版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑门窗工程分包合同(服务优化)本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的及范围1.3工程进度及节点1.4工程质量要求1.5工程材料及设备1.6付款方式及进度1.7合同工期及延期处理1.8工程验收及保修1.9保密条款1.10争议解决方式1.11合同解除条件1.12违约责任及赔偿1.13合同生效及终止1.14其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方法定代表人(或负责人):[甲方法定代表人(或负责人姓名)]1.1.2甲方法定代表人联系电话:[甲方法定代表人联系电话]1.1.3甲方住所地:[甲方住所地详细地址]1.1.4乙方名称:[乙方全称]1.1.5乙方法定代表人(或负责人):[乙方法定代表人(或负责人姓名)]1.1.6乙方法定代表人联系电话:[乙方法定代表人联系电话]1.1.7乙方住所地:[乙方住所地详细地址]1.2合同标的及范围1.2.1合同标的:[具体建筑门窗工程名称]1.2.2工程范围:包括但不限于门窗的设计、制造、安装、调试及售后服务等全部工作内容。1.2.3工程地点:[具体工程地点]1.3工程进度及节点1.3.1工程进度安排:[详细工程进度安排,包括分阶段完成时间及验收时间]1.3.2工程节点:[各阶段工程完成的具体节点,如门窗设计完成、制造完成、安装完成等]1.4工程质量要求1.4.1质量标准:应符合国家相关质量标准及行业标准。1.4.2质量检验:乙方应在甲方指定的检验地点进行质量检验,检验合格后方可进行下一阶段工作。1.5工程材料及设备1.5.1材料供应:乙方负责提供符合合同约定标准的全部材料。1.5.2材料检验:甲方有权对乙方提供的材料进行检验,如不符合合同约定标准,乙方应立即更换或赔偿损失。1.6付款方式及进度1.6.1付款方式:按工程进度分期付款。1.6.2付款进度:[详细付款进度安排,如设计阶段付款比例、制造阶段付款比例等]1.6.3付款方式:[具体付款方式,如银行转账、现金支付等]1.7合同工期及延期处理1.7.1合同工期:[合同约定工期]1.7.2延期处理:如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。1.8工程验收及保修1.8.1验收标准:按国家相关质量标准及行业标准执行。1.8.2验收程序:[详细验收程序,如验收时间、验收方式等]1.8.3保修期限:自工程验收合格之日起,[具体保修期限]1.9保密条款1.9.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密等。1.9.2保密义务:双方应对所掌握的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。1.10争议解决方式1.10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议。1.10.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.11合同解除条件1.11.1合同解除条件:[具体合同解除条件,如乙方严重违约、甲方严重违约等]1.12违约责任及赔偿1.12.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。1.12.2赔偿责任:因违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。1.13合同生效及终止1.13.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.13.2合同终止:[具体合同终止条件,如工程完成、合同解除等]1.14其他约定事项1.14.1[其他约定事项,如不可抗力条款、合同附件等]1.8.1不可抗力1.8.1.1定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。1.8.1.2应对:发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。1.8.1.3责任:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任,但应协商解决后续事宜。1.9保密条款1.9.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。1.9.2保密义务:双方对本合同内容以及在与合同履行相关的活动中知悉的信息负有保密义务。1.9.3保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。1.10争议解决方式1.10.1协商:发生争议时,双方应通过友好协商解决。1.10.2仲裁:协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,或向[具体仲裁机构]申请仲裁。1.11合同解除条件1.11.1.1乙方严重违反合同约定;1.11.1.2乙方无法按时完成工程;1.11.1.3乙方破产或被吊销营业执照。1.11.2.1甲方未按时支付款项;1.11.2.2甲方提供的工程条件不符合合同约定。1.12违约责任及赔偿1.12.