2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人信息1.5合同履行期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程地质条件3.地震安全评价内容3.1地震背景及风险分析3.2地震动参数确定3.3地震效应分析3.4地震安全设计参数3.5地震安全措施4.施工内容4.1施工范围4.2施工方法4.3施工进度计划4.4施工质量标准4.5施工安全保障措施5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点5.4逾期付款责任6.合同工期及延误责任6.1合同工期6.2工期延误责任6.3工期延误处理7.施工质量管理7.1质量检验标准7.2质量控制措施7.3质量事故处理8.安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理及报告9.环境保护与文明施工9.1环境保护要求9.2文明施工要求9.3环境污染及扰民处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜的处理14.3合同解释权14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同1.2合同编号：DZ2024GD00011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方当事人信息1.4.1甲方（建设单位）：房地产开发有限公司1.4.2乙方（施工单位）：地基基础工程有限公司1.4.3甲方联系人：，联系电话：138xxxx56781.4.4乙方联系人：，联系电话：139xxxx87651.5合同履行期限：自合同签订之日起至2024年12月31日2.工程概况2.1工程名称：住宅小区地基基础工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积100000平方米，地基基础工程总投资10000万元2.4工程类型：住宅及配套设施地基基础工程2.5工程地质条件：根据地质勘察报告，该工程地质条件复杂，地震安全性评价为二级3.地震安全评价内容3.1地震背景及风险分析：乙方需对工程所在地的地震背景进行详细分析，评估地震风险等级3.2地震动参数确定：根据地震安全性评价结果，确定工程所需的地震动参数3.3地震效应分析：对工程结构进行地震效应分析，确保结构在地震作用下安全可靠3.4地震安全设计参数：根据地震效应分析结果，确定地震安全设计参数3.5地震安全措施：制定地震安全措施，包括防震、抗震、抗倒塌等措施4.施工内容4.1施工范围：包括地基基础工程的设计、施工、验收等全过程4.2施工方法：采用先进的地基处理技术和施工工艺，确保施工质量4.3施工进度计划：按照合同约定的时间节点完成各阶段施工任务4.4施工质量标准：严格执行国家及行业相关质量标准，确保工程质量合格4.5施工安全保障措施：建立健全安全生产责任制，确保施工安全5.合同价款及支付方式5.1合同价款：10000万元人民币5.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例详见合同附件5.3付款节点：根据施工进度及验收情况，甲方按约定时间节点支付款项5.4逾期付款责任：若甲方逾期付款，应向乙方支付相应滞纳金6.合同工期及延误责任6.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日，共计12个月6.2工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任；因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任6.3工期延误处理：若发生工期延误，双方应协商解决，必要时可申请仲裁或诉讼解决7.施工质量管理7.1质量检验标准：严格执行国家及行业相关质量标准，确保工程质量合格7.2质量控制措施：建立健全质量管理体系，实施全过程质量控制7.3质量事故处理：发生质量事故，双方应立即启动应急预案，查明原因，采取措施及时处理8.安全生产管理8.1安全生产责任8.1.1甲方负责提供安全生产条件，包括但不限于安全设施、安全防护用品等。8.1.2乙方负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的安全与健康。8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定安全生产管理制度，包括但不限于安全操作规程、应急预案等。8.2.2乙方应在施工现场设置安全警示标志，并定期进行安全检查。8.3事故处理及报告8.3.1发生安全事故，乙方应及时上报甲方，并采取必要的应急措施。8.3.2事故发生后，双方应共同调查原因，分析责任，并制定整改措施。9.环境保护与文明施工9.1环境保护要求9.1.1乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，减少对环境的影响。9.1.2乙方应采取措施控制施工现场噪声、粉尘、废水等污染物的排放。9.2文明施工要求9.2.1乙方应保持施工现场整洁，合理堆放材料，防止扬尘和污染。9.2.2乙方应遵守施工现场文明施工规范，确保施工不影响周边居民生活。9.3环境污染及扰民处理9.3.1若因施工造成环境污染或扰民，乙方应立即采取措施予以整改。9.3.2甲方有权要求乙方承担由此产生的损失或赔偿。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成施工任务或质量不合格。10.1.2甲方未按合同约定支付款项。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿乙方损失等。10.3违约责任追究10.3.1双方发生违约争议，可通过协商、调解或仲裁解决。10.3.2任何一方违反合同，对方有权依法追究其法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2若协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应在合理期限内提交争议解决申请。11.2.2仲裁机构应在接到申请后30日内组成仲裁庭。11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.2.2解除合同后，双方应尽快完成合同终止后的处理工作。12.3合同解除后的处理12.3.1乙方应立即停止施工，并清理施工现场。12.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后合同生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。