




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度办公楼水电设施改造施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围3.1施工内容3.2施工期限3.3施工质量要求4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3工程验收标准5.工程造价5.1工程总造价5.2工程量清单5.3付款方式及时间6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料采购及验收7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场环保7.3施工现场文明施工8.人员配置及管理8.1人员配置要求8.2人员培训及考核8.3人员奖惩制度9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收报告10.保修责任10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方住所地1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方住所地1.2.4总包方联系电话1.2.5总包方开户银行及账号2.项目概况2.1项目名称:2024年度办公楼水电设施改造工程2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[具体面积或工程量]2.4项目内容:包括水电线路改造、设备更换、管道铺设等3.工程范围3.1施工内容:3.1.1水电线路改造3.1.2低压配电柜更换3.1.3水泵及阀门更换3.1.4水管及排水管铺设3.2施工期限:自合同签订之日起60天内完成3.3施工质量要求:符合国家相关施工及验收标准4.工程进度安排4.1施工阶段划分:4.1.1准备阶段4.1.2施工阶段4.1.3验收阶段4.2各阶段施工时间:4.2.1准备阶段:5天4.2.2施工阶段:50天4.2.3验收阶段:5天4.3工程验收标准:符合国家及行业相关标准5.工程造价5.1工程总造价:人民币[具体金额]元5.2工程量清单:详见附件5.3付款方式及时间:5.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%5.3.2进度款:每月根据工程进度支付总额的20%5.3.3验收款:验收合格后5个工作日内支付总额的30%5.3.4结算款:工程竣工结算后30个工作日内支付剩余10%6.材料供应6.1材料供应方式:由分包方负责采购,总包方审核6.2材料质量要求:符合国家及行业相关标准6.3材料采购及验收:6.3.1分包方负责材料采购,并提供相关证明文件6.3.2总包方负责材料验收,并在验收合格后签字确认7.施工现场管理7.1施工现场安全:7.1.1分包方负责施工现场安全,确保施工人员安全7.1.2总包方负责对施工现场安全进行监督检查7.2施工现场环保:7.2.1分包方负责施工现场环保,遵守国家环保法规7.2.2总包方负责对施工现场环保进行监督检查7.3施工现场文明施工:7.3.1分包方负责施工现场文明施工,保持现场整洁7.3.2总包方负责对施工现场文明施工进行监督检查8.人员配置及管理8.1人员配置要求:8.1.1分包方应按照合同要求配备相应数量的施工人员和技术人员8.1.2施工人员应具备相应的资质和技能8.1.3技术人员应具备专业知识和经验8.2人员培训及考核:8.2.1分包方应对施工人员进行专业培训8.2.2总包方对分包方人员配置进行审核8.2.3定期对施工人员进行考核,确保其符合岗位要求8.3人员奖惩制度:8.3.1对表现优秀的施工人员给予奖励8.3.2对违反规定的施工人员给予惩罚9.工程验收9.1验收标准:9.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准9.1.2工程功能应符合设计要求9.1.3工程安全应符合相关法规9.2验收程序:9.2.1分包方组织自检,并向总包方提出验收申请9.2.2总包方组织验收,必要时可邀请第三方检测机构参与9.2.3验收合格后,双方签署验收报告9.3验收报告:9.3.1验收报告应详细记录验收过程和结果9.3.2验收报告作为工程结算的依据10.保修责任10.1保修期限:自工程验收合格之日起一年10.2保修范围:包括因施工质量问题导致的损坏修复10.3保修责任:10.3.1分包方应负责保修期间的维修和保养10.3.2保修期内发生的质量问题,由分包方负责免费修复11.违约责任11.1违约情形:11.1.1分包方未按合同约定完成工程11.1.2分包方工程质量不符合约定11.1.3分包方未按约定提供材料11.1.4分包方未按约定支付工程款11.2违约责任承担:11.2.1违约方应承担相应的违约责任11.2.2违约方应支付违约金,违约金按合同约定比例计算11.3违约赔偿:11.3.1违约方应赔偿因违约造成的损失12.争议解决12.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决程序:12.2.1双方应友好协商解决争议12.2.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁12.2.3仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼12.3争议解决地点:[具体地点]13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同终止条件:13.2.1工程按约定完成并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3发生不可抗力事件导致合同无法履行13.3合同解除:13.3.1双方应书面通知对方解除合同13.3.2解除合同后,双方应按约定处理相关事宜14.其他约定14.1不可抗力:14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等14.1.