




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型旋挖桩基施工劳务分包服务合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2施工内容2.3工程量及施工进度3.合同工期及节点3.1总工期3.2各节点工期4.施工图纸及资料4.1施工图纸4.2技术资料4.3施工方案5.施工质量及验收标准5.1施工质量标准5.2验收标准5.3验收程序6.施工安全及环境保护6.1施工安全6.2环境保护6.3应急预案7.材料设备供应及管理7.1材料设备供应7.2材料设备验收7.3材料设备管理8.工程款支付方式及时间8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4逾期付款责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解释14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:地址:法定代表人:联系电话:1.2总包方基本信息总包方名称:地址:法定代表人:联系电话:2.合同标的及范围2.1工程名称及地点工程名称:2024年度新型旋挖桩基施工工程工程地点:[具体地址]2.2施工内容施工内容包括但不限于:桩基施工桩基检测施工场地平整施工用水用电2.3工程量及施工进度工程量:[具体工程量]施工进度:阶段一:[具体工期]阶段二:[具体工期]阶段三:[具体工期]3.合同工期及节点3.1总工期总工期:[具体总工期]3.2各节点工期节点一:[具体节点工期]节点二:[具体节点工期]节点三:[具体节点工期]4.施工图纸及资料4.1施工图纸分包方应按照总包方提供的施工图纸进行施工。4.2技术资料分包方应提供与施工相关的技术资料,包括但不限于:施工方案施工工艺材料清单4.3施工方案分包方应根据施工图纸及技术资料编制详细的施工方案。5.施工质量及验收标准5.1施工质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准。5.2验收标准验收标准包括但不限于:桩基承载力桩身完整性地面沉降5.3验收程序验收程序如下:施工过程中进行自检总包方进行抽检验收合格后进行备案6.施工安全及环境保护6.1施工安全分包方应遵守国家及地方有关施工安全的法律法规,确保施工安全。6.2环境保护分包方应采取有效措施,保护施工现场及周边环境,减少施工对环境的影响。6.3应急预案分包方应制定应急预案,应对可能发生的突发事件。8.工程款支付方式及时间8.1预付款合同签订后,分包方应向总包方提交相关资质及证明文件,总包方在收到后5个工作日内支付合同总价的20%作为预付款。8.2进度款施工进度达到合同约定节点时,分包方应向总包方提交进度款申请,包括已完成工程量、工程款计算依据等。总包方在收到申请后10个工作日内支付已完成工程量对应的工程款。8.3结算款工程验收合格后,分包方应向总包方提交结算报告,包括工程量清单、工程款计算依据等。总包方在收到结算报告后30个工作日内完成结算审核,并支付结算款。8.4逾期付款责任若总包方逾期支付工程款,应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。9.违约责任9.1分包方违约责任若分包方未按合同约定完成施工,或施工质量不符合要求,总包方有权要求分包方进行整改或承担相应责任。9.2总包方违约责任若总包方未按合同约定支付工程款,或未按约定提供施工图纸及资料,分包方有权要求总包方履行合同义务或承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为[具体仲裁机构],仲裁地为[具体地点]。11.合同解除及终止11.1合同解除条件一方严重违约不可抗力导致合同无法履行双方协商一致解除合同11.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕合同解除合同到期13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸技术资料合同签订文件13.2合同变更合同任何条款的变更,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。13.3合同解释本合同如有未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按国家相关法律法规执行。14.合同签署及生效日期本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供咨询、监理、检测、评估、中介等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:工程监理材料检测工程质量评估工程造价咨询合同纠纷调解16.第三方介入的流程16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入时间第三方介入的时间应与工程进度相匹配,确保对工程质量和进度有持续有效的监督。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同时,因自身原因造成损失,对甲乙双方承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在本合同中予以明确。18.第三方责任承担18.1第三方责任范围第三方责任范围包括但不限于:第三方提供的咨询、监理、检测、评估等服务不符合合同约定或行业标准第三方在履行职责过程中发生的违法行为18.2责任承担方式第三方责任承担方式包括:退还已收取的费用赔偿因第三方原因造成的损失承担相应的法律责任19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方的责任划分第三方对甲方承担的责任,由甲方根据第三方提供的服务内容进行追偿。19.2第三方与乙方的责任划分第三方对乙方承担的责任,由乙方根据第三方提供的服务内容进行追偿。