2024版数据中心建设施工承包及设备垫资协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设施工承包及设备垫资协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同双方1.3合同标的2.项目概述2.1项目背景2.2项目内容2.3项目地点3.承包方责任3.1施工质量3.2施工进度3.3安全生产3.4环境保护4.设备垫资4.1垫资金额4.2垫资期限4.3垫资利率5.付款方式与时间5.1付款方式5.2付款时间5.3付款条件6.权利与义务6.1承包方权利6.2承包方义务6.3业主权利6.4业主义务7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1承包方违约责任8.2业主违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他11.1不可抗力11.2合同附件12.合同签署与备案12.1签署日期12.2签署地点12.3备案机关13.合同附件14.合同份数与保管第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“数据中心”指根据本协议书约定的内容和要求，由承包方负责建设的数据中心项目。1.1.2“承包方”指在本协议书中承担数据中心建设施工任务的乙方。1.1.3“业主”指在本协议书中委托承包方进行数据中心建设施工的甲方。1.1.4“垫资”指业主根据本协议书约定，向承包方提供的用于数据中心设备采购的资金。1.2合同双方1.2.1甲方（业主）名称：________________1.2.2甲方（业主）地址：________________1.2.3乙方（承包方）名称：________________1.2.4乙方（承包方）地址：________________1.3合同标的1.3.1合同标的为甲方数据中心建设项目，包括但不限于土建施工、设备采购、安装调试等。1.3.2合同标的地点：________________1.3.3合同标的工期：自合同生效之日起至________________止。2.项目概述2.1项目背景2.1.1为满足甲方业务发展需求，提高数据存储和处理能力，甲方决定建设数据中心。2.1.2本项目由乙方负责施工承包及设备垫资。2.2项目内容2.2.1土建施工：包括数据中心建筑物的地基基础、主体结构、屋面、门窗等。2.2.2设备采购：包括服务器、存储设备、网络设备等。2.2.3安装调试：包括设备安装、系统调试、验收等。2.3项目地点2.3.1项目地点：________________3.承包方责任3.1施工质量3.1.1承包方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。3.1.2承包方应对施工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的修复责任。3.2施工进度3.2.1承包方应按照合同约定的工期完成施工任务。3.2.2如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。3.3安全生产3.3.1承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。3.3.2承包方应对施工现场的安全负责，确保施工人员的人身安全。3.4环境保护3.4.1承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。3.4.2承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。4.设备垫资4.1垫资金额4.1.1垫资金额为人民币________________元。4.2垫资期限4.2.1垫资期限为自合同生效之日起至________________止。4.3垫资利率4.3.1垫资利率为________________。5.付款方式与时间5.1付款方式5.1.1业主按工程进度分期支付工程款。5.1.2垫资金额在设备采购完成后一次性支付。5.2付款时间5.2.1每次付款时间为工程进度达到约定的节点后五个工作日内。5.3付款条件5.3.1付款条件为工程进度达到约定的节点，且工程款结算单经双方确认无误。6.权利与义务6.1承包方权利6.1.1按照合同约定，收取工程款。6.1.2对工程进度和质量负责。6.2承包方义务6.2.1按照合同约定，完成数据中心建设施工任务。6.2.2保证工程质量和施工安全。6.3业主权利6.3.1按合同约定支付工程款和垫资金额。6.3.2对工程进度和质量进行监督。6.4业主义务6.4.1按合同约定支付工程款和垫资金额。6.4.2提供必要的施工条件和支持。7.合同变更与解除7.1合同变更7.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。7.1.2合同变更应明确变更内容、变更原因、变更期限和变更后的权利义务。7.2合同解除7.2.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。7.2.2一方违约严重，经对方书面通知后，对方有权解除合同。7.2.3合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生事项，并结算剩余款项。8.违约责任8.1承包方违约责任8.1.1因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。8.1.2因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应无条件返工，并承担由此产生的费用。8.1.3承包方未按时支付垫资金额，每延迟一日，应支付垫资金额的万分之五作为违约金。8.2业主违约责任8.2.1因业主原因导致工期延误，每延误一日，业主应支付承包方合同总价款的万分之五作为违约金。8.2.2业主未按时支付工程款，每延迟一日，应支付工程款金额的万分之五作为违约金。8.3违约赔偿8.3.1双方因违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。8.3.2违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署本合同。10.1.2合同经双方加盖公章或签字后生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满且双方权利义务履行完毕。10.2.2合同因违约、不可抗力或其他法定原因解除。11.其他11.1不可抗力11.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。