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题14.2合同附件:14.2.1工程量清单14.2.2施工图纸14.2.3人员配置表14.3合同解释权:本合同解释权归总包方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入合同项目,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照合作协议及本合同约定,履行其职责,包括但不限于:15.2.1.1监督工程质量、进度和安全;15.2.1.2审核工程变更和设计变更;15.2.1.3参与工程验收;15.2.1.4提供专业咨询和建议。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;15.3.2第三方有权对工程项目的任何环节提出意见或建议;15.3.3第三方有权根据合作协议和本合同,对甲乙双方进行必要的监督和检查。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方对甲方负责,提供专业服务;15.4.1.2甲方对第三方的服务质量进行监督和评价。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方对乙方负责,监督工程质量、进度和安全;15.4.2.2乙方应配合第三方的工作,确保工程顺利进行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:16.1.1第三方在履行合作协议和本合同时,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额按合作协议约定执行,最高不超过[具体金额]元。16.2第三方责任认定:16.2.1第三方责任认定应根据事实和法律法规进行。16.2.2甲方或乙方如认为第三方存在责任,应书面通知第三方,并提供相关证据。16.2.3第三方应在收到通知后[具体天数]内进行答复,否则视为默认承担相应责任。16.3第三方责任承担方式:16.3.1第三方应按本合同约定或合作协议,承担相应的赔偿责任。16.3.2第三方赔偿后,甲乙双方不得再向第三方提出赔偿要求。17.第三方变更17.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方及第三方。17.2第三方变更后,原合作协议和本合同中关于第三方的条款继续有效。18.第三方退出18.1第三方退出合同项目,应提前[具体天数]书面通知甲乙双方,并妥善处理相关事宜。18.2第三方退出后,甲乙双方应继续履行本合同,确保工程项目的顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含所有施工项目、工程量、单价、总价等信息。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程的总造价。2.施工图纸详细要求:包含施工图、设计说明、材料清单等。说明:施工图纸是施工的重要依据,确保施工符合设计要求。3.人员配置表详细要求:包含施工人员姓名、岗位、资质、技能等信息。说明:人员配置表用于确认施工人员的资质和能力。4.材料采购合同详细要求:包含材料名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:材料采购合同是材料供应的依据,确保材料的质量和数量。5.验收报告详细要求:包含验收日期、验收人员、验收结果等信息。说明:验收报告是工程验收的结论,用于确定工程是否合格。6.付款凭证详细要求:包含付款日期、付款金额、付款用途等信息。说明:付款凭证是工程款项支付的证明,确保款项的合法使用。7.违约通知详细要求:包含违约行为、违约责任、处理建议等信息。说明:违约通知是提醒对方履行合同义务的重要文件。8.争议解决协议详细要求:包含争议解决方式、争议解决地点、争议解决期限等信息。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程1.2分包方工程质量不符合约定1.3分包方未按约定提供材料1.4分包方未按约定支付工程款1.5乙方未按合同约定支付分包款1.6甲方未按合同约定提供施工条件2.违约责任认定标准:2.1违约行为的严重程度2.2违约行为对合同履行的影响2.3违约行为造成的损失3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,甲方有权要求分包方支付违约金,违约金按合同约定比例计算。3.2分包方提供的材料质量不合格,导致工程返工,分包方应承担由此产生的全部费用。3.3乙方未按合同约定支付分包款,甲方有权暂停工程,并要求乙方支付逾期付款利息。全文完。2024年度办公楼水电设施改造施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2施工时间节点4.3施工工期5.施工质量保证5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证措施6.施工安全保证6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理7.施工材料及设备7.1材料及设备供应7.2材料及设备质量7.3材料及设备验收8.施工费用及支付8.1施工费用构成8.2费用支付方式8.3费用支付时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿11.3违约责任解除12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:公司乙方:建筑有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度办公楼水电设施改造工程2.2项目地点市区路号大厦2.3项目规模总面积为5000平方米,改造面积为3000平方米2.4项目内容主要包括水电线路改造、设备更新、消防设施升级等3.