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.12.2赔偿标准:违约赔偿金额按实际损失计算,最高不超过合同总价的[具体比例]。1.13合同生效及终止1.13.1生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.13.2终止:合同因下列原因终止:1.13.2.1合同约定的工程全部完成;1.13.2.2双方协商一致解除合同;1.13.2.3合同因法定原因或双方约定的原因终止。1.14其他约定事项1.14.1.1工程设计图纸;1.14.1.2工程量清单;1.14.1.3材料设备清单;1.14.1.4其他双方认为必要的文件。1.14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。1.14.3合同份数:本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。1.14.4合同签署:本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。1.14.5通知:除合同另有约定外,双方之间的通知应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址。1.14.6争议解决:如双方对本合同内容或履行产生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方介入的概念与范围1.1.1第三方的定义:第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供协助、服务或咨询的个人或组织,包括但不限于设计师、监理单位、检测机构、保险公司等。1.1.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、设计、监理、检测、保险、融资、物流等环节。1.2第三方介入的程序1.2.1介入申请:甲乙双方任何一方需引入第三方时,应提前[具体时间]向对方提出申请,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。1.2.2介入同意:对方应在[具体时间]内给予书面同意,否则视为不同意第三方介入。1.2.3第三方选定:双方同意第三方介入后,共同选定合适的第三方,并签订相应的合作协议。1.3第三方的责任与权利1.3.1责任:第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对其提供的服务或咨询承担相应的法律责任。1.3.2权利:第三方有权根据合同约定获得相应的报酬,并享有合同履行的知情权和参与权。1.4第三方与其他各方的划分说明1.4.1责任划分:第三方对甲乙双方的责任划分应明确,包括但不限于对工程质量、进度、安全等方面的责任。1.4.2联系与沟通:第三方应与甲乙双方保持密切联系,及时沟通工程进展和问题,确保信息畅通。1.4.3费用承担:第三方服务的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方合作协议承担。1.5第三方责任限额1.5.1明确责任限额:在第三方合作协议中,应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿责任、违约责任等。1.5.2限额计算方式:责任限额的计算方式可根据合同约定或行业标准确定,如按合同总价的一定比例、按实际损失的一定比例等。1.5.3限额调整:如因特殊情况需要调整责任限额,双方应协商一致,并在合同或合作协议中予以明确。1.6第三方介入后的合同条款调整1.6.1合同条款补充:为适应第三方介入的需要,双方应根据实际情况对合同条款进行补充或调整。1.6.2合同条款变更:如第三方介入对合同履行产生重大影响,双方可协商一致变更合同条款。1.6.3合同条款解释:如对合同条款存在歧义,应以书面形式进行解释,并经双方签字确认。1.7第三方介入后的争议解决1.7.1争议解决方式:第三方介入后的争议解决方式仍按本合同约定的争议解决方式执行。1.7.2第三方争议:如第三方与甲乙双方发生争议,双方应协助第三方解决争议,并承担相应的责任。1.7.3第三方违约:如第三方违约,甲乙双方可依法追究第三方的违约责任。1.8第三方介入后的合同终止1.8.1合同终止条件:如因第三方介入导致合同无法履行,双方可协商一致终止合同。1.8.2合同终止程序:合同终止程序按本合同约定的合同终止程序执行。1.8.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应妥善处理与第三方相关的遗留问题,包括但不限于费用结算、责任追究等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸要求:图纸应完整、清晰,符合国家相关标准和规范。说明:包括门窗的设计图、结构图、安装图等。2.工程量清单要求:清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。说明:为工程款的结算提供依据。3.材料设备清单要求:清单应详细列出所需材料的品牌、型号、规格、数量及单价。说明:为材料设备的采购和验收提供依据。4.甲方提供的工程条件说明要求:说明甲方提供的施工场地、水电等条件。说明:为乙方施工提供必要的条件。5.