2024年度绿色建筑项目建设工程合同管理规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑项目建设工程合同管理规范合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：2.乙方（施工单位）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景为响应国家关于绿色建筑的发展战略，提高建筑行业的可持续发展能力，甲方决定实施2024年度绿色建筑项目。为确保项目顺利进行，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度绿色建筑项目建设过程中的权利、义务和责任，确保项目按照合同约定的时间、质量、安全、环保等要求顺利实施。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色建筑：指在建筑全寿命周期内，综合考虑资源节约、环境保护、节能减排、舒适健康等方面的建筑。2.建设工程：指在甲方提供的土地上，乙方按照甲方要求进行的设计、施工等活动。3.2关键词解释1.绿色建筑项目：指甲方为响应国家政策，投资建设的符合绿色建筑要求的建筑项目。2.建设工程合同管理规范：指本合同对甲乙双方在2024年度绿色建筑项目建设过程中的权利、义务和责任进行规范和约束的合同。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全、环保等要求，完成绿色建筑项目的建设。2.甲方有义务提供项目建设所需的土地、资金、设计图纸等相关资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，及时提供项目建设所需的土地、资金、设计图纸等相关资料。2.乙方有义务按照合同约定的时间、质量、安全、环保等要求，完成绿色建筑项目的建设。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方提供的土地所在地。5.3合同履行方式甲乙双方应按照合同约定，依法、合规、高效地完成绿色建筑项目的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的项目完成，经双方确认验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.任何一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序1.合同终止前，甲乙双方应完成项目建设的各项工作；2.合同终止后，双方应及时进行合同解除手续，并办理相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，承担相应的责任；2.双方应按照国家法律法规和政策，妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程造价：根据国家现行计价规范及市场行情，乙方应按照甲方提供的工程量清单和计价标准，计算出工程造价。2.绿色建筑认证费用：乙方应承担因绿色建筑认证而产生的相关费用。3.设计费用：乙方应按照甲方要求，完成绿色建筑设计，并承担设计费用。4.税费：乙方应按照国家相关法律法规，承担项目建设过程中产生的税费。5.其他费用：包括但不限于临时设施费、材料费、人工费、设备租赁费等。7.2支付方式7.3支付时间7.4支付条款1.甲方支付款项时，应按照国家相关法律法规及合同约定，确保支付安全、合规。2.乙方提交的支付申请应真实、完整、准确，如因乙方原因导致支付延误，乙方应承担相应责任。八、违约责任8.1甲方违约2.甲方未按时提供设计图纸、资料等，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、修复等费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式，应按照国家相关法律法规及合同约定执行。2.因违约造成的损失，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的项目资料、技术秘密、商业秘密等。2.乙方在项目实施过程中获取的甲方相关资料、技术秘密、商业秘密等。9.2保密期限9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应相互理解，及时沟通，共同协商解决。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致施工中断。2.社会事件：如战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.争议解决过程中，双方应保持良好沟通，积极协商，寻求合理解决方案。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.双方同意转让合同，应书面通知对方，并经对方同意后生效。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容。2.合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中，除非特别约定，甲方保留对项目的最终决定权。2.乙方在项目实施过程中，如发现设计或施工存在问题，应及时通知甲方，并采取必要的措施予以整改。13.2特殊权力保留1.甲方保留对绿色建筑项目设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方应按照甲方要求，配合相关部门进行项目检查、验收。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2.修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意，任何一方不得单方面修改和补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时解决项目实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式，保持沟通和协调。2.双方应遵守合同约定，共同维护项目利益。