施工范围及要求3.1施工范围包括但不限于:配电室改造、强弱电线路更新、消防设施升级、照明系统改造等3.2施工要求按照国家及行业标准执行,确保工程质量、安全、环保3.3施工标准施工质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关配套标准的要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分施工分为:前期准备阶段、主体施工阶段、验收阶段4.2施工时间节点前期准备阶段:2024年1月1日至2024年1月31日主体施工阶段:2024年2月1日至2024年6月30日验收阶段:2024年7月1日至2024年7月31日4.3施工工期总工期为6个月5.施工质量保证5.1质量标准施工质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关配套标准的要求5.2质量检验施工过程中,乙方应按施工图及设计要求进行质量检验,确保工程质量符合要求5.3质量保证措施建立健全质量管理体系,对施工过程进行全面监控,确保工程质量6.施工安全保证6.1安全生产责任制明确甲乙双方安全生产责任,落实安全生产责任制6.2安全生产措施采取有效的安全生产措施,确保施工安全6.3事故处理发生安全事故时,甲乙双方应立即启动应急预案,采取有效措施处理事故,并按照相关法律法规进行处理7.施工材料及设备7.1材料及设备供应甲方负责提供施工所需材料及设备,乙方负责材料及设备的验收7.2材料及设备质量提供的材料及设备应满足设计要求,符合国家标准及行业规范7.3材料及设备验收乙方在材料及设备进场后进行验收,合格后方可使用8.施工费用及支付8.1施工费用构成施工费用包括但不限于:人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、检验试验费、工程保险费、临时设施费、利润及税金等8.2费用支付方式施工费用采用按月进度支付的方式,每月支付比例为已完成工程量的80%,剩余20%作为质保金,质保期为工程完工后一年8.3费用支付时间每月支付日为每月的一个工作日,如遇节假日则提前至前一个工作日支付9.争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构无9.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定执行10.合同解除及终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未采取补救措施或补救措施无效;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)合同双方协商一致解除合同10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同10.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续11.违约责任11.1违约责任承担任何一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2违约责任赔偿违约金按照合同约定比例计算,赔偿损失按照实际损失计算11.3违约责任解除违约方在违约发生后,应立即采取补救措施,如补救措施有效,可解除违约责任12.合同生效及期限12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效12.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止12.3合同续签如需续签合同,双方应提前一个月书面通知对方,并协商一致后签订续签合同13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律13.3合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸、工程量清单、材料设备清单、施工组织设计等14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,根据本合同约定,提供专业服务、咨询、监督、协调或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联方。2.第三方介入情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:(1)项目需要专业咨询服务,如设计、监理、项目管理等;(2)项目需要第三方进行技术监督或检验;(3)项目需要第三方进行协调沟通;(4)合同双方协商一致,认为需要第三方介入的其他情形。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在合同附件中明确列出。3.2第三方的责任限额包括但不限于:(1)第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的,应承担相应的违约责任;(2)第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成合同双方损失,应承担相应的赔偿责任;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力原因导致合同无法履行或履行不符合约定的,不承担责任,但应及时通知合同双方。4.第三方责权利划分4.1第三方的权利:(1)根据合同约定,独立履行职责,享有相应的专业知识和经验;(2)在合同履行过程中,有权要求合同双方提供必要的协助和配合;(3)在合同履行过程中,有权向合同双方提出意见和建议。4.2第三方的义务:(1)按照合同约定,独立、公正、客观地履行职责;(2)遵守国家法律法规,保证其服务符合国家标准和行业规范;(3)对合同履行过程中的保密信息负有保密义务。