第三方合作协议要求:协议应明确第三方介入的原因、目的、权利、义务及责任。说明:为第三方介入提供法律依据。6.工程进度计划要求:计划应明确各阶段工程的时间节点和验收标准。说明:为工程进度管理提供依据。7.工程验收报告要求:报告应详细记录验收时间、验收人员、验收结果等。说明:为工程验收提供依据。8.工程保修卡要求:保修卡应记录保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明:为工程保修提供依据。9.合同变更协议要求:协议应明确变更的原因、内容、生效时间等。说明:为合同变更提供法律依据。10.争议解决协议要求:协议应明确争议解决的方式、程序和期限。说明:为争议解决提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款项。责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。示例:若甲方逾期付款一个月,应支付乙方[具体金额]的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按延误工期的一定比例计算。示例:若乙方延误工期一个月,应支付甲方[具体金额]的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按约定提供优质服务。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:若第三方提供的设计存在重大缺陷,应赔偿甲方[具体金额]的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:若任何一方泄露合同内容,应承担相应的法律责任。全文完。2024版建筑门窗工程分包合同(服务优化)1合同目录一、合同概述1.合同签订双方信息2.合同签订日期及地点3.合同有效期限4.合同项目名称及地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型三、分包范围及内容1.分包项目范围2.分包工程内容3.分包工程量4.分包工程进度四、服务优化内容1.优化目标2.优化措施3.优化成果4.优化实施时间五、工程材料与设备1.材料设备采购要求2.材料设备质量标准3.材料设备供应责任4.材料设备验收标准六、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工人员要求3.施工现场管理4.施工进度管理七、工程进度与验收1.工程进度计划2.工程验收标准3.工程验收程序4.工程验收时间八、合同价款及支付1.合同价款构成2.付款方式3.付款时间4.付款条件九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十二、合同附件1.工程图纸及技术文件2.材料设备清单3.施工组织设计4.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同变更与解除3.合同解除后的处理4.合同终止后的处理十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署人员4.签署单位盖章合同编号_________一、合同概述1.合同签订双方信息a.分包方名称b.分包方地址c.分包方法定代表人d.总包方名称e.总包方地址f.总包方法定代表人2.合同签订日期及地点a.签订日期b.签订地点3.合同有效期限a.合同开始日期b.合同结束日期4.合同项目名称及地点a.项目名称b.项目地点二、工程概况1.工程名称a.门窗工程2.工程地点a.具体地址3.工程规模a.工程面积b.工程数量4.工程类型a.类型描述三、分包范围及内容1.分包项目范围a.门窗制作b.门窗安装2.分包工程内容a.门窗设计b.门窗材料采购c.门窗制作d.门窗运输e.门窗安装3.分包工程量a.门窗数量b.门窗面积4.分包工程进度a.工程进度计划表四、服务优化内容1.优化目标a.提高工程效率b.提升工程质量2.优化措施a.优化设计流程b.提高材料采购效率c.优化制作工艺d.优化安装流程3.优化成果a.工程效率提升百分比b.工程质量提升标准4.优化实施时间a.优化措施实施时间表五、工程材料与设备1.材料设备采购要求a.材料设备品牌要求b.材料设备质量要求2.材料设备质量标准a.国家标准b.行业标准3.材料设备供应责任a.分包方负责采购b.总包方负责监督4.材料设备验收标准a.验收流程b.验收标准六、施工组织与管理1.施工组织机构a.施工项目负责人b.施工团队构成2.施工人员要求a.人员资质要求b.人员技能要求3.施工现场管理a.施工现场安全要求b.施工现场文明施工要求4.施工进度管理a.施工进度计划b.进度调整机制七、工程进度与验收1.工程进度计划a.工程进度时间表2.工程验收标准a.国家标准b.行业标准3.工程验收程序a.验收申请b.验收组织c.验收内容4.工程验收时间a.验收时间表八、合同价款及支付1.合同价款构成a.材料费b.人工费c.机械费d.管理费e.利润2.付款方式a.分阶段付款b.预付款c.进度款d.结算款3.付款时间a.预付款支付时间b.进度款支付时间c.结算款支付时间4.付款条件a.工程进度完成情况b.质量达标c.材料设备到位九、违约责任1.违约情形a.分包方违约b.总包方违约2.违约责任a.违约赔偿金额b.违约责任追究3.违约处理a.违约处理流程b.违约处理时限4.违约赔偿a.