海岸防护堤坝施工合同

海岸防护堤坝施工合同合同编号：__________海岸防护堤坝施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包含：__________2.3合同价款支付方式：__________三、合同工期3.1合同工期自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任。四、乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合约定的质量标准。4.2乙方应按照合同约定的价格，不得擅自提高合同价款。4.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任。4.4乙方应按照合同约定，做好施工期间的安全防护工作，确保工程安全。五、甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供施工场地，并保证施工场地的畅通。5.2甲方应按照合同约定的时间支付合同价款。5.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。六、违约责任6.1乙方未按照约定的质量、工期完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定的时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。七、争议解决7.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方施工资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程量清单5.材料供应合同复印件6.施工设备租赁合同复印件7.工程保险单复印件8.付款凭证复印件9.工程验收报告10.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的质量、工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定的时间支付合同价款的，属于违约行为。3.甲方未按照约定提供施工场地或施工场地不畅通，导致乙方无法正常施工的，属于甲方违约。4.乙方未按照约定价格擅自提高合同价款，属于乙方违约。5.乙方未按照约定做好施工期间的安全防护工作，导致工程安全事故的，属于乙方违约。三、法律名词及解释：1.海岸防护堤坝工程：指为了防止海水侵蚀、洪水侵袭等自然因素对海岸线造成破坏，而建设的具有防护功能的工程。2.施工资质：指从事建设活动的单位或个人，根据国家相关法律法规规定，取得的从事特定施工活动的资格。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。4.滞纳金：指逾期支付债务应支付的违约金。5.工程验收：指工程完成后，由甲方组织有关方面专家对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定，以确定工程是否符合设计要求和合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并根据延误时间向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行整改，直至符合要求。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。4.施工安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，按照约定承担相应责任。5.不可抗力因素：双方应按不可抗力因素的影响，协商调整合同履行期限和费用。五、所有应用场景：1.甲方为海岸防护堤坝工程的业主，乙方为施工单位。2.甲方需要乙方按照约定的质量、工期完成海岸防护