2024年度城市广场地坪漆施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市广场地坪漆施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3监理单位法定代表人1.4施工单位法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4施工期限3.监理范围3.1施工前监理3.2施工过程中监理3.3施工后监理4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理工作内容5.1施工前监理工作5.1.1施工图纸审查5.1.2施工现场巡查5.1.3施工材料检验5.2施工过程中监理工作5.2.1施工进度控制5.2.2施工质量控制5.2.3施工安全监督5.3施工后监理工作5.3.1工程验收5.3.2工程保修6.监理报告6.1监理报告编制要求6.2监理报告提交时间6.3监理报告审批流程7.违约责任7.1监理单位违约责任7.2施工单位违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效9.1合同生效条件9.2合同生效时间10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定说明14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：监理有限公司1.2施工单位名称：建筑有限公司1.3监理单位法定代表人：1.4施工单位法定代表人：2.项目概况2.1项目名称：2024年度城市广场地坪漆施工监理项目2.2项目地址：市区街道2.3项目规模：总面积为10,000平方米2.4施工期限：自2024年1月1日至2024年6月30日3.监理范围3.1施工前监理3.1.1施工图纸审查：对施工图纸进行审查，确保符合设计要求和规范标准。3.1.2施工现场巡查：对施工现场进行巡查，了解施工条件，确保施工准备充分。3.1.3施工材料检验：对施工材料进行检验，确保材料质量符合要求。3.2施工过程中监理3.2.1施工进度控制：监控施工进度，确保按计划完成施工任务。3.2.2施工质量控制：对施工过程进行质量控制，确保施工质量达到合同要求。3.2.3施工安全监督：对施工现场进行安全监督，确保施工安全。3.3施工后监理3.3.1工程验收：对已完成的地坪漆施工进行验收，确保符合设计要求和规范标准。3.3.2工程保修：对施工后的地坪漆工程提供保修服务，确保工程质量。4.监理费用4.1监理费用总额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）4.2费用支付方式：分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。4.3费用支付时间：每次支付应在监理工作完成后，经双方确认后10个工作日内支付。5.监理工作内容5.1施工前监理工作5.1.1施工图纸审查：审查施工图纸，确保施工图纸的完整性和准确性。5.1.2施工现场巡查：对施工现场进行巡查，检查施工条件，提出整改意见。5.1.3施工材料检验：对进场材料进行检验，确保材料质量符合要求。5.2施工过程中监理工作5.2.1施工进度控制：制定施工进度计划，监控施工进度，确保按计划完成施工任务。5.2.2施工质量控制：对施工过程进行质量控制，确保施工质量达到合同要求。5.2.3施工安全监督：对施工现场进行安全监督，确保施工安全，防止事故发生。5.3施工后监理工作5.3.1工程验收：对已完成的地坪漆施工进行验收，确保符合设计要求和规范标准。5.3.2工程保修：提供保修服务，对施工后的地坪漆工程进行定期检查，确保工程质量。6.监理报告6.1监理报告编制要求：监理报告应真实、准确、完整地反映监理工作情况。6.2监理报告提交时间：监理工作完成后5个工作日内提交监理报告。6.3监理报告审批流程：监理报告提交后，由双方共同审查，并签署审批意见。7.违约责任7.1监理单位违约责任7.1.1如监理单位未按时提交监理报告，每延迟一天，应支付相当于监理费用1%的违约金。7.1.2如监理单位未按合同规定进行监理工作，导致工程质量不符合要求，监理单位应承担相应的修复责任，并赔偿由此造成的损失。7.2施工单位违约责任7.2.1如施工单位未按施工图纸和监理要求进行施工，导致工程质量不符合要求，施工单位应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。7.2.2如施工单位未按时完成施工任务，每延迟一天，应支付相当于监理费用1%的违约金。8.争议解决8.1争议解决方式：本合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：本合同争议解决机构为市仲裁委员会。9.合同生效9.1合同生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。