2024版数据中心施工合同履约担保协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心施工合同履约担保协议书本合同目录一览1.协议书签署及生效1.1协议书签署时间1.2协议书生效条件1.3协议书签署主体2.定义与解释2.1定义2.2解释3.履约担保范围3.1工程范围3.2担保金额3.3担保期限4.履约担保形式4.1担保形式选择4.2担保机构及担保方式4.3担保费用5.履约担保的提供与更换5.1担保提供时间5.2担保更换条件5.3担保更换程序6.履约担保的解除与终止6.1解除条件6.2解除程序6.3终止条件6.4终止程序7.履约担保的履行7.1履行条件7.2履行程序7.3履行期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用10.1适用法律10.2适用条款11.其他约定11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3合同变更条款11.4合同解除条款12.协议书的附件12.1附件一：履约担保函12.2附件二：履约担保合同12.3附件三：其他相关文件13.协议书的签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点14.协议书的生效14.1生效条件14.2生效日期14.3生效程序第一部分：合同如下：1.协议书签署及生效1.1协议书签署时间：本协议书于2024年3月15日签署。1.2协议书生效条件：本协议书经双方签署并加盖公章后生效。1.3协议书签署主体：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。2.定义与解释2.1定义：本协议中涉及的定义如下：2.1.1“数据中心”指本合同约定的施工项目。2.1.2“履约担保”指乙方为保证履行本合同约定的义务而提供的担保。2.1.3“违约”指乙方未按合同约定履行义务的行为。3.履约担保范围3.1工程范围：本履约担保适用于甲方指定的数据中心施工项目，包括但不限于土建、电气、网络、安防等所有工程内容。3.2担保金额：本履约担保金额为人民币1000万元整。3.3担保期限：自本协议书生效之日起至数据中心施工项目竣工验收合格之日止。4.履约担保形式4.1担保形式选择：乙方应选择银行保函、现金支票、汇票或信用证等一种形式提供履约担保。4.3担保费用：担保费用由乙方承担，具体费用标准按照担保机构的规定执行。5.履约担保的提供与更换5.1担保提供时间：乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提供履约担保。5.2担保更换条件：如因特殊原因需要更换履约担保，双方应协商一致，并按照新的履约担保形式重新签订协议。5.3担保更换程序：更换履约担保时，乙方应向甲方提交更换申请，甲方审核同意后，双方重新签订履约担保协议。6.履约担保的解除与终止6.1.1乙方未按合同约定履行义务，经甲方书面通知后仍未纠正。6.1.2乙方破产、解散或被吊销营业执照。6.2解除程序：甲方解除履约担保时，应书面通知乙方，并按照原担保方式退还担保金额。6.3.1数据中心施工项目竣工验收合格。6.3.2双方协商一致解除本协议。6.4终止程序：本履约担保终止后，乙方应在接到甲方通知后15个工作日内退还担保金额。8.违约责任8.1违约情形：8.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。8.1.2乙方违反合同约定的工程材料、设备的质量标准。8.1.3乙方未按合同约定进行工程维护和保修。8.1.4乙方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任承担：8.2.1乙方应承担因其违约行为给甲方造成的直接经济损失。8.2.2乙方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。8.2.3甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同解除后的责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构：争议提交至中国市仲裁委员会。9.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会的仲裁规则进行。10.法律适用10.1适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。10.2适用条款：本协议中的所有条款均应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。11.其他约定11.1保密条款：双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2不可抗力条款：因不可抗力导致本协议无法履行时，双方互不承担责任，并应及时通知对方。11.3合同变更条款：任何对本协议的变更，必须以书面形式经双方签署确认后生效。11.4.1双方协商一致。11.4.2一方违约，经对方书面通知后仍未纠正。11.4.3因不可抗力导致合同无法履行。12.协议书的附件12.1附件一：履约担保函12.2附件二：履约担保合同12.3附件三：其他相关文件13.协议书的签署13.1签署主体：本协议由甲方和乙方法定代表人或授权代表签署。13.2签署日期：本协议自双方签署之日起生效。13.3签署地点：本协议签署地点为市。14.协议书的生效14.1生效条件：本协议经双方签署并加盖公章后生效。14.2生效日期：本协议自签署之日起生效。14.3生效程序：本协议自签署之日起生效，双方应按照协议约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本协议中的“第三方”指除甲方、乙方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询公司等。15.2.1甲方或乙方认为有必要对工程质量、进度或费用进行监督、检测或评估。15.2.2合同约定需要第三方提供专业意见或服务。15.2.3双方协商一致同意第三方介入。