赔偿计算方法b.赔偿支付方式十、争议解决1.争议解决方式a.协商解决b.仲裁解决c.诉讼解决2.争议解决机构a.仲裁机构b.法院3.争议解决程序a.争议提交程序b.争议审理程序4.争议解决期限a.解决期限b.逾期处理十一、合同解除与终止1.合同解除条件a.双方协商一致b.违约导致合同无法履行2.合同终止条件a.合同履行完毕b.合同解除3.合同解除程序a.解除通知b.解除确认4.合同终止程序a.终止通知b.终止确认十二、合同附件1.工程图纸及技术文件2.材料设备清单3.施工组织设计4.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同内容完整2.合同变更与解除a.变更程序b.解除程序3.合同解除后的处理a.工程验收b.费用结算4.合同终止后的处理a.工程移交b.费用结算十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署人员4.签署单位盖章[分包方签字盖章](签字人:________________)(日期:________________)[总包方签字盖章](签字人:________________)(日期:________________)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款a.甲方有权对分包工程的施工方案、进度计划进行审核和调整。b.甲方有权对分包方选用的材料、设备进行审批。c.甲方有权对分包方的施工人员进行资质审核。2.甲方协调责任条款a.甲方应负责协调分包方与其他分包方、总包方的关系,确保施工顺利进行。b.甲方应负责协调分包方与业主的关系,确保业主满意。c.甲方应负责解决施工过程中出现的争议和问题。3.甲方支付责任条款a.甲方应按照合同约定,按时支付分包款项。b.甲方应承担因自身原因导致分包方经济损失的责任。c.甲方应承担因自身原因导致施工延误的责任。4.甲方监督责任条款a.甲方应定期对分包方的施工质量、进度、安全进行监督检查。b.甲方有权要求分包方对施工过程中的问题进行整改。c.甲方有权要求分包方对施工过程中的违规行为进行纠正。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款a.乙方有权对分包工程的施工方案、进度计划进行制定和调整。b.乙方有权对分包方选用的材料、设备进行采购和验收。c.乙方有权对分包方的施工人员进行培训和考核。2.乙方责任条款a.乙方应按照合同约定,确保分包工程的施工质量、进度和安全。b.乙方应承担因自身原因导致分包方经济损失的责任。c.乙方应承担因自身原因导致施工延误的责任。3.乙方管理责任条款a.乙方应负责对分包方的施工进行管理,确保施工规范。b.乙方应负责对分包方的施工质量进行监控,确保符合合同要求。c.乙方应负责对分包方的施工进度进行控制,确保按期完成。4.乙方服务责任条款a.乙方应提供完善的售后服务,包括保修、维修等。b.乙方应确保分包方提供的材料、设备符合合同约定。c.乙方应负责对分包方的施工进行技术指导和支持。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介职责条款a.中介应负责协调甲方、乙方之间的关系,确保合同履行。b.中介应负责监督分包工程的施工质量、进度和安全。c.中介应负责处理合同履行过程中的争议和问题。2.中介费用条款a.中介服务费用由甲方和乙方按约定比例分担。b.中介服务费用应在合同签订时明确。c.中介服务费用应在合同履行过程中按约定支付。3.中介监督责任条款a.中介应定期对分包方的施工质量、进度、安全进行监督检查。b.中介有权要求分包方对施工过程中的问题进行整改。c.中介有权要求分包方对施工过程中的违规行为进行纠正。4.中介保密条款a.中介应严格保守合同履行过程中的商业秘密。b.中介不得泄露甲方、乙方及分包方的商业秘密。c.中介保密义务在合同终止后仍有效。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸及技术文件2.材料设备清单3.施工组织设计4.合同签订双方的身份证明文件5.预付款支付凭证6.进度款支付凭证7.结算款支付凭证8.验收报告9.争议解决文件10.任何其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方违约:未按时支付款项、未履行协调责任、未提供必要条件等。b.乙方违约:未按时完成工程、未保证施工质量、未履行服务责任等。c.甲方或乙方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定:a.根据合同约定,通过书面通知或仲裁/诉讼程序进行认定。b.违约行为需有充分证据支持,包括但不限于照片、视频、书面记录等。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同约定的义务,或者履行合同义务不符合约定的行为。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。5.预付款:指在合同履行前,由一方当事人预先支付给另一方的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:通过书面通知要求甲方支付,必要时通过法律途径解决。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:与乙方协商调整进度计划,必要时通过法律途径解决。