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就绿色建筑项目建设工程的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并经甲乙双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：见证人：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方签署的2024年度绿色建筑项目建设工程合同。2.绿色建筑项目设计图纸及相关技术文件。3.工程量清单及计价标准。4.绿色建筑认证相关文件。5.预付款、进度款、结算款及保修金的支付凭证。6.不可抗力事件证明材料。7.争议解决相关文件。8.合同修改和补充文件。9.协助与配合相关记录。10.法律法规及政策文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项，认定违约。未按时提供设计图纸、资料等，认定违约。未按时完成项目验收，认定违约。2.乙方违约：未按时完成工程，认定违约。施工质量不符合合同约定，认定违约。未按时提交进度款、结算款申请，认定违约。违约行为的认定依据合同条款及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.绿色建筑：指在建筑全寿命周期内，综合考虑资源节约、环境保护、节能减排、舒适健康等方面的建筑。2.不可抗力：指因自然灾害、社会事件等原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。3.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。4.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.保密条款：指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项。2.问题：乙方施工质量不符合合同约定。解决办法：乙方应立即整改，并承担返工、修复等费用。3.问题：不可抗力事件导致项目无法按时完成。解决办法：双方应协商调整工期，并按照不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。4.问题：争议解决过程中，双方无法达成一致意见。解决办法：双方可寻求第三方调解或仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供绿色建筑项目所需的设计、材料、设备等。第三方应保证其提供的设计、材料、设备等符合国家相关标准和规范。2.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定，及时支付相关费用。第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。3.第三方义务：第三方应按照合同约定，按时完成设计、材料、设备的供应。第三方应配合甲方和乙方完成项目验收。4.第三方违约责任：第三方未按时完成设计、材料、设备的供应，应向甲方支付违约金。第三方提供的设计、材料、设备不符合国家相关标准和规范，应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、资料等。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如临时设施、场地等。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程完工后，支付结算款。乙方有权要求甲方在保修期满后，退还保修金。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时提供施工图纸、资料等，应向乙方支付违约金。甲方未按时支付结算款、保修金，应向乙方支付违约金。甲方不得擅自改变乙方施工方案，否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。甲方可要求乙方按照合同约定，按时完成工程。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程完工后，进行项目验收。甲方可要求乙方在保修期内，承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、修复等费用。乙方不得擅自改变施工方案，否则应承担相应责任。全文完。2024年度绿色建筑项目建设工程合同管理规范1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方信息4.合同标的5.合同期限6.合同总价7.合同付款方式二、项目背景及目标1.项目背景2.项目目标3.项目实施范围4.项目质量要求三、绿色建筑标准与规范1.绿色建筑评价标准2.国家及地方相关法规3.项目绿色建筑指标4.绿色建筑设计要求四、合同主体1.承包方2.发包方3.甲方4.乙方五、合同内容1.工程范围2.工程进度3.工程质量4.工程验收5.工程变更6.风险责任7.不可抗力六、合同履行1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工方案及措施4.施工现场管理5.施工材料及设备6.施工安全与环境保护七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除的程序4.变更与解除的生效八、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用九、合同终止与清算1.合同终止条件2.合同清算程序3.清算费用4.清算期限十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约解除十一、保密条款1.保密范围2.保密期限3.保密责任4.违约责任十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.解除与终止的程序4.解除与终止的生效十三、合同附件1.合同附件一：项目概况2.合同附件二：施工组织设计3.合同附件三：工程进度计划4.合同附件四：工程质量标准5.合同附件五：工程验收标准十四、其他1.合同解释2.合同法律适用3.合同生效4.合同备案合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度绿色建筑项目建设工程合同2.合同签订日期：2024年1月1日3.合同双方信息：发包方：甲方承包方：乙方甲方联系信息：[甲方名称]，[甲方地址]，[甲方联系人]，[甲方联系电话]乙方联系信息：[乙方名称]，[乙方地址]，[乙方联系人]，[乙方联系电话]4.