9.2合同生效时间：2024年1月1日10.合同变更与解除10.1合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，由双方法定代表人或授权代表签署书面变更协议。10.2.1合同一方严重违约，经对方书面通知后，未在规定期限内纠正；10.2.2由于不可抗力因素导致合同无法履行；10.2.3双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方确认，合同自通知到达对方之日起解除。11.合同终止11.1合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。11.2合同终止程序：合同终止后，双方应进行合同终止确认，并对合同履行情况进行清算。12.合同附件12.1合同附件清单：12.1.1施工图纸12.1.2监理大纲12.1.3质量标准12.1.4安全生产管理制度12.2合同附件内容：上述附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同签署14.1签署日期：2024年1月1日14.2签署地点：市区街道14.3签署人员：监理单位法定代表人：；施工单位法定代表人：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为特定目的提供专业服务或咨询的独立法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失，其责任限额不得超过其收取的服务费用总额。15.3第三方责权利15.3.1第三方有权根据合同约定，独立开展服务或咨询工作，并对其工作成果负责。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。15.3.3第三方有权按照合同约定收取服务费用。15.4第三方介入程序15.4.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的责任范围、工作内容和服务期限。16.甲乙方增加的额外条款16.1第三方介入时，甲乙方应确保第三方具备相应的资质和经验，以保障项目质量。16.2第三方介入后，甲乙方应共同监督第三方的服务过程，确保其履行合同义务。16.3第三方介入期间，如因第三方原因导致项目延误或质量不符合要求，甲乙方有权要求第三方承担相应责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲乙方之间的关系为委托服务关系，第三方独立于甲乙方，对甲乙方不承担连带责任。17.2第三方与施工单位之间的关系为服务提供关系，第三方对施工单位的服务质量承担直接责任。17.3第三方与监理单位之间的关系为合作关系，第三方应配合监理单位的工作，并对监理单位的工作成果承担责任。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方介入后，甲乙双方可就合同内容进行必要变更，以适应第三方介入后的实际情况。18.2合同变更需经甲乙双方和第三方共同书面同意，并签订补充协议。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同终止20.1第三方介入期间，如发生合同终止情形，甲乙双方应共同协商终止事宜，并签订终止协议。20.2第三方介入终止后，甲乙双方应进行合同终止确认，并对合同履行情况进行清算。21.第三方介入后的附件21.1第三方介入后的附件清单：21.1.1第三方资质证明文件21.1.2第三方服务协议21.1.3第三方服务费用清单21.2第三方介入后的附件内容：上述附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包含设计图纸、施工图纸、设计变更通知单等，需清晰、完整、准确。附件说明：施工图纸是施工的依据，确保施工按照设计要求进行。2.监理大纲详细要求：明确监理工作范围、内容、方法、程序和质量标准。附件说明：监理大纲是监理工作的指导文件，确保监理工作有序进行。3.质量标准详细要求：列出地坪漆施工的质量标准和验收标准。附件说明：质量标准是评价施工质量的重要依据，确保施工质量符合要求。4.安全生产管理制度详细要求：制定安全生产管理制度，明确安全责任和操作规程。附件说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要措施，确保施工安全无事故。5.第三方资质证明文件详细要求：提供第三方（如设计单位、施工单位等）的资质证明文件。附件说明：资质证明文件是评估第三方能力的重要依据，确保第三方具备相应资质。6.第三方服务协议详细要求：明确第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等。附件说明：服务协议是第三方提供服务的合同，确保第三方履行服务义务。