13.3合同终止后的处理13.3.1双方应完成合同终止后的善后工作。13.3.2合同终止后，双方应相互出具解除合同证明。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程地质勘察报告、施工图纸、进度计划等。14.2合同未尽事宜的处理14.2.1合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2.2若协商不成，按合同争议解决方式处理。14.3合同解释权14.3.1本合同以中文文本为准，双方对本合同的理解如有分歧，应以中文文本为准。14.4合同份数及效力14.4.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务或协助解决争议的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业标准及合作协议的约定。15.3.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的法律责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议的要求，对合同履行情况进行监督、检查和验收。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其职责。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间是合作关系，而非委托代理关系。15.5.2第三方在履行职责时，应保持独立性，不受甲乙双方的影响。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力及合作协议的约定确定。16.1.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。16.2第三方责任限额的执行16.2.1若第三方在合同履行过程中发生违约行为，其责任限额应按照合作协议的约定执行。16.2.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的额外条款17.1.1第三方介入的额外条款应在合作协议中明确约定，包括但不限于：第三方的职责范围；第三方的权利和义务；第三方的责任限额；第三方的报酬及支付方式；第三方的保密义务；第三方的争议解决方式。17.2第三方介入的说明第三方的名称、地址、联系方式等基本信息；第三方的资质证明文件；第三方的专业能力证明文件；第三方的责任限额证明文件。18.第三方介入后的合同履行18.1合同履行过程中，第三方应按照合作协议的约定履行其职责。18.2第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方提供协助，甲乙双方应予以配合。18.3第三方介入后，合同履行过程中产生的费用，应由甲乙双方按照合作协议的约定分担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程地质勘察报告要求：报告应详细描述工程地质条件，包括地层结构、土质特性、地下水位等。说明：该报告作为工程设计和施工的重要依据。2.施工图纸要求：图纸应包括施工详图、材料清单、施工工艺等，符合国家及行业相关标准。说明：图纸是施工过程中的重要指导文件。3.施工进度计划要求：计划应明确各阶段的施工时间节点，确保工程按期完成。说明：进度计划是施工管理的重要工具。4.施工组织设计要求：设计应包括施工方案、施工工艺、安全措施等，确保施工质量与安全。说明：组织设计是施工过程中必须遵循的指导文件。5.安全生产管理制度要求：制度应包括安全操作规程、应急预案等，确保施工安全。说明：安全生产管理制度是保障施工人员安全的重要措施。6.质量检验报告要求：报告应记录施工过程中的质量检验结果，确保工程质量合格。说明：质量检验报告是工程质量控制的重要依据。7.施工验收报告要求：报告应记录工程验收过程和结果，确保工程符合合同要求。说明：验收报告是工程交付使用的重要文件。8.合同附件要求：附件应包括合同签订日期、合同双方当事人信息、合同履行期限等。说明：合同附件是合同的重要组成部分。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成施工任务。1.2甲方未按合同约定支付款项。1.3第三方未按合作协议履行职责。1.4甲乙双方未按合同约定履行合同解除程序。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。2.2甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿乙方损失等。2.3第三方未按合作协议履行职责，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方损失、支付违约金等。2.4甲乙双方未按合同约定履行合同解除程序，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿对方损失等。3.违约责任示例说明：3.1乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程延期，乙方应赔偿甲方因延期造成的损失，并支付违约金。3.2甲方未按合同约定支付款项，导致乙方无法正常施工，甲方应支付逾期付款利息，并赔偿乙方损失。3.3第三方未按合作协议履行职责，导致工程质量不合格，第三方应赔偿甲乙双方损失，并支付违约金。3.4甲乙双方未按合同约定履行合同解除程序，导致合同纠纷，双方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿对方损失等。全文完。