4.3第三方与其他各方的划分说明:(1)第三方与合同双方在合同履行过程中,应保持独立地位,不得偏袒任何一方;(2)第三方在履行职责过程中,应接受合同双方的监督和检查;(3)第三方与合同双方在合同履行过程中,发生争议时,应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.第三方介入程序5.1第三方介入前,合同双方应书面通知对方,并明确第三方的职责、权利、义务和责任限额;5.2第三方介入后,合同双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责和权利;5.3第三方介入过程中,合同双方应密切关注第三方的履约情况,发现问题及时与第三方沟通解决。6.第三方介入费用6.1第三方介入费用由合同双方协商确定,并在合同中明确;6.2第三方介入费用包括但不限于:(1)第三方提供服务的费用;(2)第三方在履行职责过程中产生的合理费用;(3)第三方因履行职责产生的其他费用。7.第三方介入合同的变更和解除7.1第三方介入合同经合同双方同意后,可进行变更和解除;7.2变更和解除第三方介入合同,应书面通知合同双方,并按照合同约定办理相关手续。8.第三方介入合同争议解决8.1第三方介入合同争议,由合同双方与第三方协商解决;8.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:包括建筑设计图、结构设计图、水电设计图等,要求图纸清晰、完整,符合国家相关设计规范。2.工程量清单详细要求和说明:列出工程项目的各项工程量,包括工程量计算规则、工程量明细等,要求准确无误。3.材料设备清单详细要求和说明:列出项目所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、单价等,要求详细准确。4.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、质量保证措施等,要求科学合理、切实可行。5.合同签订文件详细要求和说明:包括合同文本、双方签字盖章的合同附件、合同双方的身份证明等,要求齐全有效。6.质量检验报告详细要求和说明:由第三方检测机构出具,对施工过程中的材料、设备、工程质量进行检测,要求符合国家标准。7.安全生产检查报告详细要求和说明:由安全生产监督管理部门出具,对施工现场的安全生产情况进行检查,要求符合安全生产要求。8.工程验收报告详细要求和说明:由甲方、乙方、第三方共同签署,对工程完成情况进行验收,要求符合合同约定和设计要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方施工质量不符合合同约定;(3)乙方未按合同约定进行材料、设备采购;(4)乙方未按合同约定进行安全生产管理;(5)甲方未按合同约定支付工程款;(6)第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金;(2)乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)乙方未按合同约定进行材料、设备采购,乙方应承担采购费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;(4)乙方未按合同约定进行安全生产管理,发生安全事故,乙方应承担全部责任;(5)甲方未按合同约定支付工程款,甲方应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算;(6)第三方未按合同约定履行职责,第三方应承担违约责任,并赔偿因此给合同双方造成的损失。3.违约责任示例说明:(2)若乙方施工过程中发现水电线路不符合设计要求,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此遭受的损失,如设备损坏、工期延误等;(3)若乙方未按合同约定采购到符合要求的材料,乙方应承担重新采购的费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;(4)若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,包括事故调查、处理和赔偿;(5)若甲方在支付工程款时逾期10天,甲方应向乙方支付合同总价款的千分之五(即0.05%)作为违约金;(6)若第三方在提供咨询服务时出现重大失误,第三方应承担违约责任,并赔偿因此给合同双方造成的损失。全文完。2024年度办公楼水电设施改造施工劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目内容3.施工范围及工期3.1.施工范围3.2.施工工期4.施工图纸及资料4.1.施工图纸提供4.2.施工资料提供5.施工组织设计及施工方案5.1.施工组织设计5.2.施工方案6.施工材料及设备6.1.材料供应6.2.设备供应7.施工质量及验收标准7.1.施工质量标准7.2.验收标准8.安全生产及文明施工8.1.安全生产要求8.2.文明施工要求9.合同价款及支付方式9.1.合同价款9.2.支付方式10.风险承担及保险10.1.风险承担10.2.保险11.违约责任11.1.违约行为11.2.违约责任12.争议解决方式12.1.争议解决原则12.2.争议解决方式13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方地址1.1.3.分包方法定代表人1.1.4.分包方联系方式1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方地址1.2.3.总包方法定代表人1.2.4.总包方联系方式2.项目概况2.1.项目名称:2024年度办公楼水电设施改造工程2.2.项目地点:[具体地址]2.3.项目规模:[具体面积或描述]2.4.项目内容:包括水电线路改造、设备更换、管道铺设等工作3.施工范围及工期3.1.施工范围:详见附件一《施工范围明细表》3.2.施工工期:自合同签订之日起,共计120天4.施工图纸及资料4.1.施工图纸提供:总包方应于合同签订后5个工作日内,向分包方提供完整、准确的施工图纸及资料4.2.施工资料提供:分包方应按照施工图纸及资料要求,及时收集整理施工过程中的相关资料5.