版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力公司配电房土建施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容与范围3.1施工内容3.2施工范围3.3施工图纸与技术要求4.合同价格4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款节点5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制5.3施工延误责任6.质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证期7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量7.3材料设备验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3事故处理9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保验收10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力公司乙方:土建施工单位1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称电力公司配电房土建施工项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模建筑面积:1000平方米2.4项目工期合同工期:自合同签订之日起6个月3.施工内容与范围3.1施工内容(1)配电房土建工程(2)室内外管道安装(3)电气设备安装3.2施工范围(1)配电房主体结构施工(2)配电房屋面、地面、墙面施工(3)室内外管道、电气设备安装调试3.3施工图纸与技术要求施工图纸及技术要求详见附件一4.合同价格4.1合同总价人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2计价方式按施工图纸及工程量清单计价4.3付款方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付人民币叁拾万元整(¥300,000.00)作为预付款。(2)工程进度达到50%时,乙方提交付款申请,甲方支付工程进度款的30%。(3)工程竣工验收合格后,乙方提交付款申请,甲方支付剩余工程款的40%。(4)工程保修期满后,甲方支付剩余工程款的30%。4.4付款节点具体付款节点详见合同附件二5.施工进度5.1施工计划详见合同附件三5.2进度控制(1)乙方应按施工计划组织施工,确保工程按期完成。(2)甲方有权对施工进度进行监督,对施工进度不符合要求的,乙方应立即采取措施予以纠正。5.3施工延误责任(1)因乙方原因导致施工延误,每延误一日,应向甲方支付人民币壹万元整(¥10,000.00)的违约金。(2)因甲方原因导致施工延误,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。6.质量要求6.1质量标准(1)施工质量应符合国家相关标准及设计要求。(2)施工质量应达到合格等级。6.2质量检验(1)施工过程中,乙方应进行自检、互检和专检,确保施工质量。(2)甲方有权对施工质量进行监督检查,对不合格的工程应及时整改。6.3质量保证期本合同工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。8.安全生产8.1安全生产责任(1)甲方负责提供施工现场的安全生产条件,确保施工安全。(2)乙方负责施工过程中的安全管理和施工人员的安全教育。8.2安全防护措施(1)施工现场应设置安全警示标志,确保施工区域安全。(2)乙方应采取必要的安全防护措施,防止事故发生。8.3事故处理(1)发生安全事故,乙方应立即采取措施处理,并报告甲方。(2)甲方应在接到事故报告后及时进行调查处理,并按规定上报相关部门。9.环境保护9.1环保要求(1)乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中不造成环境污染。(2)施工过程中产生的固体废物、废水、废气等应按规定进行处理。9.2环保措施(1)设置环保设施,对施工过程中产生的废物进行处理。(2)加强施工现场的绿化,减少施工对环境的影响。9.3环保验收(1)工程竣工后,乙方应进行环保验收,确保符合环保要求。(2)甲方有权对环保验收结果进行审核。10.保险10.1保险种类(1)乙方应为其施工人员投保意外伤害保险。(2)甲方应为其财产投保建筑工程一切险。10.2保险责任(1)意外伤害保险负责赔偿施工人员因工受伤或死亡的费用。(2)建筑工程一切险负责赔偿因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失。10.3保险费用(1)意外伤害保险费用由乙方承担。(2)建筑工程一切险费用由甲方承担。11.违约责任11.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程。(2)甲方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。(2)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。11.3违约赔偿(1)违约金按合同约定比例计算。