7.第三方服务费用清单详细要求：列出第三方服务的具体费用项目和金额。附件说明：费用清单是支付第三方服务费用的依据，确保费用合理。8.监理报告详细要求：包括施工前、施工中和施工后的监理报告，内容需真实、准确、完整。9.工程验收报告详细要求：包括施工完成后的验收报告，内容需详细记录验收结果和存在问题。附件说明：验收报告是确认工程质量的重要文件，确保工程质量符合要求。说明二：违约行为及责任认定：1.监理单位违约行为违约行为：未按时提交监理报告，或监理报告内容不真实、不准确。责任认定：每延迟一天，支付相当于监理费用1%的违约金；如监理报告不真实，赔偿由此造成的损失。2.施工单位违约行为违约行为：未按时完成施工任务，或施工质量不符合要求。责任认定：每延迟一天，支付相当于监理费用1%的违约金；如施工质量不符合要求，承担修复责任，并赔偿损失。3.第三方违约行为违约行为：未按时完成服务，或服务不符合要求。责任认定：每延迟一天，支付相当于服务费用1%的违约金；如服务不符合要求，承担修复责任，并赔偿损失。4.不可抗力导致违约违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：双方互不承担责任，可根据实际情况协商解决。5.合同解除违约违约行为：一方未按合同约定解除合同。责任认定：违约方承担相应的违约责任。全文完。2024年度城市广场地坪漆施工监理合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同期限5.合同金额二、监理范围1.施工前期准备2.施工过程监理3.施工质量监理4.施工安全监理5.施工进度监理6.施工环境保护监理三、监理内容1.施工图纸及设计文件审查2.施工材料及设备验收3.施工工艺及施工方案审查4.施工现场管理5.施工质量控制6.施工进度控制7.施工安全控制8.施工环境保护控制9.施工变更及洽商10.施工验收四、监理职责1.监理人员职责2.监理单位职责3.施工单位配合4.政府相关部门配合五、监理程序1.施工前期准备程序2.施工过程监理程序3.施工质量监理程序4.施工安全监理程序5.施工进度监理程序6.施工环境保护监理程序7.施工变更及洽商程序8.施工验收程序六、监理方法1.监理人员现场巡查2.监理人员旁站监理3.监理人员抽检4.监理人员验收5.监理人员协调七、监理报告1.施工过程监理报告2.施工质量监理报告3.施工安全监理报告4.施工进度监理报告5.施工环境保护监理报告6.施工变更及洽商报告7.施工验收报告八、违约责任1.施工单位违约责任2.监理单位违约责任3.政府相关部门违约责任4.违约责任追究九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决费用4.争议解决期限十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后果十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止通知4.合同终止后果十二、合同附件1.合同附件一：监理大纲2.合同附件二：监理人员名单3.合同附件三：施工图纸及设计文件4.合同附件四：施工材料及设备清单5.合同附件五：施工工艺及施工方案6.合同附件六：施工合同十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.法律适用条款4.争议解决方式5.合同生效及终止十四、合同签署1.双方代表签字2.双方盖章3.合同生效日期4.合同备案合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目名称：2024年度城市广场地坪漆施工项目b.项目地点：[具体地址]c.项目业主：[业主名称]d.项目总投资：[总投资金额]2.合同目的a.确保施工质量符合设计要求和规范标准b.保障施工安全，防止事故发生c.控制施工进度，确保工程按时完成d.保护施工现场环境，减少污染3.合同双方a.监理单位：[监理单位名称]b.施工单位：[施工单位名称]4.合同期限a.合同起始日期：[起始日期]b.合同终止日期：[终止日期]5.合同金额a.监理服务费用：[监理服务费用金额]6.支付方式a.付款比例：[付款比例]b.付款时间：[付款时间]c.付款条件：[付款条件]二、监理范围1.施工前期准备a.审查施工图纸及设计文件b.审查施工组织设计和施工方案c.审查施工单位的资质和人员配置2.施工过程监理a.监督施工单位的施工过程b.检查施工质量、安全、进度和环境保护措施c.确保施工符合设计要求和规范标准3.施工质量监理a.审查施工材料的质量b.检查施工工艺和施工过程c.审查施工单位的自检和验收报告4.施工安全监理a.监督施工现场的安全措施b.检查施工人员的安全教育培训c.确保施工安全无事故5.施工进度监理a.制定施工进度计划b.监督施工进度执行情况c.调整施工进度计划6.施工环境保护监理a.监督施工现场的环保措施b.