19.3第三方与甲乙双方共同责任若第三方在履行职责过程中,甲乙双方存在共同责任,则按照各自的责任比例承担相应的责任。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序若因第三方介入导致本合同内容需变更,甲乙双方应共同协商,并以书面形式签署合同变更协议。20.2合同变更生效合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。21.2争议解决机构协商不成的,争议双方可提交[具体仲裁机构]仲裁。22.第三方介入的合同终止22.1合同终止条件第三方履行完毕或不再履行合同约定的职责甲乙双方解除合同合同约定的其他终止条件22.2合同终止程序第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸要求:详细、准确的施工图纸,包含桩基设计、地质勘探报告等。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须确保其准确性和完整性。2.技术资料要求:包括施工方案、施工工艺、材料清单、设备清单等。说明:技术资料是指导施工的重要文件,需详细记录施工过程中的各项技术要求。3.合同签订文件要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的重要凭证,需妥善保管。4.进度款支付申请要求:包括已完成的工程量、工程款计算依据、付款时间等。说明:进度款支付申请是甲乙双方进行资金结算的重要依据。5.结算报告要求:包括工程量清单、工程款计算依据、付款时间等。说明:结算报告是合同履行完毕后进行最终结算的重要文件。6.第三方合作协议要求:明确第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权利的重要文件。7.施工日志要求:记录施工过程中的重要事件、问题及处理结果。说明:施工日志是施工过程中重要信息的记录,有助于问题追踪和责任认定。8.施工照片要求:反映施工过程中的重要节点和问题。说明:施工照片是施工过程的重要记录,有助于施工质量和进度的监控。9.质量检测报告要求:包括材料检测、工程质量检测等报告。说明:质量检测报告是确保施工质量的重要依据。10.应急预案要求:包括施工安全、环境保护等方面的应急预案。说明:应急预案是应对突发事件的重要措施,需确保其可行性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成施工分包方施工质量不符合要求总包方未按合同约定支付工程款总包方未按约定提供施工图纸及资料2.责任认定标准:违约行为的严重程度对合同履行造成的影响甲乙双方在违约行为中的责任比例3.违约责任示例:分包方未按合同约定完成施工,导致工程延期,总包方有权要求分包方承担相应责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。总包方未按合同约定支付工程款,导致分包方施工资金链断裂,分包方有权要求总包方支付逾期付款利息,并承担相应的法律责任。全文完。2024年度新型旋挖桩基施工劳务分包服务合同书1本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容3.施工工期及进度安排3.1施工工期3.2进度节点及验收标准4.技术要求及质量标准4.1技术要求4.2质量标准5.施工现场管理5.1施工现场布置5.2施工现场安全6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料验收标准7.工程款支付及结算7.1工程款支付方式7.2工程款结算8.保险责任8.1保险类型8.2保险责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术资料13.2附件二:施工组织设计及施工方案13.3附件三:工程量清单14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理14.2合同解释及修改14.3合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方的基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:ConstructionCompany1.1.2分包方地址:City,Province,Country1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:+138xxxxxxxx1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:EngineeringCorporation1.2.2总包方地址:City,Province,Country1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:+139xxxxxxxx2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称:2024年度新型旋挖桩基施工项目2.2施工地点:City,Province,Country2.3施工内容:包括桩基的钻进、成孔、清孔、灌注混凝土等工作3.施工工期及进度安排3.1施工工期:合同签订后30天内开始施工,总工期为120天3.2进度节点及验收标准:3.2.1钻进阶段:完成钻孔数量达到合同约定数量的50%,并进行自检3.2.2成孔阶段:完成钻孔数量达到合同约定数量的80%,并进行自检3.2.3清孔及灌注混凝土阶段:完成钻孔数量达到合同约定数量的100%,并进行自检4.技术要求及质量标准4.1技术要求:4.1.1钻孔直径应符合设计要求,误差不超过±2mm4.1.2钻孔垂直度偏差不超过1%4.1.3混凝土强度等级不低于C304.2质量标准:4.2.1钻孔质量:无塌孔、断桩、卡钻等现象4.2.2混凝土质量:符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020420155.