(2)违约赔偿不足以弥补损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序(1)提交仲裁申请。(2)仲裁委员会受理并组成仲裁庭。(3)仲裁庭进行审理并作出裁决。12.3争议解决地点市区仲裁委员会。13.合同解除13.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序(1)提出解除合同的通知。(2)对方确认解除合同。13.3合同解除后果(1)合同解除后,双方应按合同约定进行结算。(2)合同解除不影响双方其他权利义务。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同经电力公司上级主管部门批准。14.2合同变更程序(1)提出合同变更申请。(2)双方协商一致,签署变更协议。14.3合同终止条件(1)合同约定的工程完工。(2)合同约定的其他终止条件成就。14.4合同终止程序(1)双方确认合同终止。(2)进行合同终止后的结算工作。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同执行的公正性、专业性和效率性,提高工程质量,保障各方权益。16.第三方介入方式16.1监理单位(1)甲方有权聘请监理单位对施工过程进行全程监理。(2)监理单位应独立、公正地履行监理职责,对施工质量、进度、安全等进行监督检查。16.2设计单位(1)设计单位负责提供施工图纸及设计变更。(2)设计单位应确保设计质量,对施工过程中出现的设计问题及时解决。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定(1)第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失,由其自行承担。(2)第三方在履行职责过程中因一般过失造成的损失,由其承担相应责任,但不超过合同总价的10%。17.2责任限额计算责任限额=合同总价×10%18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方损失,由第三方承担。(2)甲方有权要求第三方赔偿因其责任造成的损失。18.2第三方与乙方责任划分(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成乙方损失,由第三方承担。(2)乙方有权要求第三方赔偿因其责任造成的损失。18.3第三方与合同其他各方责任划分(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同其他各方损失,由第三方承担。(2)合同其他各方有权要求第三方赔偿因其责任造成的损失。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用承担(1)监理单位费用由甲方承担。(2)设计单位费用由甲方承担。(3)检测机构、保险机构、仲裁机构等第三方介入费用按合同约定或市场价格由相关方承担。19.2费用结算第三方介入费用在合同约定的结算期限内由相关方支付。20.第三方变更20.1第三方变更程序(1)任何一方需变更第三方时,应提前通知对方。(2)变更后的第三方应具备履行合同职责的能力。20.2第三方变更责任(1)变更第三方导致合同无法履行的,由变更方承担相应责任。(2)变更第三方导致合同履行的,变更后的第三方应继续履行原合同约定的义务。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件(1)合同约定的工程完工。(2)合同约定的第三方介入目的实现。21.2第三方介入终止程序(1)终止第三方介入通知。(2)终止后的结算工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求详细要求:包括配电房土建施工图纸、电气设备安装图纸、管道安装图纸等,以及相关的技术规范和标准。说明:施工图纸及技术要求是施工过程中必须遵循的基本依据,乙方应严格按照图纸和技术要求进行施工。2.附件二:工程量清单及计价规则详细要求:列出工程量清单,包括分部分项工程量、工程量计算规则、计价依据等。说明:工程量清单是计算工程总价和付款依据,甲乙双方应共同确认工程量清单的准确性。3.附件三:施工进度计划详细要求:包括施工进度安排、各阶段工期、关键节点等。说明:施工进度计划是施工过程中的时间安排,甲乙双方应共同遵守进度计划,确保工程按期完成。4.附件四:质量检验标准及验收报告详细要求:包括质量检验标准、验收流程、验收报告格式等。说明:质量检验标准是保证工程质量的重要依据,验收报告是工程完工后的质量证明文件。5.附件五:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全防护措施、事故应急预案等。说明:安全生产管理制度是确保施工安全的重要措施,乙方应严格执行。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括环保设施、废弃物处理、绿化措施等。说明:环境保护措施是遵守环保法规,减少施工对环境影响的必要措施。7.附件七:保险合同详细要求:包括保险种类、保险责任、保险费用等。说明:保险合同是保障合同各方权益的重要文件,甲乙双方应确保保险合同的履行。8.附件八:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决程序等。