检查施工现场的废弃物处理c.确保施工现场环境达标7.施工变更及洽商a.审查施工单位的变更申请b.检查变更对质量、安全、进度和环境保护的影响c.确定变更的合理性和可行性三、监理内容1.施工图纸及设计文件审查a.审查图纸的完整性和准确性b.审查设计文件是否符合规范标准c.提出修改意见2.施工材料及设备验收a.验收材料的合格证明和检验报告b.验收设备的性能和参数c.确保材料和设备符合要求3.施工工艺及施工方案审查a.审查施工工艺的合理性和可行性b.审查施工方案的完整性和准确性c.提出修改意见4.施工现场管理a.监督施工现场的秩序和文明施工b.检查施工现场的标识和警示c.确保施工现场安全有序5.施工质量控制a.制定质量控制计划b.监督施工过程中的质量控制c.审查施工单位的自检和验收报告6.施工进度控制a.制定施工进度计划b.监督施工进度执行情况c.调整施工进度计划7.施工安全控制a.制定安全控制计划b.监督施工现场的安全措施c.检查施工人员的安全教育培训四、监理职责1.监理人员职责a.负责施工现场的巡查和监督b.负责审查施工图纸和设计文件c.负责验收施工材料和设备2.监理单位职责a.负责组织监理人员开展工作b.负责制定监理计划和方案c.负责协调施工单位的配合3.施工单位配合a.提供施工图纸和设计文件b.配合监理人员开展现场巡查c.落实监理人员提出的整改要求4.政府相关部门配合a.协助监理单位开展工作b.负责审批施工图纸和设计文件c.负责监督施工现场的环境保护五、监理程序1.施工前期准备程序a.审查施工图纸和设计文件b.审查施工组织设计和施工方案c.审查施工单位的资质和人员配置2.施工过程监理程序a.监督施工单位的施工过程b.检查施工质量、安全、进度和环境保护措施c.确保施工符合设计要求和规范标准3.施工质量监理程序a.审查施工材料的质量b.检查施工工艺和施工过程c.审查施工单位的自检和验收报告4.施工安全监理程序a.监督施工现场的安全措施b.检查施工人员的安全教育培训c.确保施工安全无事故5.施工进度监理程序a.制定施工进度计划b.监督施工进度执行情况c.调整施工进度计划6.施工环境保护监理程序a.监督施工现场的环保措施b.检查施工现场的废弃物处理c.确保施工现场环境达标7.施工变更及洽商程序a.审查施工单位的变更申请b.检查变更对质量、安全、进度和环境保护的影响c.确定变更的合理性和可行性8.施工验收程序a.制定验收计划b.组织验收小组c.审查验收报告六、监理方法1.监理人员现场巡查a.定期进行现场巡查b.记录巡查情况c.发现问题及时提出整改要求2.监理人员旁站监理a.对关键工序进行旁站监理b.确保施工质量符合要求c.发现问题及时制止3.监理人员抽检a.定期进行抽检b.检查施工质量和安全c.确保施工符合规范标准4.监理人员验收a.参与施工单位的验收工作b.审查验收报告c.确保施工质量符合要求5.监理人员协调a.协调施工单位的配合b.协调政府相关部门的工作c.确保工程顺利进行八、监理报告1.施工过程监理报告a.报告内容：包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的情况b.报告频率：每月一次c.报告提交时间：每月五个工作日内2.施工质量监理报告a.报告内容：包括材料、工艺、过程等质量检查结果b.报告频率：每周一次c.报告提交时间：每周五下午五点前3.施工安全监理报告a.报告内容：包括安全措施、事故处理、安全教育培训等b.报告频率：每月一次c.报告提交时间：每月五个工作日内4.施工进度监理报告a.报告内容：包括实际进度与计划进度的对比b.报告频率：每周一次c.报告提交时间：每周五下午五点前5.施工环境保护监理报告a.报告内容：包括环保措施、污染控制、废弃物处理等b.报告频率：每月一次c.报告提交时间：每月五个工作日内6.施工变更及洽商报告a.报告内容：包括变更原因、影响、处理意见等b.报告频率：变更发生时立即c.报告提交时间：变更发生后的三个工作日内7.施工验收报告a.报告内容：包括验收时间、地点、参加人员、验收结果等b.报告频率：验收完成后立即c.报告提交时间：验收完成后的三个工作日内九、违约责任1.施工单位违约责任a.未按时完成施工进度，每延误一天，按合同金额的0.5%支付违约金b.施工质量不符合要求，每发现一处不合格，按合同金额的1%支付违约金c.施工安全发生事故，按相关法律法规和合同约定承担相应责任2.监理单位违约责任a.未按时提交监理报告，每延误一天，按合同金额的0.5%支付违约金b.监理质量不符合要求，每发现一处不合格，按合同金额的1%支付违约金c.监理人员失职，造成损失，按损失金额的100%承担赔偿责任3.政府相关部门违约责任a.未按时审批施工图纸和设计文件，每延误一天，按合同金额的0.5%支付违约金b.未按时提供相关资料和信息，每延误一天，按合同金额的0.5%支付违约金c.违反法律法规，造成损失，按相关法律法规和合同约定承担相应责任十、争议解决1.争议解决方式a.争议双方应友好协商解决b.协商不成，提交[仲裁机构名称]仲裁2.争议解决程序a.