(5)中介机构:负责提供信息、咨询等服务。第二条第三方责权利2.1第三方责任第三方应按照合同约定或委托协议的要求,履行其职责,对因第三方原因造成的损失,第三方应承担相应的法律责任。2.2第三方权利(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合,包括但不限于提供施工图纸、工程进度、工程变更等信息;(2)第三方有权根据合同约定或委托协议的要求,对工程进行监督检查;(3)第三方有权获得合同约定或委托协议规定的报酬。2.3第三方义务(1)第三方应按照合同约定或委托协议的要求,保证其提供的服务的质量和效率;(2)第三方应遵守国家和地方的法律法规,不得从事违法活动;(3)第三方应保护甲方和乙方的商业秘密。第三条第三方与其他各方的划分3.1职责划分(1)甲方负责提供工程所需的土地、场地、水电等基础设施;(2)乙方负责按照合同要求完成工程建设;(3)第三方负责其委托的服务内容。3.2信息共享甲乙双方应向第三方提供必要的工程信息,第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其提供的专业服务、咨询、监理、检测、保险等在履行合同过程中可能产生的损害赔偿的最高金额。4.2责任限额确定(1)第三方责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度、合同约定等因素确定;(2)第三方责任限额应在合同中明确约定。4.3责任限额的调整(1)如遇法律法规调整、市场风险变化等情形,双方可协商调整第三方责任限额;(2)调整后的责任限额应在合同中予以更新。第五条第三方介入程序5.1介入申请乙方在需要第三方介入时,应向甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论