2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议3篇_第1页
2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议3篇_第2页
2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议3篇_第3页
2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议3篇_第4页
2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2合同目的1.3合同适用范围2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容及质量要求4.1工程内容4.2工程质量标准4.3材料供应与验收5.劳务人员管理5.1劳务人员配置5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资及福利6.工作进度与计划6.1工作进度安排6.2进度调整程序6.3进度违约责任7.工程验收与结算7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程结算方式8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决10.保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.总则1.1定义与解释1.1.1“分包方”指在本合同中承担泥瓦工劳务施工任务的单位或个人。1.1.2“总包方”指在本合同中委托分包方进行泥瓦工劳务施工任务的建设单位或施工单位。1.1.3“工程”指总包方委托分包方施工的具体建筑项目。1.1.4“合同”指本《2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议》。1.2合同目的本合同旨在明确总包方与分包方在泥瓦工劳务施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和施工进度,实现双方互利共赢。1.3合同适用范围本合同适用于总包方委托分包方进行的所有建筑泥瓦工劳务施工项目。2.双方基本信息2.1分包方信息分包方名称:____________________分包方地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________2.2总包方信息总包方名称:____________________总包方地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________3.项目概述3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:____________________4.工程内容及质量要求4.1工程内容本合同涉及的工程内容包括但不限于:砌筑墙体、抹灰、贴砖、防水等泥瓦工劳务施工任务。4.2工程质量标准工程质量应符合国家有关施工质量验收规范的要求,具体质量标准详见附件一。4.3材料供应与验收4.3.1分包方应按照工程设计和施工图纸的要求,自行负责材料的采购和供应。4.3.2材料进场前,分包方应向总包方提供相关材料的合格证明文件,经总包方验收合格后方可使用。5.劳务人员管理5.1劳务人员配置分包方应按照工程需求,合理配置劳务人员,确保施工人员具备相应的技能和资质。5.2劳务人员培训分包方应定期对劳务人员进行技能和安全培训,提高施工人员素质。5.3劳务人员工资及福利5.3.1分包方应按照国家有关法律法规,支付劳务人员工资及福利。5.3.2劳务人员工资标准、支付时间和方式详见附件二。6.工作进度与计划6.1工作进度安排分包方应按照工程进度计划,合理组织施工,确保工程按期完成。6.2进度调整程序如因特殊情况需调整工程进度,双方应协商一致,并签订书面变更协议。6.3进度违约责任如分包方未按约定的进度完成工程,应承担相应的违约责任,具体责任详见附件三。8.付款方式及期限8.1付款方式8.1.1工程进度款:根据工程实际完成情况,按月支付工程进度款。8.1.2验收合格款:工程验收合格后,支付验收合格款。8.2付款期限8.2.1工程进度款:每月末前支付上一个月完成的工程量款。8.2.2验收合格款:工程验收合格后的10个工作日内支付。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。9.1.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资及福利。9.1.3分包方因自身原因导致工程发生安全事故。9.2违约责任承担9.2.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程,应支付违约金,具体金额详见附件三。9.2.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资及福利,应承担相应的法律责任。9.2.3分包方因自身原因导致工程发生安全事故,应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。10.保密条款10.1保密信息定义保密信息指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密或其他需要保密的信息。10.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3违约责任如一方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会的具体名称及地址详见附件四。11.3争议解决程序仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。12.3合同解除条件12.3.1分包方严重违约。12.3.2总包方严重违约。13.其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式两份,双方各执一份。13.3合同附件本合同附件包括但不限于:附件一(工程质量标准)、附件二(劳务人员工资及福利)、附件三(违约责任)、附件四(仲裁委员会信息)。14.合同签署与生效日期14.1签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2生效日期本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,为双方提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业技术能力,并取得相关证书或认可。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定或法律法规的要求,独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方在履行职责过程中,应保证其服务的质量、效率和安全。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定和法律法规的要求,获取必要的资料和权限,以便进行工作。