15.3第三方责任：15.3.1第三方应遵守本协议的相关规定，并对其提供的意见、服务或检测结果负责。15.3.2第三方对甲方、乙方或项目本身的损失不承担责任，除非因其故意或重大过失造成。15.4第三方权利：15.4.1第三方有权根据合同约定或委托要求，获取项目相关信息。15.4.2第三方有权根据其专业判断提出建议或报告。15.5第三方与其他方的划分：15.5.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，各自的权利义务由相应的合同约定。15.5.2第三方在执行任务时，应尊重甲方、乙方的合同约定，不得损害甲方、乙方的合法权益。16.第三方责任限额16.1责任限额定义：本协议中的“责任限额”指第三方因履行本协议而产生的责任，其最高赔偿金额。16.2责任限额确定：16.2.1第三方责任限额由合同约定，并在相关协议中明确。16.2.2如无约定，第三方责任限额按相关法律法规的规定执行。16.3责任限额的调整：16.3.1在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，双方应协商一致，并签订补充协议。16.3.2调整后的责任限额应在本协议中予以明确。17.第三方介入的程序17.1介入申请：甲方或乙方需向对方提出第三方介入的申请，并说明介入的目的、范围和预期效果。17.2介入同意：对方同意介入申请后，双方应与第三方协商确定介入的具体事宜。17.3介入实施：第三方按照双方协商一致的意见和协议约定，进行介入工作。17.4介入报告：第三方完成介入工作后，应向甲方和乙方提交介入报告。18.第三方介入的费用18.1费用承担：第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定或协商一致的原则承担。18.2费用结算：第三方介入费用应在介入工作完成后，由甲方和乙方按照约定的结算方式支付。19.第三方介入的保密19.1保密义务：第三方在介入过程中，对甲方、乙方及项目的信息负有保密义务。19.2保密责任：第三方违反保密义务，导致信息泄露的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保函详细要求：担保函应由银行或金融机构出具，明确担保金额、担保期限、担保范围等。说明：担保函是乙方提供的履约担保形式，证明乙方具备履行合同的能力。2.履约担保合同详细要求：担保合同应详细列明担保金额、担保期限、担保范围、违约责任等内容。说明：担保合同是乙方与担保机构签订的正式合同，明确了双方的权利和义务。3.工程设计图纸及技术规范详细要求：图纸应完整、准确，技术规范应符合国家相关标准和要求。说明：设计图纸和技术规范是施工的重要依据，确保工程质量和进度。4.施工组织设计及施工方案详细要求：组织设计应合理，施工方案应详细，包括施工进度、人员安排、资源配置等。说明：施工组织设计和施工方案是指导施工的重要文件，确保施工有序进行。5.工程量清单及报价单详细要求：工程量清单应详细列明工程量，报价单应明确价格构成和收费标准。说明：工程量清单和报价单是工程结算的依据，确保工程结算的准确性。6.工程进度计划详细要求：进度计划应明确施工节点、时间安排和里程碑。说明：工程进度计划是监控施工进度的重要工具，确保工程按期完成。7.工程质量检验报告详细要求：检验报告应包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据，证明工程质量符合要求。8.工程验收报告详细要求：验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：工程验收报告是工程竣工验收的依据，证明工程已按约定完成。9.工程结算报告详细要求：结算报告应包括结算依据、结算金额、结算时间等。说明：工程结算报告是工程结算的依据，确保工程结算的公正性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方未按合同约定质量完成工程。1.3乙方未按合同约定提供工程材料或设备。1.4乙方未按合同约定进行工程维护和保修。1.5乙方未按合同约定支付工程款项。1.6甲方未按合同约定支付工程款项。1.7甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料。2.责任认定标准：2.1乙方违约：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.2甲方违约：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明：3.1乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日合同总价的一定比例计算。3.2乙方提供的工程材料不符合合同约定，导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行返工或更换材料，并承担由此产生的费用。3.3甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。2024版数据中心施工合同履约担保协议书1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议编号3.协议签订日期4.协议签订地点5.协议双方基本信息6.协议目的和依据7.协议有效期二、履约担保范围1.担保责任范围2.担保金额3.担保期限4.担保方式5.担保人责任三、履约担保条件1.履约担保申请条件2.履约担保审核条件3.履约担保撤销条件4.履约担保变更条件5.履约担保解除条件四、履约担保程序1.履约担保申请程序2.履约担保审核程序3.履约担保撤销程序4.履约担保变更程序5.履约担保解除程序五、履约担保责任1.履约担保责任主体2.履约担保责任范围3.履约担保责任承担4.履约担保责任期限5.履约担保责任免除六、违约责任1.违约情形界定2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任追偿5.违约责任处理七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决期限5.