施工现场管理5.1施工现场布置:5.1.1分包方应按照施工图纸和施工组织设计进行现场布置5.1.2确保施工现场安全、整洁、有序5.2施工现场安全:5.2.1分包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规5.2.2加强施工现场的安全教育培训,确保施工人员安全意识6.材料供应及管理6.1材料供应责任:6.1.1分包方负责材料的采购、运输及保管6.1.2材料质量应符合国家标准和设计要求6.2材料验收标准:6.2.1分包方在材料进场前进行验收,确保材料合格6.2.2验收不合格的材料应及时退场7.工程款支付及结算7.1工程款支付方式:7.1.1工程款按进度支付,分为三个阶段:钻进阶段、成孔阶段、清孔及灌注混凝土阶段7.1.2每个阶段完成后,总包方应在5个工作日内支付该阶段的工程款7.2工程款结算:7.2.1分包方应在工程完成后10个工作日内提交工程结算报告7.2.2总包方在收到结算报告后15个工作日内完成结算审核并支付剩余工程款8.保险责任8.1保险类型:8.1.1分包方应购买施工意外伤害保险,保险金额不低于每人50万元8.1.2总包方应购买工程一切险,保险金额不低于工程合同总价的10%8.2保险责任:8.2.1保险期间内,如发生保险事故,保险公司在保险责任范围内承担赔偿责任8.2.2分包方应按时足额缴纳保险费,并负责办理保险手续9.违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按时完成施工任务,造成工期延误9.1.2分包方提供的材料或施工质量不符合合同约定9.1.3分包方违反施工现场安全规定,造成安全事故9.2违约责任:9.2.1分包方未按时完成施工任务,每延误一天,应支付总包方合同金额的1%作为违约金9.2.2分包方提供的材料或施工质量不符合合同约定,总包方有权要求分包方返工或赔偿损失9.2.3分包方违反施工现场安全规定,造成安全事故,分包方应承担相应的法律责任和经济赔偿10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1争议解决机构为市仲裁委员会11.合同解除及终止11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3分包方严重违约11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的施工工期届满11.2.2双方达成终止合同协议12.合同生效及终止12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2支付定金12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的施工工期届满12.2.2合同解除或终止13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术资料13.2附件二:施工组织设计及施工方案13.3附件三:工程量清单14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理:14.1.1双方应按照法律法规及行业惯例处理14.1.2本合同如有未尽事宜,经双方协商一致后可补充协议14.2合同解释及修改:14.2.1本合同以书面形式为准14.2.2合同的解释权归双方共同所有14.3合同签署及生效日期:14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2合同一式两份,双方各执一份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及定义15.1第三方介入的概念:本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的定义:第三方介入包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方介入的职责:16.1.1中介方:负责协助甲乙双方进行合同谈判、签订及履行过程中的沟通协调工作。16.1.2监理方:负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全符合合同约定。16.1.3咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的技术问题。16.1.4检测方:对施工过程中的材料、设备、工程实体等进行检测,确保其符合设计要求和规范标准。16.2第三方介入的权利:16.2.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。16.2.3第三方有权根据合同约定,向甲乙双方提出整改意见或建议。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的选定:甲乙双方应协商一致,选定具备相应资质和能力的第三方。17.2第三方介入的合同签订:第三方介入后,甲乙双方与第三方应签订相应的合作协议,明确各方的权利、义务和责任。17.3第三方介入的监督与协调:第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保合同顺利履行。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方介入的性质、职责和风险程度,由甲乙双方在合作协议中约定。18.2第三方责任限额的执行:18.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。18.2.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失的,不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方与甲方的关系为合作关系,甲方应向第三方支付约定的服务费用。19.1.2第三方应遵守甲方的要求,确保其工作符合甲方利益。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方与乙方的关系为委托关系,乙方应向第三方支付约定的服务费用。