15.3.2第三方有权对分包方的施工过程进行监督检查,并提出改进建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与总包方的关系:第三方受总包方委托,对分包方的施工过程进行监督和评估,但不代表总包方行使管理权。15.4.2第三方与分包方的关系:第三方对分包方的施工质量、进度和安全负有监督责任,但不直接参与分包方的日常管理。15.4.3第三方与劳务人员的关系:第三方不直接与劳务人员发生劳动关系,但应关注劳务人员的合法权益。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1甲方向第三方提供必要的工作条件和便利,包括但不限于办公场所、通信设施等。16.1.2甲方向第三方支付合同约定的服务费用。16.1.3甲方有权要求第三方及时、准确地提供服务报告。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和配合。16.2.2乙方应接受第三方的监督检查,对第三方提出的合理建议予以改进。16.2.3乙方对第三方的工作成果承担相应的责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方对本合同项下的责任,包括但不限于违约责任,不超过合同总价的10%。17.1.2第三方的责任限额不包括因自身故意或重大过失造成的损失。17.2责任限额的调整17.2.1在合同执行过程中,如因不可抗力或其他特殊原因导致第三方责任限额不足,双方可协商调整责任限额。17.3责任限额的适用范围17.3.1第三方的责任限额适用于其在本合同项下因提供服务而产生的所有责任,包括但不限于合同违约、侵权、疏忽等。18.争议解决与责任追究18.1争议解决如第三方与甲乙方之间发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁。18.2责任追究如第三方因违约或其他原因导致甲乙方遭受损失,甲乙方有权依据合同约定和法律法规追究第三方的责任,包括但不限于要求赔偿损失。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程质量标准详细要求和说明:a.包含泥瓦工施工的各个工序的质量要求。b.列出国家相关施工质量验收规范的具体条款。c.描述工程验收的程序和方法。2.附件二:劳务人员工资及福利详细要求和说明:a.列出劳务人员的工资标准,包括基本工资、加班工资等。b.描述福利待遇,如社会保险、带薪休假等。c.规定工资支付的时间、方式和条件。3.附件三:违约责任详细要求和说明:a.列出各种违约行为,如进度延误、质量不合格等。b.规定每种违约行为的违约金计算方法。c.描述违约金的支付时间和方式。4.附件四:仲裁委员会信息详细要求和说明:a.提供仲裁委员会的名称、地址和联系方式。b.描述仲裁程序和仲裁规则。5.附件五:第三方资质证明详细要求和说明:a.提供第三方机构的资质证书复印件。b.描述第三方人员的技术资格证书。6.附件六:施工图纸及技术规范详细要求和说明:a.提供项目施工图纸和相应的技术规范。b.描述图纸和技术规范的审核和批准程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。1.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资及福利。1.3分包方因自身原因导致工程发生安全事故。1.4第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准:2.1对于1.1的违约行为,分包方应支付每日违约金,具体金额由双方在合同中约定。2.2对于1.2的违约行为,分包方应立即补足工资差额,并承担相应的法律责任。2.3对于1.3的违约行为,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。2.4对于1.4的违约行为,第三方应根据合同约定,承担相应的违约责任。3.示例说明:3.1示例一:分包方未在规定时间内完成墙体砌筑,延误工期3天。根据合同约定,分包方应支付每日违约金1000元,共计3000元。3.2示例二:分包方未按合同约定支付某劳务人员的工资,该人员向劳动监察部门投诉。分包方应立即支付工资,并承担相应的法律责任。3.3示例三:第三方未按合同约定提供施工监理服务,导致工程出现质量问题。第三方应根据合同约定,承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2项目概况1.3分包范围及内容1.4工程量及计价方式1.5工期安排及节点1.6质量标准及验收1.7材料供应及管理1.8工程款支付及结算1.9风险责任及处理1.10违约责任及处理1.11争议解决方式1.12合同生效及终止条件1.13附件及补充协议1.14其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方地址:____________________1.1.4分包方联系方式:____________________1.1.5承包方名称:____________________1.1.6承包方法定代表人:____________________1.1.7承包方地址:____________________1.1.8承包方联系方式:____________________第二条项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目总投资:____________________2.5项目建设周期:____________________第三条分包范围及内容3.1分包范围:泥瓦工程包括但不限于砌筑、抹灰、防水、贴砖等。3.2分包内容:包括施工图纸、技术规范、质量标准等。第四条工程量及计价方式4.1工程量:根据施工图纸及现场实际情况确定。4.2计价方式:按工程量清单计价,价格执行当地市场价格。第五条工期安排及节点5.1总工期:____________________5.2工期节点:包括但不限于基础施工、主体结构、装修等阶段。5.3各节点完成时间:____________________第六条质量标准及验收6.1质量标准:按照国家及行业标准执行。6.2验收程序:分阶段验收,包括自检、互检、专检。6.3验收标准:达到设计要求,无质量问题。第七条材料供应及管理7.1材料供应:由分包方负责材料采购及供应。7.2材料质量:严格按照国家标准及合同约定执行。7.3材料管理:建立材料台账,确保材料使用合理、合规。7.4材料损耗:按照实际损耗计算,由承包方承担。第八条工程款支付及结算8.1支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款、竣工结算款等。8.2预付款:合同签订后,分包方提交相关资料,承包方在5个工作日内支付预付款,金额为合同总额的20%。8.3进度款:按月支付,以实际完成工程量为依据,每月支付合同总额的10%。8.4竣工结算款:工程竣工验收合格后,承包方在30个工作日内支付竣工结算款,金额为合同总额的60%。8.5逾期支付:如承包方逾期支付,应按每日万分之五向分包方支付违约金。第九条风险责任及处理9.1风险承担:分包方负责施工过程中因自身原因造成的人身伤害和财产损失。9.2不可抗力:因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致工程延误或损失,双方互不承担责任。9.3风险处理:发生风险事件时,双方应立即采取必要的措施,减少损失。第十条违约责任及处理10.