施工组织设计及施工方案5.1.施工组织设计:分包方应根据项目特点,编制详细的施工组织设计,包括施工进度计划、人员安排、材料设备供应等5.2.施工方案:分包方应根据施工图纸及现场实际情况,制定合理的施工方案,确保施工质量和安全6.施工材料及设备6.1.材料供应:所有施工材料均由分包方负责采购,符合国家及行业相关标准6.2.设备供应:施工过程中所需的设备,由分包方自行提供,确保设备性能良好、安全可靠7.施工质量及验收标准7.1.施工质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级7.2.验收标准:施工完成后,由总包方组织相关人员进行验收,验收合格后方可投入使用8.安全生产及文明施工8.1.安全生产要求8.1.1.分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准8.1.2.施工现场必须设置安全警示标志,确保施工人员安全8.1.3.定期进行安全生产教育培训,提高施工人员安全意识8.2.文明施工要求8.2.1.保持施工现场整洁,不得乱堆乱放材料、工具8.2.2.严格遵守施工现场管理规定,不得擅自改变施工方案8.2.3.确保施工噪音和扬尘符合环保要求9.合同价款及支付方式9.1.合同价款9.1.1.合同总价为人民币[具体金额]元9.1.2.合同价款包含材料费、人工费、机械使用费等9.2.支付方式9.2.1.分包方提交完工报告及验收资料后,总包方支付合同价款的[具体比例]%9.2.2.工程验收合格后,支付合同价款的[具体比例]%9.2.3.工程保修期满后,支付合同价款的[具体比例]%10.风险承担及保险10.1.风险承担10.1.1.施工过程中因分包方原因造成的人身伤害、财产损失由分包方承担10.1.2.因不可抗力原因造成的人身伤害、财产损失,双方各自承担10.2.保险10.2.1.分包方应自行投保建筑工程一切险和第三者责任险10.2.2.总包方应自行投保建筑工程一切险和第三者责任险11.违约责任11.1.违约行为11.1.1.分包方未按时完成施工任务的11.1.2.分包方施工质量不符合合同约定的11.1.3.分包方违反安全生产要求的11.2.违约责任11.2.1.分包方未按时完成施工任务的,应支付违约金11.2.2.分包方施工质量不符合合同约定的,应进行整改或赔偿损失11.2.3.分包方违反安全生产要求的,应承担相应的法律责任12.争议解决方式12.1.争议解决原则12.1.1.双方应本着友好协商的原则解决争议12.1.2.争议解决过程中,应遵守相关法律法规12.2.争议解决方式12.2.1.争议发生后,双方应在30日内协商解决12.2.2.协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章13.1.2.相关手续齐全13.2.合同终止条件13.2.1.工程验收合格13.2.2.双方协商一致解除合同13.2.3.出现合同约定的终止情形14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2.本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1.第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方机构或个人。2.第三方介入的同意2.1.任何第三方介入合同关系,必须经甲乙双方书面同意。2.2.第三方介入后,应与甲乙双方签订书面协议,明确各方的权利和义务。3.第三方介入的职责3.1.第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务,协助完成合同规定的各项工作。3.2.第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。4.第三方介入的授权4.1.第三方在介入合同关系时,应获得甲乙双方相应的授权。4.2.第三方的授权范围应在书面协议中明确。5.第三方责任限额5.1.第三方的责任限额应根据其介入合同关系的性质、服务内容以及甲乙双方协商确定。5.2.第三方的责任限额应在书面协议中明确,并作为合同的一部分。6.第三方介入的费用6.1.第三方介入的费用由甲乙双方按照书面协议约定分担。6.2.第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、中介费等。7.第三方介入的变更与解除7.1.第三方介入的变更或解除,需经甲乙双方同意,并书面通知第三方。7.2.第三方介入的变更或解除,不影响本合同的履行。8.第三方与其他各方的划分说明8.1.第三方介入后,其与甲乙双方的权利义务划分如下:8.1.1.第三方与甲方的权利义务关系由甲方与第三方签订的协议约定。8.1.2.第三方与乙方的权利义务关系由乙方与第三方签订的协议约定。8.2.第三方介入后,其与甲乙双方之间的责任划分如下:8.2.1.第三方因自身原因造成合同目的无法实现的,应承担相应的责任。8.2.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 城市绿色低碳建设的策略及实施路径
- AI培养学生创新思维的策略及实施路径
- 宝职护理专业面试题库及答案
- 包头中考考试试题分析及答案
- 办理交安考试试题及答案
- 斑马性格测试题及答案
- 白内障手术医师考试试题及答案
- 环保行业2025年可持续发展计划
- 江西省铅山一中2015届高三物理上学期第三次模拟考试试题(非零班)
- 2024-2025学年度第二学期班级安全管理计划
- 幼儿园食谱播报
- 县医院麻醉计划书
- 高级宏观经济学讲义(南开大学-刘晓峰教授-罗默的教材)【完整版】
- 肺胀中医护理查房-课件
- 急诊临床思维-课件
- 立德修身诚信为本
- 小石狮【经典绘本】
- 艾里逊8000系列变速箱培训:《动力传递分析》
- 商务英语写作实践智慧树知到答案章节测试2023年中北大学
- 社会治安动态视频监控系统工程建设方案
- GB/T 3672.2-2002橡胶制品的公差第2部分:几何公差
评论
0/150
提交评论