2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同生效日期1.7合同终止日期第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目背景2.6项目目标2.7项目实施时间第三章地震安全评价3.1评价范围3.2评价依据3.3评价方法3.4评价报告编制要求3.5评价报告提交时间3.6评价费用及支付方式第四章施工合同主体4.1施工单位基本信息4.2施工单位资质等级4.3施工单位业绩4.4施工单位项目经理4.5施工单位项目团队4.6施工单位设备配置第五章施工内容5.1施工范围5.2施工图纸及技术资料5.3施工进度计划5.4施工质量控制5.5施工安全措施5.6施工环境保护第六章施工组织设计6.1施工组织结构6.2施工进度安排6.3施工资源配置6.4施工现场布置6.5施工安全管理6.6施工环境保护第七章合同价格7.1合同总价7.2价格构成7.3付款方式7.4付款进度7.5价格调整机制第八章合同履行8.1合同履行期限8.2合同变更8.3合同解除8.4合同争议解决8.5合同终止条件第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法9.4违约赔偿支付方式第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务10.4违约责任第十一章其他条款11.1合同附件11.2合同生效条件11.3合同解除条件11.4合同终止条件11.5合同附件及补充协议第十二章合同附件12.1地震安全评价报告12.2施工图纸及技术资料12.3施工组织设计12.4合同价格表12.5合同履行进度表第十三章合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十四章合同生效及终止14.1合同生效日期14.2合同终止日期14.3合同解除条件14.4合同终止后的处理事宜合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同1.2合同编号：_______1.3合同签订日期：2024年____月____日1.4合同双方基本信息：1.4.1甲方（建设单位）：_________________________1.4.2乙方（施工单位）：_________________________1.5合同签订地点：_________________________1.6合同生效日期：合同签订之日起生效1.7合同终止日期：合同约定的工程完工验收合格后终止第二章项目概况2.1项目名称：_________________________2.2项目地点：_________________________2.3项目规模：_________________________2.4项目性质：_________________________2.5项目背景：_________________________2.6项目目标：_________________________2.7项目实施时间：2024年____月____日至2025年____月_____第三章地震安全评价3.1评价范围：_________________________3.2评价依据：_________________________3.3评价方法：_________________________3.4评价报告编制要求：_________________________3.5评价报告提交时间：2024年____月____日前3.6评价费用及支付方式：_________________________第四章施工合同主体4.1施工单位基本信息：_________________________4.2施工单位资质等级：_________________________4.3施工单位业绩：_________________________4.4施工单位项目经理：_________________________4.5施工单位项目团队：_________________________4.6施工单位设备配置：_________________________第五章施工内容5.1施工范围：_________________________5.2施工图纸及技术资料：_________________________5.3施工进度计划：_________________________5.4施工质量控制：_________________________5.5施工安全措施：_________________________5.6施工环境保护：_________________________第六章施工组织设计6.1施工组织结构：_________________________6.2施工进度安排：_________________________6.3施工资源配置：_________________________6.4施工现场布置：_________________________6.5施工安全管理：_________________________6.6施工环境保护：_________________________第七章合同价格7.1合同总价：_________________________7.2价格构成：_________________________7.3付款方式：_________________________7.4付款进度：_________________________7.5价格调整机制：_________________________第八章违约责任8.1违约情形：8.1.1乙方未按合同约定完成施工任务；8.1.2乙方违反施工规范，导致工程质量不合格；8.1.3乙方未按合同约定时间完成施工；8.1.4乙方未按合同约定进行环境保护；8.1.5乙方违反合同约定的保密义务；8.1.6甲方未按合同约定支付款项；8.1.7甲方违反合同约定的使用条件；8.1.8双方协商一致的违约情形。8.2违约责任承担：8.2.1乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等；8.2.2甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.3违约赔偿计算方法：8.3.1根据实际损失计算赔偿金额；8.3.2违约金按合同总价的一定比例计算；8.3.3违约赔偿金额应按实际损失及违约金计算结果中的较高者确定。8.4违约赔偿支付方式：8.4.1违约赔偿金应在违约事实发生后____个工作日内支付；8.4.2支付方式为银行转账或现金支付。第九章保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等；9.2保密期限：自合同签订之日起____年；9.3保密义务：双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露；9.4违约责任：违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十章其他条款10.1合同附件：包括但不限于地震安全评价报告、施工图纸及技术资料、施工组织设计等；10.2合同生效条件：双方签字盖章后生效；10.3合同解除条件：根据法律规定或双方协商一致；10.4合同终止条件：合同约定的工程完工验收合格后终止；10.5合同终止后的处理事宜：双方应按合同约定处理合同终止后的相关事宜。