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。10.2违约金:违约方应向守约方支付违约金,具体金额根据违约情况由双方协商确定。10.3违约处理:违约行为发生后,守约方有权要求违约方采取补救措施或解除合同。第十一条争议解决方式11.1争议解决:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。11.2协商不成:任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及终止条件12.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2终止条件:工程竣工验收合格,且双方无未了事宜。第十三条附件及补充协议13.1附件:包括但不限于施工图纸、技术规范、质量标准等。13.2补充协议:本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同执行过程中,为甲乙双方提供专业服务、咨询、担保或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、设计单位、施工图审查机构等。第二条第三方介入的条款及说明2.1第三方介入条件:在合同执行过程中,如遇特殊情况,甲乙双方经协商一致,可引入第三方介入。2.2第三方介入程序:甲乙双方应提前通知对方,并共同确定第三方介入的必要性和具体事宜。2.3第三方介入范围:第三方介入范围限于合同约定的范围内,不得超出其专业能力或合同约定。第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定和行业标准提供专业服务,对提供的服务承担相应责任。3.1.2第三方在合同执行过程中,如因自身原因导致服务不符合约定,应承担违约责任。3.1.3第三方应配合甲乙双方进行工程验收、结算等工作。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。3.2.2第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。3.2.3第三方有权根据实际情况提出合理化建议。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额:4.1.1第三方因自身原因导致服务不符合约定,其责任限额不超过合同总价的5%。4.1.2第三方在提供专业服务过程中,如因不可抗力导致损失,其责任限额不超过合同总价的3%。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供服务,甲方对第三方的服务质量进行监督。5.1.2第三方对甲方提供的资料负有保密义务。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供服务,乙方对第三方的服务质量进行监督。5.2.2第三方对乙方提供的资料负有保密义务。5.3第三方与甲乙双方的划分:5.3.1第三方在合同执行过程中,应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。5.3.2第三方在提供专业服务过程中,如与甲乙双方发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后,如合同条款需调整,甲乙双方应共同协商,并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力,双方应严格遵守。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。7.2第三方介入后的争议解决,应优先考虑友好协商,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第八条本条款的生效8.1本条款自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。8.2本条款的补充或修改,应经甲乙双方协商一致,并签订书面文件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图等,以及相关技术规范和施工标准。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据,确保工程质量和施工安全。2.附件二:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程名称、数量、单位、单价及总价等。说明:工程量清单是工程款结算的基础,确保双方对工程量有明确的认识。3.附件三:合同签订文件要求:包括合同副本、双方签字盖章的原件、合同附件等。说明:合同签订文件是合同有效性的证明,确保合同的真实性和合法性。4.附件四:材料清单及供应商信息要求:详细列出所需材料名称、规格、型号、数量、单价及总价等,并提供材料供应商的详细信息。说明:材料清单及供应商信息是材料采购和供应的依据,确保材料质量及供应及时。5.附件五:施工组织设计要求:包括施工进度计划、施工方案、施工安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,确保施工有序进行。6.附件六:验收报告要求:包括工程验收记录、验收结论、验收日期等。说明:验收报告是工程验收合格的证明,确保工程质量达到要求。7.附件七:付款凭证要求:包括预付款、进度款、竣工结算款等付款凭证。说明:付款凭证是工程款支付及结算的依据,确保双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程;1.2甲乙双方未按合同约定支付工程款;1.3分包方未按合同约定完成施工任务;1.4第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准:2.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应支付违约金,金额为合同总价的0.1%;2.2甲乙双方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应支付违约金,金额为逾期款项的0.1%;2.3分包方未按合同约定完成施工任务,每延误一天,应支付违约金,金额为合同总价的0.1%;2.4第三方未按合同约定提供专业服务,每延误一天,应支付违约金,金额为合同总价的0.1%。3.违约责任示例:3.1甲乙双方约定工期为90天,实际工期为100天,则甲乙双方应支付违约金,金额为合同总价的1%;3.2分包方未按合同约定完成施工任务,实际工期延误15天,则分包方应支付违约金,金额为合同总价的1.5%;3.3第三方未按合同约定提供专业服务,实际延误10天,则第三方应支付违约金,金额为合同总价的1%。全文完。2024年度建筑劳务泥瓦工分包协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2建筑劳务方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.劳务内容4.1泥瓦工劳务内容4.2相关技术要求5.劳务费用5.1劳务费用总额5.2劳务费用支付方式5.3劳务费用支付时间6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.