19.2.2第三方应按照乙方的委托,履行相应的职责和义务。19.3第三方与甲乙双方的关系:19.3.1第三方应同时与甲乙双方保持沟通,确保合同履行过程中的信息畅通。19.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题,维护双方的合法权益。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并与第三方签订变更协议。20.2第三方介入的解除:如第三方无法履行职责或违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议,并追究其违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料详细要求:包含施工项目的设计图纸、技术规范、施工方案等,需清晰、完整、符合国家相关标准。附件说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,需在合同签订前提交甲方审核。2.附件二:施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工组织结构、施工进度计划、资源配置计划、安全文明施工措施等。附件说明:施工组织设计及施工方案是施工过程中的重要指导文件,需在合同签订前提交甲方审核。3.附件三:工程量清单详细要求:列出施工项目的各项工程量,包括工程量计算规则、计量单位、工程量明细等。附件说明:工程量清单是工程款支付和结算的依据,需在合同签订前提交甲方审核。4.附件四:施工合同详细要求:包括合同双方的基本信息、合同标的、施工范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。附件说明:施工合同是甲乙双方权利义务的约定,需在合同签订前提交双方签字盖章。5.附件五:第三方合作协议详细要求:包括第三方的基本信息、介入职责、权利义务、责任限额等。附件说明:第三方合作协议是甲乙双方与第三方之间的约定,需在合同签订前提交双方签字盖章。6.附件六:施工进度报告详细要求:包括施工进度、质量情况、存在问题及整改措施等。附件说明:施工进度报告是施工过程中的重要记录,需定期提交甲方审核。7.附件七:施工质量检测报告详细要求:包括材料、设备、工程实体等检测数据及结论。附件说明:施工质量检测报告是确保施工质量的重要依据,需在检测完成后提交甲方审核。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:分包方未按时完成施工任务,造成工期延误。责任认定标准:每延误一天,分包方应支付总包方合同金额的1%作为违约金。示例说明:若合同工期为120天,分包方实际工期为130天,则应支付10天的违约金。违约行为二:分包方提供的材料或施工质量不符合合同约定。责任认定标准:分包方应返工或赔偿损失,具体金额根据损失情况确定。示例说明:若分包方提供的混凝土强度低于合同约定,导致返工,则分包方应承担返工产生的所有费用。违约行为三:分包方违反施工现场安全规定,造成安全事故。责任认定标准:分包方应承担相应的法律责任和经济赔偿。示例说明:若分包方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,分包方应承担相应的赔偿责任。违约行为四:第三方无法履行职责或违反合同约定。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,具体金额根据损失情况确定。示例说明:若第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,则第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度新型旋挖桩基施工劳务分包服务合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程量及质量要求3.1工程量清单3.2质量标准3.3施工方案4.施工进度计划4.1施工进度安排4.2施工节点时间4.3施工进度调整5.工程款支付方式5.1工程款支付比例5.2工程款支付时间5.3工程款支付条件6.材料供应及管理6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料管理责任7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工方案12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同生效时间14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:房地产开发有限公司(2)乙方:桩基施工有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称住宅小区新型旋挖桩基施工项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模本工程总建筑面积为万平方米,桩基施工总量为根。2.4项目工期自合同签订之日起至2024年12月31日止,共计12个月。3.工程量及质量要求3.1工程量清单详见附件一:工程量清单。3.2质量标准本工程应达到《建筑桩基技术规范》(JGJ942008)规定的质量标准。3.3施工方案详见附件二:施工方案。4.施工进度计划4.1施工进度安排详见附件二:施工方案中的施工进度计划。4.2施工节点时间(1)桩基施工完成时间:2024年3月31日(2)桩基验收合格时间:2024年4月30日4.3施工进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,经双方协商一致后,可调整施工进度计划。5.工程款支付方式5.1工程款支付比例(1)合同签订后,乙方提交施工图纸及施工组织设计,甲方支付合同总额的20%作为预付款。(2)桩基施工完成并验收合格后,甲方支付合同总额的60%。