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据,甲乙双方应共同遵守。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未按施工进度计划完成工程,延误工期。示例说明:乙方应在合同约定的6个月内完成工程,若实际完成时间超过6个月,则视为违约。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方未按付款节点支付工程款。示例说明:甲方应在工程进度达到50%时支付30%的工程款,若未按时支付,则视为违约。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成损失。示例说明:监理单位未按时进行监理,导致工程质量问题,则视为违约。4.违约行为:施工过程中发生安全事故责任认定标准:因施工原因造成人员伤亡或财产损失。示例说明:施工过程中发生安全事故,乙方未采取有效措施,则视为违约。5.违约行为:施工过程中违反环保法规责任认定标准:未按规定处理废弃物、废水、废气等。示例说明:乙方在施工过程中未按规定处理废弃物,造成环境污染,则视为违约。全文完。2024版电力公司配电房土建施工合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称及地址1.5合同签订地点2.施工项目概况2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目工期3.施工内容与范围3.1施工内容概述3.2施工范围界定3.3施工质量标准4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工项目管理4.3施工进度管理5.设计与图纸5.1设计依据5.2设计图纸要求5.3设计变更程序6.材料与设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量6.3材料设备验收7.施工安全与环境保护7.1施工安全管理7.2环境保护措施7.3应急预案8.施工合同价款及支付方式8.1工程价款组成8.2工程价款支付方式8.3工程进度款支付9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3工程交付10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止的程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释与适用法律14.4合同修订与补充第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:2024版电力公司配电房土建施工合同1.2合同编号:DC202400011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方名称及地址1.4.1甲方(电力公司):电力公司1.4.2乙方(施工方):建筑工程有限公司1.4.3甲方地址:省市区路号1.4.4乙方地址:省市区路号1.5合同签订地点:省市区路号2.施工项目概况2.1施工项目名称:市区配电房土建施工2.2施工项目地点:省市区街道2.3施工项目规模:占地面积X平方米,建筑面积X平方米2.4施工项目工期:自合同生效之日起,工期为6个月3.施工内容与范围3.1施工内容概述:包括但不限于土建基础、主体结构、屋面、地面、墙面、门窗、电气、给排水等工程3.2施工范围界定:详见施工图纸及工程量清单3.3施工质量标准:符合国家现行相关建筑工程质量标准及电力行业规定4.施工组织与管理4.1施工组织机构:乙方应成立项目经理部,负责施工组织与管理4.2施工项目管理:乙方应建立健全施工管理制度,确保施工质量、进度、安全、环境保护等各项工作4.3施工进度管理:乙方应按照施工进度计划进行施工,确保按期完成工程5.设计与图纸5.1设计依据:国家现行相关建筑工程设计规范、标准及电力行业规定5.2设计图纸要求:乙方应按照甲方提供的设计图纸及要求进行施工5.3设计变更程序:设计变更需经甲方、乙方双方协商一致,并签署设计变更单6.材料与设备6.1材料设备采购:乙方负责材料设备的采购、供应、验收6.2材料设备质量:材料设备必须符合国家现行质量标准及电力行业规定6.3材料设备验收:材料设备验收合格后方可投入使用,验收不合格的应立即退换7.施工安全与环境保护7.1施工安全管理:乙方应严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全7.2环境保护措施:乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,确保环境保护达标7.3应急预案:乙方应制定应急预案,并定期组织演练,提高应对突发事件的能力8.施工合同价款及支付方式8.1工程价款组成:包括但不限于直接工程费、措施费、间接费、利润、税金等8.2工程价款支付方式:8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,乙方提交预付款申请,甲方支付合同总价款的10%作为预付款8.2.2进度款:按照实际完成工程量,每月支付合同总价款的20%,直至累计支付至合同总价款的80%8.2.3结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算报告,甲方在15个工作日内支付结算款9.