质量保证7.1质量保证责任7.2质量问题处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密责任10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“分包方”指承担本工程泥瓦工劳务的单位或个人。1.1.2“建筑劳务方”指委托分包方提供劳务的建筑施工企业。1.1.3“工程”指双方约定的建筑劳务分包工程。1.1.4“劳务内容”指分包方按照本合同约定所提供的泥瓦工劳务服务。1.1.5“劳务费用”指分包方提供劳务所应得的报酬。1.1.6“安全生产”指在工程实施过程中,确保施工人员生命财产安全,防止事故发生。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称:2.1.2分包方地址:2.1.3分包方联系人:2.1.4分包方联系电话:2.2建筑劳务方基本信息2.2.1建筑劳务方名称:2.2.2建筑劳务方地址:2.2.3建筑劳务方联系人:2.2.4建筑劳务方联系电话:3.工程概况3.1工程名称:建筑工程3.2工程地点:市区路号3.3工程规模:建筑面积平方米3.4工程期限:自2024年1月1日至2024年12月31日4.劳务内容4.1泥瓦工劳务内容4.1.1承担建筑工程中的泥瓦工施工任务。4.1.2完成砌筑、抹灰、装饰等泥瓦工施工工序。4.1.3按照设计图纸和施工规范进行施工。4.2相关技术要求4.2.1施工质量应符合国家相关标准和规范。4.2.2施工过程中应注重环保、节能和文明施工。5.劳务费用5.1劳务费用总额:人民币万元整。5.2劳务费用支付方式:5.2.1分阶段支付,每个阶段完成一定工作量后支付。5.2.2每季度支付一次,具体支付日期由双方协商确定。5.3劳务费用支付时间:5.3.1每个阶段的劳务费用在工程完成后个工作日内支付。5.3.2首付款在合同签订后个工作日内支付。6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.1.1分包方应按照工程进度计划进行施工。6.1.2工程进度计划应包括施工阶段、施工内容和完成时间。6.2工程验收标准6.2.1工程验收应符合设计要求和施工规范。6.2.2工程验收应包括质量、安全和环保等方面。6.3工程验收程序6.3.1分包方应按照工程验收程序进行验收。6.3.2建筑劳务方应参与工程验收,并对验收结果负责。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全和工程财产安全。8.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各岗位的安全职责。8.1.3分包方应定期进行安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。8.2安全生产措施8.2.1分包方应遵守国家安全生产法规,采取有效措施防止安全事故的发生。8.2.2施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、防护栏杆等。8.2.3分包方应配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全带等,并确保施工人员正确使用。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告建筑劳务方。8.3.2分包方应配合建筑劳务方进行调查和处理,如实提供事故情况。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务。9.1.2保密内容包括但不限于工程图纸、技术资料、商务信息等。9.2保密责任9.2.1分包方不得泄露或非法使用建筑劳务方的商业秘密。9.2.2建筑劳务方不得泄露或非法使用分包方的商业秘密。10.违约责任10.1违约行为10.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供劳务。10.1.2分包方未按合同约定支付劳务费用。10.1.3建筑劳务方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1分包方未按合同约定完成工程或提供劳务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。10.2.2分包方未按合同约定支付劳务费用的,应支付违约金。10.2.3建筑劳务方未按合同约定支付工程款的,应支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后个工作日内书面通知对方。11.2.2双方应在收到争议通知后个工作日内进行协商。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方应在解除合同前书面通知对方。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方在合同上签字盖章。13.1.2合同符合法律法规的规定。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完工。13.2.2双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,根据本合同约定或双方协商一致,介入合同履行环节的独立主体。15.1.2第三方可以是监理单位、质量检测机构、项目管理公司、保险机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同履行,应当事先经甲乙双方同意,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的目的是为了监督、管理或提供专业服务。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并承担相应的责任。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议,明确第三方的责任和权利。16.1.3甲方应将第三方的介入情况及时通知乙方。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应尊重第三方的专业判断,并接受第三方的监督和建议。16.2.3乙方应将第三方的介入情况及时通知甲方。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在其职责范围内,对合同履行过程中的监督、管理或提供服务承担相应的责任。17.1.2第三方的责任不应当超过其与甲方或乙方签订的书面协议中约定的责任限额。17.2责任限额的明确17.2.1第三方责任限额应在书面协议中明确约定,包括但不限于:17.2.1.1第三方因自身原因导致的损失;17.2.1.2第三方未能履行监督、管理或服务职责导致的损失;17.2.1.3第三方违反保密条款导致的损失。17.2.2责任限额应合理设定,以保障甲乙双方的利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1甲乙双方对合同的履行责任不因第三方的介入而免除。18.1.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其与甲乙双方签订的书面协议。18.2权利划分18.2.1第三方在履行职责过程中,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论