11.1.2发生不可抗力，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.2合同附件11.2.1本合同附件包括但不限于：土建施工图纸设备采购清单施工进度计划质量验收标准付款进度表12.合同签署与备案12.1签署日期12.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点12.2.1本合同签署地点：________________12.3备案机关12.3.1本合同需报________________备案。13.合同份数与保管13.1合同份数13.1.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份。13.2保管13.2.1本合同由甲乙双方妥善保管。14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于：土建施工图纸设备采购清单施工进度计划质量验收标准付款进度表第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，因甲乙双方约定或法律、法规规定，介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理方、审计方、技术顾问、融资方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体事项和职责应在合作协议中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议的约定履行职责，并对自己的行为承担相应责任。15.3.2第三方的责任不扩大到甲乙双方合同约定的责任范围之外。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议的要求，获取必要的信息和资料。15.4.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和评估。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系独立于甲乙双方之间的合同关系。15.5.2第三方对甲乙双方的权利义务仅限于合作协议的约定。15.5.3第三方不承担甲乙双方合同中约定的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方对甲乙双方造成的损失，其责任限额不超过合作协议中约定的金额。16.1.2若第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方应根据各自过错承担相应的补充责任。16.2责任限额的计算16.2.1责任限额的计算方法应在合作协议中明确，通常包括直接损失和间接损失。16.2.2直接损失指因第三方责任直接导致的财产损失或费用增加。16.2.3间接损失指因第三方责任导致的收入减少或经营损失。17.第三方介入的流程17.1第三方介入申请17.1.1甲乙双方任何一方均可向对方提出第三方介入的申请。17.1.2申请应包括第三方介入的原因、目的、预期效果和合作协议草案。17.2第三方介入审批17.2.1甲乙双方应在收到第三方介入申请后五个工作日内进行审批。17.2.2审批未通过的，甲乙双方应书面通知申请人，并说明理由。17.3第三方介入协议的签订17.3.1经甲乙双方同意的第三方介入协议应在五个工作日内签订。17.3.2协议应包括双方的权利义务、责任限额、争议解决方式等内容。18.第三方介入的监督与调整18.1第三方介入的监督18.1.1甲乙双方应共同监督第三方的履约情况。18.1.2监督内容包括第三方的工作进度、质量、成本控制等。18.2第三方介入的调整18.2.1如第三方介入过程中出现重大问题，甲乙双方应共同协商解决。18.2.2协商不成的，甲乙双方可依据合作协议或相关法律法规采取措施。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止的条件19.1.1第三方介入任务完成或合同约定的目的实现。19.1.2第三方介入过程中发生严重违约或不可抗力事件。19.1.3甲乙双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入终止的程序19.2.1第三方介入终止应经甲乙双方书面同意。19.2.3甲乙双方应根据合作协议或相关法律法规处理第三方介入终止后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.土建施工图纸详细要求和说明：包括建筑设计、结构设计、设备布置图等，需符合国家相关标准和规范，并由具有相应资质的设计单位出具。2.设备采购清单详细要求和说明：列明数据中心所需设备的型号、规格、数量、技术参数等，并由业主和承包方共同确认。3.施工进度计划详细要求和说明：详细列出施工各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。4.质量验收标准详细要求和说明：根据国家相关标准和规范，制定数据中心建设施工和设备安装的质量验收标准。5.付款进度表详细要求和说明：明确每个付款节点对应的工程进度和付款金额，以及付款条件和时间。6.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的原因、目的、职责、权利义务、责任限额等内容。7.工程变更单详细要求和说明：记录工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更后的工程量和费用等。8.争议解决协议详细要求和说明：明确争议解决的方式、机构、程序和费用等。9.环境保护措施详细要求和说明：制定施工过程中环境保护的具体措施，包括噪声控制、废水处理、固体废弃物处理等。10.安全生产措施详细要求和说明：制定施工过程中的安全生产措施，包括人员培训、设备维护、现场管理等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：承包方未按合同约定的工期完成施工任务。责任认定标准：每延误一日，承包方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。示例：若合同约定工期为120天，实际工期为150天，则承包方应支付30天的违约金。2.工程质量问题违约行为：承包方施工的工程质量不符合合同约定的标准。责任认定标准：承包方应无条件返工，并承担由此产生的费用。示例：若数据中心某区域的承重墙裂缝超过国家规定标准，承包方需进行返工修复。3.付款延迟违约行为：业主未按合同约定的付款时间支付工程款。责任认定标准：每延迟一日，业主应支付工程款金额的万分之五作为违约金。