第十一章合同附件11.1地震安全评价报告11.2施工图纸及技术资料11.3施工组织设计11.4合同价格表11.5合同履行进度表第十二章合同签署12.1签署时间：_________________________12.2签署地点：_________________________12.3签署人员：12.3.1甲方代表（签字）：_________________________12.3.2乙方代表（签字）：_________________________第十三章合同生效及终止13.1合同生效日期：合同签署之日起生效；13.2合同终止日期：合同约定的工程完工验收合格后终止；13.3合同解除条件：根据法律规定或双方协商一致；13.4合同终止后的处理事宜：双方应按合同约定处理合同终止后的相关事宜。第十四章合同争议解决14.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议；14.2争议解决地点：_________________________；14.3争议解决机构：_________________________。甲方（建设单位）代表（签字）：_________________________乙方（施工单位）代表（签字）：_________________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导施工进度安排1.1.1甲方有权根据项目进度和资金情况，对施工进度计划进行调整；1.1.2乙方应配合甲方调整施工进度，并保证工程质量的稳定。1.2甲方主导设计变更1.2.1甲方有权根据项目需求，对施工图纸及技术资料进行变更；1.2.2乙方应按照甲方的要求，及时调整施工方案，确保工程变更的顺利进行。1.3甲方主导质量监督1.3.1甲方有权对工程质量进行监督，包括但不限于施工过程、材料验收等；1.3.2乙方应积极配合甲方进行质量监督，确保工程质量符合合同要求。1.4甲方主导验收1.4.1甲方有权组织工程验收，包括但不限于隐蔽工程验收、竣工验收等；1.4.2乙方应按照甲方的要求，完成工程验收的相关工作，确保工程验收的顺利进行。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工方案2.1.1乙方有权根据工程实际情况，制定施工方案；2.1.2甲方应审查乙方制定的施工方案，并在合理期限内提出意见。2.2乙方主导材料采购2.2.1乙方有权根据工程需求，选择合适的材料供应商；2.2.2甲方应审查乙方选择的材料供应商，确保材料质量。2.3乙方主导施工进度2.3.1乙方有权根据自身能力和资源，调整施工进度计划；2.3.2甲方应尊重乙方的施工进度安排，提供必要的支持和协助。2.4乙方主导安全防护2.4.1乙方有权根据工程特点和施工环境，制定安全防护措施；2.4.2甲方应监督乙方执行安全防护措施，确保施工安全。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对工程进行地震安全评价，并提出评价报告；3.1.2第三方中介应保证评价报告的客观、公正、准确。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担；3.2.2第三方中介费用在合同签订后____个工作日内支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应在合同约定的期限内提交地震安全评价报告；3.3.2第三方中介提交的报告应经甲方和乙方共同确认。3.4第三方中介保密3.4.1第三方中介应对在评价过程中知悉的甲方、乙方商业秘密保密；3.4.2第三方中介违反保密义务的，应承担相应的法律责任。3.5第三方中介责任3.5.1第三方中介对评价报告的真实性、准确性负责；3.5.2第三方中介因评价报告存在错误导致甲方、乙方损失的，应承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.地震安全评价报告2.施工图纸及技术资料3.施工组织设计4.合同价格表5.合同履行进度表6.第三方中介评价报告7.双方签订的保密协议8.双方签字盖章的合同副本二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务；乙方违反施工规范，导致工程质量不合格；乙方未按合同约定时间完成施工；乙方未按合同约定进行环境保护；乙方违反合同约定的保密义务；甲方未按合同约定支付款项；甲方违反合同约定的使用条件；双方协商一致的违约情形。2.违约行为认定：甲方根据合同约定和相关法律法规，对乙方违约行为进行认定；乙方对甲方认定的违约行为提出异议，双方协商解决；协商不成，可向仲裁机构或人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同：是指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约责任：是指当事人违反合同约定，应当承担的民事责任。3.保密义务：是指当事人对在合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密责任。4.仲裁：是指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：是指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行裁判的一种诉讼程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度与合同约定不符。解决办法：双方协商调整施工进度计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量不符合合同要求。解决办法：甲方监督乙方进行整改，直至达到合同要求。3.问题：材料供应商提供的材料质量不合格。解决办法：更换材料供应商，或要求乙方自行承担材料更换费用。4.问题：第三方中介评价报告存在错误。解决办法：要求第三方中介重新评价，或向仲裁机构或人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地基基础工程施工项目；2.地震安全评价需求；3.合同双方均需遵守的合同条款；4.需要第三方中介参与评价的项目；5.需要明确违约责任和争议解决方式的项目。全文完。2024年度地基基础工程地震安全评价与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（受托方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方（如有）：名称：（填写相关方全称）地址：（填写相关方详细地址）联系人：（填写相关方联系人姓名）联系电话：（填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要进行2024年度地基基础工程地震安全评价与施工，乙方具备相关资质和技术力量，经双方友好协商，本着平等互利的原则，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合甲乙双方的实际需求，共同制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中涉及的专业属于地基基础工程、地震安全评价与施工领域。