争议双方在收到仲裁通知后的十个工作日内提交仲裁申请b.仲裁机构在收到仲裁申请后的十五个工作日内组成仲裁庭c.仲裁庭在组成后的三十个工作日内作出仲裁裁决3.争议解决费用a.仲裁费用由败诉方承担b.双方均有责任时，按比例分担4.争议解决期限a.争议解决期限不超过六个月十一、合同解除1.合同解除条件a.双方协商一致b.因不可抗力导致合同无法履行c.一方严重违约2.合同解除程序a.提出解除合同的一方应提前三十日书面通知对方b.收到通知的一方应在七个工作日内确认c.合同自确认之日起解除3.合同解除通知a.解除合同的通知应以书面形式发出b.通知应载明解除合同的原因和日期4.合同解除后果a.双方应按照合同约定结算剩余款项b.合同解除后，双方应按照法律法规和合同约定处理善后事宜十二、合同终止1.合同终止条件a.合同期限届满b.双方协商一致c.因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序a.双方应在合同终止前七个工作日内进行结算b.合同终止后的十个工作日内，双方应按照法律法规和合同约定处理善后事宜3.合同终止通知a.终止合同的通知应以书面形式发出b.通知应载明合同终止的原因和日期4.合同终止后果a.双方应按照合同约定结算剩余款项b.合同终止后，双方应按照法律法规和合同约定处理善后事宜十三、合同附件1.合同附件一：监理大纲2.合同附件二：监理人员名单3.合同附件三：施工图纸及设计文件4.合同附件四：施工材料及设备清单5.合同附件五：施工工艺及施工方案6.合同附件六：施工合同十四、其他约定1.保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款a.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任b.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等3.法律适用条款a.本合同适用中华人民共和国法律4.争议解决方式a.争议解决方式：[选择协商、调解、仲裁或诉讼]5.合同生效及终止a.本合同自双方签字盖章之日起生效b.合同期限届满或终止条件成就时，合同终止[监理单位名称]（盖章）法定代表人：（签字）[施工单位名称]（盖章）法定代表人：（签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权a.甲方对施工监理合同的签订、变更、解除和终止拥有最终决策权。b.甲方有权根据项目进展情况调整监理人员配置和监理工作内容。2.甲方监督权a.甲方有权对监理单位的工作进行监督检查，包括但不限于监理报告、现场巡查记录等。b.甲方有权要求监理单位对发现的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪。3.甲方费用支付a.甲方应按照合同约定及时支付监理费用，不得无故拖欠。b.若因甲方原因导致监理工作延误，甲方应承担相应责任。4.甲方信息提供a.甲方应向监理单位提供项目相关信息，包括但不限于施工图纸、设计文件、材料清单等。b.甲方应确保提供的信息真实、准确、完整。5.甲方协调职责a.甲方负责协调施工、监理、设计、政府部门之间的关系，确保项目顺利进行。b.甲方应协助监理单位解决项目实施过程中遇到的问题。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导权a.乙方对施工监理合同的签订、变更、解除和终止拥有最终决策权。b.乙方有权根据项目进展情况调整监理人员配置和监理工作内容。2.乙方质量控制a.乙方应严格按照合同约定和质量标准进行施工，确保工程质量。b.乙方应配合监理单位进行质量检查，对监理单位提出的问题及时整改。3.乙方进度控制a.乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。b.乙方应配合监理单位进行进度检查，对监理单位提出的问题及时整改。4.乙方安全控制a.乙方应严格按照安全生产法规和操作规程进行施工，确保施工安全。b.乙方应配合监理单位进行安全检查，对监理单位提出的问题及时整改。5.乙方环境保护a.乙方应按照环境保护法规和合同约定进行施工，减少对环境的影响。b.乙方应配合监理单位进行环保检查，对监理单位提出的问题及时整改。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责a.中介机构负责对监理单位和施工单位进行监督管理，确保双方履行合同义务。b.中介机构有权对监理单位和施工单位的工作进行检查，并提出整改意见。2.中介机构费用a.中介机构的服务费用由甲方和乙方共同承担。b.中介机构的服务费用应在合同中明确约定。3.中介机构决策权a.中介机构对监理单位和施工单位的工作拥有一定的决策权。b.中介机构的决策权应在合同中明确约定。4.中介机构报告a.