示例：若合同约定业主应在每月5日前支付当月工程款，实际支付时间为每月10日，则业主需支付5日的违约金。4.第三方违约违约行为：第三方未按合作协议履行职责或造成损失。责任认定标准：第三方根据合作协议或相关法律法规承担相应责任，其责任限额不超过协议约定的金额。示例：若第三方在监理过程中出现重大失误，导致工程延误，则第三方需承担相应的违约责任。全文完。2024版数据中心建设施工承包及设备垫资协议书1合同目录第一章合同总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同原则1.4合同签订及生效第二章合同主体2.1承包方2.2设备供应商2.3垫资方2.4监理单位第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限3.5工程质量要求第四章工程设计4.1设计依据4.2设计内容4.3设计文件提交4.4设计变更第五章施工组织设计5.1施工组织机构5.2施工方案5.3施工进度计划5.4施工安全措施5.5施工质量保证措施第六章施工承包内容6.1施工范围6.2施工材料6.3施工工艺6.4施工验收第七章设备垫资7.1垫资金额7.2垫资期限7.3垫资利率7.4垫资还款方式第八章合同款项8.1合同价款8.2付款方式8.3付款时间8.4付款条件第九章合同变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用9.4变更通知第十章合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任第十一章违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用第十三章合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任第十四章附则14.1通知送达14.2合同附件14.3合同生效14.4合同解释14.5合同附件清单合同编号_________第一章合同总则1.1合同依据1.1.1国家有关法律法规1.1.2行业标准和规范1.1.3甲方提供的工程概况1.2合同目的1.2.1明确甲乙双方的权利和义务1.2.2确保数据中心建设的质量和进度1.3合同原则1.3.1合法性原则1.3.2公平原则1.3.3诚信原则1.4合同签订及生效1.4.1合同签订主体1.4.2合同签订程序1.4.3合同生效条件第二章合同主体2.1承包方2.1.1承包方名称及资质2.1.2承包方联系方式2.2设备供应商2.2.1设备供应商名称及资质2.2.2设备供应商联系方式2.3垫资方2.3.1垫资方名称及资质2.3.2垫资方联系方式2.4监理单位2.4.1监理单位名称及资质2.4.2监理单位联系方式第三章工程概况3.1工程名称3.1.1数据中心建设项目3.2工程地点3.2.1具体地址3.3工程规模3.3.1面积、容量等指标3.4工程期限3.4.1预计开工日期3.4.2预计竣工日期3.5工程质量要求3.5.1国家质量标准3.5.2甲方特殊要求第四章工程设计4.1设计依据4.1.1国家相关设计规范4.1.2甲方提供的工程资料4.2设计内容4.2.1建筑设计4.2.2结构设计4.2.3电气设计4.2.4水利设计4.3设计文件提交4.3.1设计文件清单4.3.2设计文件提交时间4.4设计变更4.4.1变更申请程序4.4.2变更费用承担第五章施工组织设计5.1施工组织机构5.1.1施工项目经理及团队组成5.2施工方案5.2.1施工方法5.2.2施工工艺5.3施工进度计划5.3.1进度计划表5.3.2进度调整程序5.4施工安全措施5.4.1安全管理制度5.4.2安全防护措施5.5施工质量保证措施5.5.1质量保证体系5.5.2质量检验标准第六章施工承包内容6.1施工范围6.1.1土建工程6.1.2电气工程6.1.3水利工程6.1.4空调工程6.2施工材料6.2.1材料品牌、规格、型号6.2.2材料采购及验收6.3施工工艺6.3.1施工工艺流程6.3.2施工工艺要求6.4施工验收6.4.1验收标准6.4.2验收程序第七章设备垫资7.1垫资金额7.1.1垫资金额总额7.1.2分期垫资金额及时间7.2垫资期限7.2.1垫资期限总时长7.2.2分期垫资期限7.3垫资利率7.3.1垫资年利率7.3.2利息计算方式7.4垫资还款方式7.4.1还款方式7.4.2还款时间7.4.3还款条件第八章合同款项8.1合同价款8.1.1合同总价8.1.2分阶段付款金额8.2付款方式8.2.1付款方式8.2.2付款凭证要求8.3付款时间8.3.1各阶段付款时间节点8.3.2逾期付款责任8.4付款条件8.4.1付款条件8.4.2付款前提条件第九章合同变更9.1变更范围9.1.1变更事项9.1.2变更影响9.2变更程序9.2.1变更申请9.2.2变更审批9.3变更费用9.3.1费用调整原则9.3.2费用承担9.4变更通知9.4.1通知方式9.4.2通知时限第十章合同解除10.1解除条件10.1.1合同解除条件10.1.2合同解除情形10.2解除程序10.2.1解除申请10.2.2解除审批10.3解除责任10.3.1解除责任承担10.3.2解除后债权债务处理第十一章违约责任11.1违约行为11.1.1违约行为定义11.1.2违约行为分类11.2违约责任11.2.1违约责任承担11.2.2违约责任形式11.3违约赔偿11.3.1赔偿标准11.3.2赔偿程序第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决途径12.1.2争议解决优先级12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构选择12.2.2争议解决机构职责12.3争议解决费用12.3.1费用承担12.3.2费用支付方式第十三章合同终止13.1终止条件13.1.1合同终止条件13.1.2合同终止情形13.2终止程序13.2.1终止申请13.2.2终止审批13.3终止责任13.3.1终止责任承担13.3.2终止后债权债务处理第十四章附则14.1通知送达14.1.1通知方式14.1.2通知地址14.2合同附件14.2.1附件清单14.3合同生效14.3.1生效条件14.4合同解释14.4.1解释原则14.5合同附件清单[此处为合同附件清单]甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策1.1.1甲方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和管理。1.1.2甲方应确保工程进度符合合同约定，如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的责任。1.2甲方提供资料1.2.1甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的工程资料，包括但不限于设计图纸、地质报告、施工方案等。