3.问题:施工质量问题。解决办法:要求乙方进行整改,必要时通过第三方检测机构进行鉴定。4.问题:合同履行过程中的争议。解决办法:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景:1.建筑门窗工程分包。2.服务优化合作。3.甲方或乙方为大型企业或机构。4.项目地点位于国内或国外。5.合同金额较大,需严格履行。全文完。2024版建筑门窗工程分包合同(服务优化)2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________2.乙方(承包方):名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________二、合同前言2.1背景:鉴于甲方需要进行建筑门窗工程的建设,根据甲方的要求,乙方同意对甲方建筑门窗工程进行分包,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同的签订旨在明确甲乙双方在建筑门窗工程分包过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,保证工程质量,实现双方利益的最大化。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑门窗工程:指按照甲方提供的建筑门窗设计图纸,在规定的时间内,由乙方负责施工、安装、调试、验收等全过程的工作。(2)分包:指乙方将甲方建筑门窗工程的一部分或全部工作,按照合同约定,委托给具有相应资质的第三方完成。3.2关键词解释:(1)工程量:指甲方建筑门窗工程的实际施工量,以平方米、平方米米、个等计量单位计算。(2)施工进度:指乙方按照合同约定的时间节点,完成工程各项工作的进度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成建筑门窗工程的分包工作。(2)甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督检查,并提出合理要求。(3)甲方应按照合同约定,向乙方支付分包工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成建筑门窗工程的分包工作。(2)乙方应确保分包工程的质量,对因自身原因造成的质量问题承担相应责任。(3)乙方应按照合同约定,配合甲方进行施工进度、质量的监督检查。五、履行条件5.1合同履行时间:乙方应在合同签订后____日内,完成建筑门窗工程的分包工作,具体时间节点按照合同附件中的施工进度计划执行。5.2合同履行地点:建筑门窗工程的分包工作地点为:________________________5.3合同履行方式:乙方应按照甲方提供的建筑门窗设计图纸,采用合适的施工工艺和材料,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程全部完成,经甲方验收合格;(2)合同约定的工程全部完成,但甲方因故终止合同;(3)合同约定的工程全部完成,但乙方违约,经甲方书面通知后,乙方未在规定期限内改正。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照甲方要求,做好工程交接工作;(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算分包工程款;(3)合同终止后,因合同终止产生的其他问题,双方应协商解决。七、费用与支付7.1费用构成:(1)材料费:指乙方为完成分包工程所使用的各种材料、配件、设备等的费用。(2)人工费:指乙方为完成分包工程所雇佣的施工人员、技术人员等的工资、福利等费用。(3)机械使用费:指乙方为完成分包工程所使用的施工机械、设备的租赁、维修、燃料等费用。(4)管理费:指乙方为管理分包工程所产生的各项费用。(5)利润:指乙方根据市场行情和工程实际情况,按照约定的比例计算的利润。7.2支付方式:本合同款项支付方式如下:(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方应向乙方支付合同总价的____%作为预付款。(2)进度款:乙方按照合同约定的施工进度,每完成一定比例的工程量后,甲方应在____个工作日内支付相应的进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余的结算款。7.3支付时间:(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每完成一定比例的工程量后,甲方应在____个工作日内支付。(3)结算款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条件:(1)甲方在支付款项前,应收到乙方提交的符合合同约定的付款申请及相关证明文件。(2)乙方在收到款项后,应向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方因自身原因导致工程延期,每延误一日,应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成分包工程,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方因自身原因导致工程出现质量问题,应承担相应的修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:违约金及赔偿金额应按照合同约定,在违约行为发生后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。