验收与交付9.1验收标准:按照国家现行建筑工程质量验收标准及电力行业规定9.2验收程序:9.2.1乙方完成施工后,向甲方提交验收申请9.2.2甲方组织验收,乙方应配合提供相关资料9.2.3验收合格后,双方签署验收报告9.3工程交付:验收合格后,乙方应在5个工作日内将工程交付甲方10.违约责任10.1违约行为:10.1.1乙方未按合同约定完成施工任务10.1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求10.1.3乙方违反施工安全规定,造成安全事故10.2违约责任:10.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失10.2.2甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任10.3违约处理:10.3.1双方协商解决10.3.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议11.2争议解决程序:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同解除与终止12.1合同解除条件:12.1.1乙方严重违约12.1.2不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的工期已满12.2.2双方协商一致12.3合同解除或终止的程序:按照合同约定和法律规定进行13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同终止条件:合同约定的工期满,或合同解除、终止13.3合同生效日期:2024年1月1日14.其他约定14.1合同附件:包括施工图纸、工程量清单、设计变更单等14.2通知与送达:以书面形式送达对方地址,视为送达14.3合同解释与适用法律:本合同以中文为准,适用中华人民共和国法律14.4合同修订与补充:合同如有修订或补充,应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人或法人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等,其介入合同目的为提供专业服务、监督执行、质量检测或咨询服务等。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方可邀请第三方介入合同执行,但需提前通知对方,并经对方同意。16.2第三方介入需签订相应服务协议,明确服务内容、费用、期限及责任。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由服务协议约定,但不得超过其服务协议中明确的责任上限。17.2若第三方在执行服务过程中造成甲方或乙方损失,应由第三方承担责任,超出责任限额部分由甲方和乙方按照合同约定分担。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:18.1.1按照服务协议要求,独立开展服务活动。18.1.2要求甲方和乙方提供必要的信息和协助。18.1.3获取合理的报酬。18.2第三方义务:18.2.1按照服务协议约定,认真履行职责。18.2.2保守甲乙双方的商业秘密。18.2.3对其在服务过程中发现的问题,及时通知甲方和乙方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:19.1.1第三方应服从甲方的管理,接受甲方监督。19.1.2第三方在执行服务过程中,如发现甲方违反合同规定,应及时通知甲方。19.2第三方与乙方的关系:19.2.1第三方应服从乙方的管理,接受乙方监督。19.2.2第三方在执行服务过程中,如发现乙方违反合同规定,应及时通知乙方。19.3第三方与甲乙双方的关系:19.3.1第三方在执行服务过程中,应保持中立,公正执行职责。19.3.2第三方应积极配合甲乙双方解决合同执行过程中的问题。20.第三方介入的合同变更20.1若第三方介入导致合同内容变更,需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更协议作为本合同的补充部分,具有同等法律效力。21.第三方介入的费用21.1第三方介入产生的费用由服务协议约定,甲乙双方应按照约定支付。21.2若第三方介入导致合同工期延长,工期顺延部分的费用由责任方承担。22.第三方介入的争议解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 畜牧业国际合作与对外援助考核试卷
- 2024年户外广告牌清洗维护服务协议书3篇
- 2024年给排水工程分包合同范本
- 2024年设备租赁与安装服务合同
- 游乐设施施工环境保护规划考核试卷
- 泵站课程设计是什么
- 水污控课程设计
- 2024年物业管理公司安全管理责任承诺协议3篇
- 2024年设备租赁及维护服务合同(长期租赁)
- 窑炉课程设计后记
- 2023年河南省高中学业水平考试政治试卷真题(含答案详解)
- 双引号专项练习归纳
- ERP系统在企业财务管理中的应用分析
- 手术十大安全质量目标培训记录
- 2024届高考专题复习:诗歌鉴赏之爱情诗 课件(共30张PPT)
- 脑恶性肿瘤的护理查房
- 夫妻房产过户给子女协议书
- 女子水晶乐坊
- 出境竹木草制品公司原辅料采购验收制度
- 2023年临床医学(军队文职)题库(共五套)含答案
- 关于学校学生意外死亡的情况报告
评论
0/150
提交评论