1.2.2甲方提供的资料如有错误或遗漏，导致乙方施工出现损失，甲方应负责赔偿。1.3甲方监督权1.3.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督。1.3.2乙方应积极配合甲方的监督检查工作，不得拒绝或干扰。1.4甲方变更权1.4.1甲方有权对工程进行必要的变更，包括但不限于设计变更、施工方案变更等。1.4.2甲方应在变更前与乙方进行充分沟通，并明确变更内容、变更原因及变更后的费用承担。1.5甲方验收权1.5.1甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。1.5.2乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并配合甲方进行验收工作。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工2.1.1乙方负责工程的施工组织、进度安排、质量控制等。2.1.2乙方应确保工程按照合同约定的时间、质量和标准完成。2.2乙方提供方案2.2.1乙方应在合同签订后一定时间内向甲方提交详细的施工方案，包括但不限于施工进度计划、质量控制措施等。2.2.2甲方有权对乙方提交的施工方案进行审核，并提出修改意见。2.3乙方质量控制2.3.1乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。2.3.2乙方应定期向甲方报告工程质量情况，并及时处理质量问题。2.4乙方安全责任2.4.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。2.4.2乙方应对施工现场的安全设施进行定期检查和维护，确保其正常运行。2.5乙方验收配合2.5.1乙方应积极配合甲方进行工程验收，并按照甲方的要求提供相关资料。2.5.2乙方应确保工程在验收时达到合同约定的质量标准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构应按照合同约定，对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和管理。3.1.2中介机构应确保工程进度符合合同约定，如因中介机构原因导致工程延误，中介机构应承担相应的责任。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由甲乙双方按照合同约定支付。3.2.2中介机构的服务费用应包含在合同价款中。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲乙双方提交工程进展报告，包括但不限于施工进度、质量控制、安全状况等。3.3.2中介机构的报告应真实、准确、完整。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应严格按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致工程出现损失，中介机构应承担相应的责任。3.4.2中介机构的责任承担应按照合同约定和法律规定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸及说明书2.施工组织设计及进度计划3.材料设备清单及质量保证书4.施工合同专用条款5.甲方提供的工程资料6.甲方与乙方签订的保密协议7.甲方与监理单位签订的监理合同8.甲方与设备供应商签订的设备采购合同9.乙方与第三方中介机构签订的服务合同10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时提供工程资料甲方未按时支付合同款项乙方未按时完成工程进度乙方未达到合同约定的工程质量标准乙方未按照合同约定进行施工变更乙方未按照合同约定进行安全防护中介机构未履行合同约定的监督职责2.违约行为认定：违约行为的发生应经双方确认或第三方中介机构认定违约行为的认定应以合同约定及国家相关法律法规为依据三、法律名词及解释：1.合同：双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人一方或双方违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。3.保密协议：当事人之间就保密事项达成的协议，约定双方对特定信息保密。4.监理合同：委托方与监理方签订的，约定监理方对工程项目进行监督管理服务的合同。5.设备采购合同：供应商与买方签订的，约定供应商向买方提供设备的合同。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供工程资料解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方按照合同约定提供资料，必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方未按时完成工程进度解决办法：乙方应分析原因，制定补救措施，并向甲方报告进度调整情况。3.问题：乙方未达到合同约定的工程质量标准解决办法：乙方应立即整改，并向甲方报告整改情况，必要时进行返工。4.问题：中介机构未履行合同约定的监督职责解决办法：乙方应向中介机构提出书面整改要求，若中介机构仍不履行职责，可向甲方或相关监管部门反映。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目2.工程施工承包3.设备采购4.第三方中介服务5.保密信息保护全文完。2024版数据中心建设施工承包及设备垫资协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的不断推进，数据中心已成为支撑国家信息化发展的重要基础设施。为满足甲方业务发展需求，经双方友好协商，达成如下协议。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方在数据中心建设施工及设备垫资过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足企业、政府等组织对数据存储、处理、分析、传输等需求而建设的数据处理中心。（2）施工承包：指乙方按照甲方要求，负责数据中心建设项目的施工、监理、验收等工作。（3）设备垫资：指乙方在项目实施过程中，为甲方垫付所需设备款项。3.2关键词解释：（1）合同期限：指本协议约定的甲乙双方权利、义务和责任的有效期限。（2）违约责任：指甲乙双方在履行合同过程中，因违反合同约定而应承担的法律责任。