(2)合同履行过程中产生的各类文件、资料、图纸等。9.2保密期限:本合同保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)双方应对保密内容采取严格的保密措施,防止泄露。(2)未经对方同意,不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风、暴风雨等自然灾害;(2)战争、动乱、封锁、禁运等政府行为;(3)社会异常事件,如罢工、疫情等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应尽力采取措施,减轻损失。(3)因不可抗力事件导致的合同不能履行或履行困难,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:地震、洪水、台风、战争、动乱、封锁、禁运、罢工、疫情等。十一、争议解决11.1协商解决:双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同中约定的保密条款;(2)合同中约定的技术秘密;(3)合同中约定的商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中未明确规定的权利,甲方和乙方各自保留。(2)任何一方在合同履行过程中所获得的知识产权,归各自所有。13.2特殊权力保留:(1)乙方在分包工程中使用的材料、设备、技术等,未经甲方同意,不得擅自转让或用于其他工程。(2)甲方在合同履行过程中,对乙方提供的施工图纸、技术资料等,享有保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方要求修改或补充本合同,应书面通知对方。(2)双方就修改或补充内容达成一致后,应签署书面协议,作为本合同的附件。14.2修改和补充效力:(1)经双方签署的修改或补充协议,与本合同具有同等法律效力。(2)修改或补充协议与本合同内容有冲突的,以修改或补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应提供分包工程所需的场地、设施等条件。(2)乙方应按照甲方的要求,提供分包工程的施工方案、进度计划等。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。(2)双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或其他形式对本合同的内容进行修改。16.3增减条款:(1)任何一方不得单方面增减本合同条款。(2)增减条款应经双方书面同意,并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):________________________日期:________________________乙方(盖章):代表(签字):________________________日期:________________________附件:1.建筑门窗工程设计图纸2.施工方案及进度计划3.修改和补充协议(如有)附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑门窗工程设计图纸2.施工方案及进度计划3.修改和补充协议(如有)4.材料清单及价格表5.人工费及机械使用费标准6.质量检验报告7.验收报告8.付款申请及发票9.争议解决协议(如有)二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。因自身原因导致工程延期,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定的时间、质量、标准完成分包工程,认定违约。因自身原因导致工程出现质量问
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024小产权房屋买卖合同补充协议及物业管理责任3篇
- 2024年标准工业生产场地租赁合同范本版B版
- 2024年经典采购协议案例:原料采购明细
- 微课课程设计学习
- 2024年新型房地产开发项目土地抵押协议范本3篇
- 生态资源监测与农业面源污染治理考核试卷
- 玻璃纤维复合材料的船舶修复技术考核试卷
- 幼儿浮力课程设计
- 矿物装饰材料加工考核试卷
- 环保理念在卫浴零售中的推广与应用考核试卷
- 游泳教练工作计划工作总结述职报告PPT模板下载
- 食管癌的护理查房
- 【企业杜邦分析国内外文献综述6000字】
- GB/T 5343.2-2007可转位车刀及刀夹第2部分:可转位车刀型式尺寸和技术条件
- GB/T 32285-2015热轧H型钢桩
- 中考数学真题变式题库
- FZ/T 91019-1998染整机械导布辊制造工艺规范
- 主持人培训 课件
- SHSG0522003 石油化工装置工艺设计包(成套技术)内容规定
- 制造部年终总结报告课件
- 企业大学商学院建设方案
评论
0/150
提交评论