3.2关键词解释（1）地基基础工程：指在建筑物的地基上进行的土建工程，包括地基处理、基础设计、基础施工等。（2）地震安全评价：指对建筑物在地震作用下的安全性进行评估，包括抗震设防标准、抗震性能、地震动参数等。（3）施工：指按照设计要求，对地基基础进行施工，确保工程质量、安全、进度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，完成地基基础工程地震安全评价与施工。（2）甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督。（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方款项。（4）甲方应配合乙方进行现场勘查、施工等工作。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时完成地基基础工程地震安全评价与施工。（2）乙方应保证工程质量、安全、进度，确保符合相关法律法规和标准。（3）乙方应配合甲方进行现场勘查、施工等工作。（4）乙方应按照合同约定，接受甲方的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为自合同生效之日起至地基基础工程地震安全评价与施工完成之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方指定的地基基础工程现场。5.3合同履行方式乙方应按照甲方的要求，进行地基基础工程地震安全评价与施工，确保工程质量、安全、进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程完成，且双方验收合格。（2）合同约定的款项已支付完毕。（3）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序（1）双方协商一致，签订终止协议。（2）办理相关手续，包括工程验收、结算等。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，恢复原状。（2）双方应按照合同约定，进行工程结算。（3）合同终止后，双方不再承担合同约定的责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）地震安全评价费用：包括前期调研、现场勘查、资料收集、风险评估、报告编制等费用。（2）施工费用：包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费、临时设施费等。（3）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、验收费、税费等。7.2支付方式（1）地震安全评价费用：在评价报告提交后，甲方支付总额的50%。（2）施工费用：分阶段支付，具体支付节点如下：a.施工准备阶段：支付总额的20%。b.施工实施阶段：每完成一定工程量后，支付相应工程量的20%。c.工程验收阶段：支付剩余的10%。（3）其他费用：根据实际发生情况，甲方应在收到乙方开具的发票后30日内支付。7.3支付时间甲方应在合同约定的支付时间内，按照约定的支付方式向乙方支付费用。7.4支付条款（1）甲方支付的费用应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具相应的发票。（3）如因甲方原因导致乙方未能及时收到支付款项，甲方应自应付之日起按年利率×%向乙方支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的×%。（2）甲方未按合同约定提供施工场地的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成地震安全评价或施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的×%。（2）乙方在施工过程中，如发生重大安全事故，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）甲方或乙方违约造成对方损失的，应按照实际损失赔偿，包括但不限于直接损失和间接损失。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后×年。9.3保密履行方式（1）双方应对保密内容进行保密，不得泄露给任何第三方。（2）双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、火灾等。10.2不可抗力事件本合同所指的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、瘟疫等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、瘟疫等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的合同内容。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中，甲方保留对地基基础工程地震安全评价和施工过程中的技术方案的最终决定权。（2）乙方在合同履行期间，不得将合同项下的权利和义务转让给任何第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在必要时对施工进度、质量进行抽查的权利。（2）乙方在施工过程中，如发现影响工程安全的隐患，应及时通知甲方，并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，均需双方书面同意，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中，相互协作，共同完成地基基础工程地震安全评价与施工任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工场地、图纸、资料等。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工方案、进度计划、质量保证措施等。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于地基基础工程地震安全评价与施工的全部协议，具有独立性和完整性。16.3增减条款本合同如需增减条款