（3）争议解决：指甲乙双方在履行合同过程中，对合同条款理解或执行发生争议时，采取的解决方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设施工及设备垫资工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，并提出合理化建议。（3）甲方应按合同约定，及时向乙方支付工程款和设备垫资金额。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设施工及设备垫资工作。（2）乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量和安全。（3）乙方应按合同约定，及时向甲方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：数据中心建设施工地点为：________________。5.3合同履行方式：（1）乙方负责数据中心建设施工及设备垫资工作，包括但不限于土建、装修、设备采购、安装调试等。（2）甲方负责提供项目所需的相关资料和条件，包括但不限于土地、规划、设计等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方应在收到终止合同通知之日起____日内，协商确定合同终止的具体事宜。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理剩余工程和设备垫资事宜；（2）终止合同后，甲乙双方应相互退还已支付款项；（3）终止合同后，甲乙双方应依法承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费等。（2）设备费用：包括但不限于设备购置费、安装调试费、运输费、税费等。（3）管理费用：包括但不限于项目管理费、协调费、监理费等。（4）其他费用：根据实际情况，经甲乙双方协商一致，可增加的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：在项目实施过程中，乙方根据实际完成情况，向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付相应的进度款。（3）竣工结算款：项目竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付竣工结算款。（4）质保金：合同总价款的____%作为质保金，在质保期满后无质量问题发生，甲方应无息退还乙方。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内。（2）进度款：每个进度节点后____个工作日内。（3）竣工结算款：项目竣工验收合格后____个工作日内。（4）质保金：质保期满后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应按照国家有关税收政策规定，依法缴纳相关税费。（2）甲方支付费用时，应出具正式的支付凭证，包括但不限于银行转账凭证、支票等。（3）甲方支付费用时，应确保款项安全、及时到达乙方指定账户。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未能按约定提供施工所需的相关资料和条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现重大质量问题的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应按照实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。赔偿方式可采取货币赔偿、实物赔偿或其他双方约定的方式。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、业务秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行成本显著增加，且甲乙双方在签订合同时无法预见的、不可避免的事件。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可解除合同。（3）因不可抗力导致合同履行成本显著增加的，双方应协商调整合同价格。10.4不可抗力实例（1）地震导致数据中心建设工地无法正常施工。（2）政府政策调整导致项目审批流程延误。（3）罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。（2）合同中明确约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设施工及设备垫资项目的设计、技术、施工等方面的最终决策权。（2）乙方在项目实施过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方的合法权益。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心建设施工及设备垫资项目的变更权，包括但不限于项目范围、施工方案、进度安排等。（2）乙方在项目实施过程中，应服从甲方的管理，不得擅自改变项目实施方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充作为合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同完成数据中心建设施工及设备垫资项目。15.2协作与配合方式（1）甲方应按合同约定提供相关资料和条件，协助乙方完成项目施工。（2）乙方应按合同约定，及时向甲方汇报施工进度、质量、安全等情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于数据中心建设施工及设备垫资项目的完整协议，任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款任何增减条款均应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：________________日期：____年____月____日盖章：________________乙方（施工单位）：签字：________________日期：____年____月____日盖章：________________见证人（如有）：签字：________________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心建设施工及设备垫资项目的设计图纸2.项目施工组织设计3.施工合同专用条款4.甲方提供的土地、规划、设计等相关资料5.乙方提交的施工进度、质量、安全报告6.竣工验收报告7.质量保证书8.保密协议9.争议解决的相关文件