中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告，包括监理工作情况、存在问题及整改意见等。b.中介机构的报告应在合同中明确约定提交的时间和格式。5.中介机构责任a.中介机构应对其监督管理工作负责，如因中介机构失职导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。b.中介机构应按照法律法规和合同约定承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同附件一：监理大纲2.合同附件二：监理人员名单3.合同附件三：施工图纸及设计文件4.合同附件四：施工材料及设备清单5.合同附件五：施工工艺及施工方案6.合同附件六：施工合同7.合同附件七：监理报告模板8.合同附件八：违约责任认定书9.合同附件九：争议解决申请书10.合同附件十：合同终止通知书二、违约行为及认定：1.违约行为：a.施工单位未按时完成施工进度b.施工单位施工质量不符合要求c.施工单位施工安全发生事故d.监理单位未按时提交监理报告e.监理单位监理质量不符合要求f.监理人员失职g.甲方未按时支付监理费用h.甲方未提供完整信息i.乙方未按照合同约定进行施工j.中介机构失职2.违约行为认定：a.违约行为应通过书面形式通知对方b.违约行为应与合同约定相符c.违约行为应经双方确认三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行。2.仲裁：指由仲裁机构根据仲裁规则对争议进行裁决。3.诉讼：指通过法院对争议进行审理和判决。4.违约金：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应支付给对方的赔偿金。5.善后事宜：指合同解除或终止后，双方应按照法律法规和合同约定处理的事宜。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：及时调整施工计划，增加施工人员或设备，确保工程按时完成。2.问题：施工质量不合格解决办法：要求施工单位进行整改，必要时进行返工，确保工程质量。3.问题：监理单位工作不到位解决办法：与监理单位进行沟通，提出整改要求，必要时更换监理人员。4.问题：甲方或乙方配合不到位解决办法：与甲方或乙方进行沟通，明确各自职责，加强协调。五、所有应用场景：1.城市广场地坪漆施工项目2.公共设施建设3.工业厂房建设4.商业综合体建设5.住宅小区建设全文完。2024年度城市广场地坪漆施工监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方（监理方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在2024年度计划对城市广场进行地坪漆施工，为确保施工质量，提高施工效率，甲方决定聘请乙方担任该项目的施工监理。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保监理工作的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）地坪漆：指用于地面装饰和保护的一种涂料，具有耐磨、防滑、耐腐蚀等特性。（2）监理：指监理方对施工过程进行监督、检查、验收等活动，确保施工质量符合设计要求和规范。3.2关键词解释（1）施工：指按照设计文件要求，进行地坪漆施工活动。（2）质量：指地坪漆施工过程中，各项指标符合设计要求和规范。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，履行监理职责。（2）甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，履行监理职责，确保施工质量。（2）乙方应按时向甲方提交监理报告，反映施工过程中的问题。（3）乙方应遵守国家法律法规和行业规范，确保监理工作的合法性。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2024年度城市广场地坪漆施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方指定的城市广场地坪漆施工项目现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，对施工过程进行全程监理，确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的监理期限届满。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应提前通知另一方。（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果（1）合同解除后，乙方应按照约定向甲方提交监理报告。（2）合同解除后，甲乙双方应按照约定办理相关手续。（3）合同解除后，双方应按照约定结算监理费用。