争议解决费用八、协议变更与解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序5.协议解除后的处理九、协议终止1.协议终止条件2.协议终止程序3.协议终止后的处理4.协议终止后的权利义务5.协议终止后的争议解决十、通知与送达1.通知方式2.送达方式3.送达地址4.送达期限5.送达确认十一、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密措施4.保密期限5.保密责任十二、不可抗力1.不可抗力事件范围2.不可抗力发生时的处理3.不可抗力事件证明4.不可抗力事件解除5.不可抗力事件处理十三、其他约定1.合同附件2.附件内容3.附件效力4.附件修改5.附件补充十四、协议生效与附件1.协议生效条件2.协议生效时间3.协议生效地点4.协议附件5.协议附件效力合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2024版数据中心施工合同履约担保协议书2.协议编号：[填写协议编号]3.协议签订日期：[填写签订日期]4.协议签订地点：[填写签订地点]5.协议双方基本信息：[甲方名称]：[甲方详细地址][乙方名称]：[乙方详细地址]6.协议目的和依据：为保证[甲方名称]与[乙方名称]签订的2024版数据中心施工合同的履行，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方达成本协议。7.协议有效期：自协议签订之日起至[甲方名称]与[乙方名称]签订的2024版数据中心施工合同履行完毕之日止。二、履约担保范围1.担保责任范围：包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的责任。2.担保金额：[填写担保金额]3.担保期限：自协议签订之日起至[甲方名称]与[乙方名称]签订的2024版数据中心施工合同履行完毕之日止。4.担保方式：[填写担保方式，如银行保函、保证书等]5.担保人责任：担保人应按照协议约定，在担保期限内履行担保责任。三、履约担保条件1.履约担保申请条件：[填写申请条件]2.履约担保审核条件：[填写审核条件]3.履约担保撤销条件：[填写撤销条件]4.履约担保变更条件：[填写变更条件]5.履约担保解除条件：[填写解除条件]四、履约担保程序1.履约担保申请程序：[填写申请程序]2.履约担保审核程序：[填写审核程序]3.履约担保撤销程序：[填写撤销程序]4.履约担保变更程序：[填写变更程序]5.履约担保解除程序：[填写解除程序]五、履约担保责任1.履约担保责任主体：[填写责任主体]2.履约担保责任范围：[填写责任范围]3.履约担保责任承担：[填写责任承担]4.履约担保责任期限：[填写责任期限]5.履约担保责任免除：[填写责任免除]六、违约责任1.违约情形界定：[填写违约情形]2.违约责任承担：[填写责任承担]3.违约责任赔偿：[填写赔偿金额]4.违约责任追偿：[填写追偿方式]5.违约责任处理：[填写处理方式]七、争议解决1.争议解决方式：[填写解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]2.争议解决程序：[填写解决程序]3.争议解决机构：[填写解决机构]4.争议解决期限：[填写解决期限]5.争议解决费用：[填写费用承担方式]八、协议变更与解除1.协议变更条件：[填写变更条件]2.协议变更程序：[填写变更程序]3.协议解除条件：[填写解除条件]4.协议解除程序：[填写解除程序]5.协议解除后的处理：[填写处理方式]九、协议终止1.协议终止条件：[填写终止条件]2.协议终止程序：[填写终止程序]3.协议终止后的处理：[填写处理方式]4.协议终止后的权利义务：[填写权利义务]5.协议终止后的争议解决：[填写争议解决方式]十、通知与送达1.通知方式：[填写通知方式]2.送达方式：[填写送达方式]3.送达地址：[填写送达地址]4.送达期限：[填写送达期限]5.送达确认：[填写确认方式]十一、保密条款1.保密范围：[填写保密范围]2.保密义务：[填写保密义务]3.保密措施：[填写保密措施]4.保密期限：[填写保密期限]5.保密责任：[填写保密责任]十二、不可抗力1.不可抗力事件范围：[填写事件范围]2.不可抗力发生时的处理：[填写处理方式]3.不可抗力事件证明：[填写证明要求]4.不可抗力事件解除：[填写解除条件]5.不可抗力事件处理：[填写处理方式]十三、其他约定1.合同附件：[填写附件名称]2.附件内容：[填写附件内容]3.附件效力：[填写附件效力]4.附件修改：[填写修改程序]5.附件补充：[填写补充程序]十四、协议生效与附件1.协议生效条件：[填写生效条件]2.协议生效时间：[填写生效时间]3.协议生效地点：[填写生效地点]4.协议附件：[填写附件名称]5.协议附件效力：[填写附件效力][甲方名称]：（盖章）[乙方名称]：（盖章）[甲方法定代表人或授权代表签名]：[乙方法定代表人或授权代表签名]：[日期]：[日期]：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导项目决策权说明：甲方作为项目主导方，对项目的整体决策具有最终决定权，包括但不限于施工方案、进度安排、质量标准等。2.甲方提供施工图纸和技术标准说明：甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术标准，确保乙方按照要求进行施工。3.甲方监督施工过程说明：甲方应定期对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合合同要求。4.甲方承担项目变更责任说明：因甲方原因导致的项目变更，甲方应承担相应的责任和费用。5.甲方支付进度款说明：甲方应按照合同约定的时间和比例支付进度款，以保证施工顺利进行。6.甲方负责协调外部关系说明：甲方应负责协调与政府、供应商、施工方等外部关系，确保项目顺利实施。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导施工方案说明：乙方有权根据项目实际情况和自身技术能力，提出施工方案，甲方应予以审核并批准。2.乙方负责施工质量控制说明：乙方应确保施工质量符合合同约定和国家标准，对因施工质量问题造成的损失承担全部责任。