(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付合同总额的15%。(4)余款5%作为质保金,质保期为工程竣工验收合格后两年。5.2工程款支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后10个工作日内。(2)桩基施工完成并验收合格后支付时间:验收合格后30个工作日内。(3)工程竣工并验收合格后支付时间:验收合格后60个工作日内。5.3工程款支付条件(1)乙方提交符合合同要求的工程量清单及验收报告。(2)甲方收到乙方提交的工程款支付申请及相关文件。6.材料供应及管理6.1材料供应方式甲方负责提供施工所需的全部材料,乙方负责材料的管理和使用。6.2材料质量要求所供材料必须符合国家及行业相关质量标准,乙方应进行抽样检验,合格后方可使用。6.3材料管理责任乙方应妥善保管甲方提供的材料,确保材料在施工过程中不受损坏。8.争议解决8.1争议解决方式(1)双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序(1)发生争议后,双方应立即通知对方,并在接到通知之日起15日内进行协商。(2)协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)甲方违反合同约定,严重影响乙方权益的。(2)乙方因不可抗力原因,经甲方同意,可解除合同。(3)一方违约,经对方催告后仍不履行合同义务的。9.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工并验收合格。(2)合同约定的终止条件成就。9.3合同解除与终止的程序(1)提出解除或终止合同的一方应书面通知对方。10.违约责任10.1违约情形(1)甲方未按约定支付工程款的。(2)乙方未按约定完成工程量的。(3)任何一方违反合同约定的质量要求或施工进度计划的。10.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定。10.3违约责任赔偿(1)因违约行为造成的损失,由违约方承担全部赔偿责任。(2)赔偿金额应根据实际情况合理确定。11.合同生效与期限11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同期限本合同自签订之日起至2024年12月31日止。11.3合同续签如双方同意,可在合同期限届满前30日协商续签。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工方案12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署时间本合同于2023年10月10日签署。13.2合同签署地点市区路号甲方办公室。13.3合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同自签署之日起,任何一方不得擅自变更或转让。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入合同关系的其他组织或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在确保合同履行过程中的技术、质量、安全、进度等方面的合规性,提高合同履行的效率和效果。16.第三方介入方式16.1第三方选定(1)甲方有权自行选定第三方,并书面通知乙方。(2)乙方有权自行选定第三方,并书面通知甲方。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,能够独立承担相应的责任。17.第三方责权利17.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定,对自身的职责和行为负责。17.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查。(2)第三方有权根据合同约定,提出合理化建议。17.3第三方义务(1)第三方应保证其提供的服务符合合同约定和行业标准。(2)第三方应保守合同相关秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责合同的整体协调和管理。(2)乙方负责具体施工实施。(3)第三方负责监督和检查。18.2费用承担(1)第三方费用由甲方承担,并在合同中明确具体金额。(2)第三方费用支付方式及时间由双方另行约定。19.第三方责任限额19.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生过错,造成甲乙双方损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额确定(1)责任限额应根据第三方提供的保险金额、合同约定和行业标准等因素确定。(2)责任限额应在合同中明确。19.3责任限额调整(1)如第三方责任限额发生变动,双方应书面确认新的责任限额。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公司白天集体活动方案
- 公司登山活动方案
- 公司聚餐嗨活动方案
- 公司美食大赛活动方案
- 公司肉孜节慰问活动方案
- 公司晚上团建策划方案
- 公司无烟宣传活动方案
- 公司节气活动方案
- 公司法制教育活动方案
- 公司自我推广活动方案
- 农药市场专项整治活动实施方案
- 户外田园早教课程设计
- 儿科危重症护理习题题库含答案
- DL∕T 5138-2014 电力工程数字摄影测量规程
- DL∕T 550-2014 地区电网调度控制系统技术规范
- 2022-2023学年湖北省随州市曾都区人教PEP版五年级下册期末学业质量监测英语试卷
- 钢结构施工合同范本
- 2024年内蒙古锡林郭勒盟事业单位人才引进历年【重点基础提升】模拟试题(共500题)附带答案详解
- 建设工程监理安全资料台帐建筑施工
- 浙江省温州市鹿城区2023-2024学年八年级下学期科学期末质量检测综合模拟卷
- 大树吊装专项施工方案
评论
0/150
提交评论