（4）合同解除后，双方应相互配合，确保施工项目顺利进行。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理人员的工资及福利；（2）监理设备的购置、租赁和维护费用；（3）监理报告、文件编制和印刷费用；（4）监理现场办公费用；（5）因监理工作产生的其他合理费用。7.2支付方式（1）监理合同签订后，甲方应支付监理费用的30%作为预付款；（2）监理工作每完成一定阶段，甲方应根据监理报告和实际工作量，支付相应比例的监理费用；（3）监理工作完成后，甲方应支付监理费用的70%作为尾款。7.3支付时间（1）预付款应在监理合同签订后的五个工作日内支付；（2）监理工作每完成一定阶段，甲方应在收到监理报告后的十个工作日内支付相应比例的监理费用；（3）监理工作完成后，甲方应在收到监理验收报告后的十五个工作日内支付尾款。7.4支付条款（1）甲方应在支付监理费用时，向乙方提供正式的支付凭证；（2）乙方应在收到甲方支付的监理费用后，向甲方提供相应的发票或收据；（3）支付监理费用的货币为人民币，支付方式为银行转账。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付监理费用的，应向乙方支付应付款项的万分之五作为违约金；（2）甲方违反合同约定，导致监理工作无法正常进行的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定履行监理职责，导致施工质量不符合要求的，乙方应承担相应的赔偿责任；（2）乙方未按时提交监理报告，影响甲方决策的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息；（2）甲方提供的工程图纸、技术资料等保密信息；（3）乙方在监理过程中获取的保密信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同签订之日起五年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密条款，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（2）双方应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、骚乱等社会异常事件；（3）政府行为，如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行或者履行困难的，双方应根据实际情况协商解决；（3）如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致监理现场设备损坏；（2）政策调整导致施工方案变更；（3）罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密的监理项目；（2）涉及甲方商业秘密的监理项目；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确规定的权利，甲方和乙方各自保留。（2）在合同履行过程中，如发生任何争议，双方应按照合同约定解决，如无法解决，任何一方均有权依法向人民法院提起诉讼。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对监理过程中发现的问题进行整改的权利。（2）乙方保留对施工过程中违反规范的行为提出整改意见的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方提出修改或补充合同内容的，应书面通知对方；（2）双方应就修改或补充的内容进行协商，达成一致后，以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力（1）补充协议与本合同具有同等法律效力；（2）补充协议的签订不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供必要的施工条件，确保监理工作的顺利进行；（2）乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的协助。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、报告、沟通等方式，保持密切联系；（2）双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间就2024年度城市广场地坪漆施工监理事项的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同条款进行增减；（2）任何增减条款均不影响本合同的效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：代表（签字）：乙方（盖章）：代表（签字）：日期：