3.乙方负责施工进度管理说明：乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。4.乙方承担施工风险说明：乙方应自行承担因施工过程中可能出现的风险，包括但不限于自然灾害、施工意外等。5.乙方提供施工人员培训说明：乙方应对施工人员进行专业培训，确保其具备完成项目所需的技能和素质。6.乙方负责施工现场管理说明：乙方应负责施工现场的安全、文明施工，确保不影响周边环境和居民生活。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介职责说明：第三方中介负责对施工过程进行监督、检查和评估，确保项目按照合同约定执行。2.第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准由双方协商确定。3.第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目进展报告，报告内容包括施工质量、进度、安全等。4.第三方中介协调说明：第三方中介应协调甲方、乙方及项目相关各方的关系，确保项目顺利实施。5.第三方中介责任说明：第三方中介应保证其提供的监督、检查和评估服务的客观、公正，对因服务不当造成的损失承担责任。6.第三方中介更换说明：如双方认为第三方中介服务不满足要求，可协商更换中介机构，更换程序按原协议执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.2024版数据中心施工合同2.施工图纸及技术标准3.第三方中介机构资质证明4.施工进度计划5.施工质量检验报告6.施工现场安全管理方案7.施工人员培训记录8.项目变更记录9.第三方中介报告10.付款凭证11.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。认定：通过施工进度计划与实际完成情况的对比，确认乙方未按时完成施工任务。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定和国家标准。认定：通过第三方中介机构的检查报告或质量检验报告，确认施工质量不合格。3.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款。认定：通过付款凭证和合同约定的支付时间对比，确认甲方未按时支付进度款。4.违约行为：第三方中介机构未按协议提供公正、客观的服务。认定：通过第三方中介机构的报告与实际情况的对比，确认其服务存在偏差。三、法律名词及解释：1.履约担保：指担保人为保证债务人的债务履行，向债权人提供担保的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决：指当合同双方对合同条款或履行产生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.保密条款：指合同中约定的一方向另一方承诺保密的条款。5.附件：指合同中引用的其他文件或资料。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现不可抗力事件，影响施工进度。解决办法：根据合同中关于不可抗力的条款，及时报告并采取必要措施，以减少损失。2.问题：甲方未按时支付进度款。解决办法：根据合同中关于付款的条款，及时催促甲方支付，必要时通过争议解决程序解决。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：根据合同中关于质量的条款，要求乙方进行整改，并重新进行质量检验。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目的施工合同履行。2.任何需要履约担保的工程项目。3.需要第三方中介机构进行监督和评估的项目。4.需要保密信息保护的项目。全文完。2024版数据中心施工合同履约担保协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（担保方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，填写名称）地址：（如有其他相关方，填写地址）联系人：（如有其他相关方，填写联系人姓名）联系电话：（如有其他相关方，填写联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确数据中心施工过程中，乙方作为担保方，对甲方委托的施工项目进行履约担保，确保施工项目顺利进行，保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1）数据中心：指为满足企业、机构、个人等数据存储、处理、交换和备份需求而建设的专用场所。2）施工：指乙方按照甲方要求，对数据中心进行建设、改造、升级等工程活动。3.2关键词解释1）履约担保：指担保方在合同履行过程中，为保证甲方权益，向甲方提供的担保措施。2）合同期限：指本合同自签订之日起至合同终止之日止的期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行担保义务；2）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，及时提供履约担保所需的资料和证明；3）甲方有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任。4.2乙方的权利和义务1）乙方应按照合同约定，履行担保义务，确保数据中心施工项目的顺利进行；2）乙方应按照甲方要求，及时提供履约担保所需的资料和证明；3）乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为：（填写合同期限）。5.2合同履行地点本合同履行地点为：（填写数据中心施工地点）。5.3合同履行方式1）乙方应按照合同约定，对数据中心施工项目进行履约担保；2）甲方应在合同履行过程中，按照乙方要求提供相关资料和证明；3）双方应按照合同约定，共同保障数据中心施工项目的顺利进行。七、费用与支付7.1费用构成1）担保费用：乙方应按照合同约定的金额向甲方支付担保费用，作为履约担保的报酬。2）履约保证金：乙方应向甲方支付履约保证金，金额为合同总价款的（填写百分比），用于保障甲方在合同履行过程中的合法权益。3）其他费用：包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等，根据实际情况由双方另行协商确定。7.2支付方式1）担保费用：乙方应在合同签订后（填写具体日期）支付给甲方。2）履约保证金：乙方应在合同签订后（填写具体日期）支付给甲方，并在合同履行完毕后无违约行为的情况下，无息退还。3）其他费用：按照双方协商一致的方式支付。7.3支付时间1）担保费用：按年支付，每年支付一次。2）履约保证金：按合同履行进度分阶段支付。3）其他费用：根据具体费用产生的时间支付。7.4支付条款1）甲方应在收到乙方支付的费用后，出具收据。2）乙方应在支付费用时，提供相关支付凭证。3）如因乙方原因导致甲方无法按时收到费用，乙方应承担相应的责任。八、违约责任8.1甲方违约1）如甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日千分之（填写百分比）计算。2）如甲方违反合同约定，导致乙方无法履行担保义务，甲方应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1）如乙方未按合同约定履行担保义务，应向甲方支付违约金，违约金为担保费用的（填写百分比）。2）如乙方违反合同约定，导致甲方权益受损，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1）违约金的计算方式：按照实际损失或合同约定金额计算。2）赔偿方式：以货币形式支付，具体金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1）本合同内容；2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；3）其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后（填写具体年限）。9.3保密履行方式1）双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性；2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1）自然灾害；2）政府行为；3）社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应根据实际情况协商解决；3）如因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例1）地震、洪水、台风等自然灾害；2）战争、动乱等社会异常事件；3）政府政策调整。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1）如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2）或双方协商一致，提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1）合同涉及国家秘密或商业秘密；2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1）本合同中未明确规定的权利，双方均享有相应的权利。2）任何一方不得擅自放弃或限制对方依法享有的权利。13.2特殊权力保留1）本合同涉及的知识产权、商业秘密等，双方均应予以保密。2）未经对方同意，任何一方不得将本合同涉及的知识产权、商业秘密等转让或泄露给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）对本合同的修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。2）修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1）修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2）修改或补充的内容对本合同原有内容有冲突的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合；2）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应积极协商，共同解决。15.2协作与配合方式1）双方应通过书面、口头或其他有效方式，及时沟通、协调；2）双方应按照合同约定，履行各自的义务，确保合同顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方其他合同、协议等文件无关。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表人：（签字）日期：（填写日期）乙方（担保方）：代表人：（签字）日期：（填写日期）甲方（委托方）：盖章：（盖章）日期：（填写日期）乙方（担保方）：盖章：（盖章）日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方委托授权书4.乙方担保资格证明文件5.数据中心施工项目相关图纸及资料6.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定履行担保义务；b.甲方未按合同约定支付费用；c.双方未按合同约定履行协助与配合义务；d.发生不可抗力事件，一方未及时通知对方。2.违约行为的认定：a.乙方未履行担保义务，甲方有权要求乙方承担违约责任；b.甲方未支付费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金；c.双方未履行协助与配合义务，造成合同无法履行的，双方均承担相应责任；d.发生不可抗力事件，一方未及时通知对方，造成损失扩大的，由责任方承担。三、法律名词及解释：1.履约担保：指担保方为保证合同履行，向合同对方提供的担保措施。2.担保费用：指担保方为履行担保义务，向合同对方支付的报酬。3.履约保证金：指合同履行过程中，为保证合同履行，由担保方