合同标的：[具体项目名称]绿色建筑项目的建设工程5.合同期限：自2024年1月1日至2024年12月31日6.合同总价：人民币[金额]元7.合同付款方式：预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的[百分比]%作为预付款进度款：按工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项结算款：工程完工并验收合格后支付剩余款项保修金：合同总价款的[百分比]%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还二、项目背景及目标1.项目背景：[项目背景描述]2.项目目标：[项目目标描述]3.项目实施范围：[项目实施范围描述]4.项目质量要求：[质量要求描述]三、绿色建筑标准与规范1.绿色建筑评价标准：按照《绿色建筑评价标准》（GB/T503782014）执行2.国家及地方相关法规：遵守国家及地方关于绿色建筑的相关法律法规3.项目绿色建筑指标：[具体绿色建筑指标]4.绿色建筑设计要求：[绿色建筑设计要求描述]四、合同主体1.承包方：[承包方名称]，具备相应的施工资质和业绩2.发包方：[发包方名称]，具备相应的资金实力和项目经验3.甲方：[甲方名称]，项目投资方4.乙方：[乙方名称]，项目施工方五、合同内容1.工程范围：[具体工程范围描述]2.工程进度：[工程进度计划]3.工程质量：[工程质量标准]4.工程验收：[工程验收程序及标准]5.工程变更：[工程变更程序及处理方式]6.风险责任：[风险承担及处理方式]7.不可抗力：[不可抗力事件的处理方式]六、合同履行1.施工组织设计：[施工组织设计要求及内容]2.施工进度计划：[施工进度计划表]3.施工方案及措施：[具体施工方案及措施]4.施工现场管理：[施工现场管理要求及措施]5.施工材料及设备：[施工材料及设备要求及标准]6.施工安全与环境保护：[施工安全与环境保护措施及要求]七、合同变更与解除1.合同变更条件：[合同变更的具体条件]2.合同解除条件：[合同解除的具体条件]3.变更与解除的程序：[变更与解除的程序及通知方式]4.变更与解除的生效：[变更与解除的生效条件及时间]八、合同争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。2.争议解决机构：[仲裁委员会名称]3.争议解决程序：[仲裁程序描述]4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。九、合同终止与清算1.合同终止条件：[合同终止的具体条件]2.合同清算程序：[合同清算的具体程序]3.清算费用：[清算费用承担方式]4.清算期限：[清算期限]十、违约责任1.违约情形：[具体违约情形]2.违约责任：[具体违约责任描述]3.违约赔偿：[违约赔偿的计算方式及标准]4.违约解除：[违约导致合同解除的条件及程序]十一、保密条款1.保密范围：[保密信息范围]2.保密期限：[保密期限]3.保密责任：[保密责任描述]4.违约责任：[违反保密条款的违约责任]十二、合同解除与终止1.合同解除条件：[合同解除的具体条件]2.合同终止条件：[合同终止的具体条件]3.解除与终止的程序：[解除与终止的程序及通知方式]4.解除与终止的生效：[解除与终止的生效条件及时间]十三、合同附件1.合同附件一：项目概况2.合同附件二：施工组织设计3.合同附件三：工程进度计划4.合同附件四：工程质量标准5.合同附件五：工程验收标准十四、其他1.合同解释：本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规和行业惯例执行。2.合同法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同备案：本合同签订后，双方应按照相关规定进行备案。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：_____________________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：_____________________________附件：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.其他相关文件及资料多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款说明：甲方作为项目投资方，对项目的决策和监督具有主导权。内容：甲方有权决定项目的重大决策，包括但不限于设计变更、施工方案调整、工期延长等。2.甲方监督条款说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保项目质量、进度和安全。内容：甲方应定期对施工现场进行检查，乙方应配合并提供必要的信息和资料。3.甲方付款优先条款说明：甲方在合同履行过程中，有权优先安排付款。内容：在合同规定的付款节点，甲方有权先支付乙方已完成工程量的款项。4.甲方决策变更条款说明：甲方有权根据项目实际情况，对合同内容进行变更。内容：甲方应在变更前通知乙方，并经双方协商一致后，签订变更协议。5.甲方风险承担条款说明：甲方承担项目投资风险，包括但不限于市场风险、政策风险等。内容：甲方应承担因政策调整、市场波动等因素导致的项目风险。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方施工自主权条款说明：乙方作为施工方，对施工过程中的技术和管理具有自主权。内容：乙方有权根据施工实际情况，调整施工方案和施工组织设计。2.乙方进度控制权条款说明：乙方有权对施工进度进行控制，确保项目按时完成。内容：乙方应制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告施工进度。3.乙方材料采购权条款说明：乙方有权根据项目需求，自行采购施工材料。内容：乙方应确保采购的材料符合合同约定和质量标准。4.乙方技术管理权条款说明：乙方有权对施工过程中的技术问题进行管理和解决。内容：乙方应建立健全技术管理体系，确保施工质量。5.乙方风险分担条款说明：乙方承担施工过程中的技术风险和管理风险。内容：乙方应采取措施降低施工风险，并在风险发生时，承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介服务条款说明：第三方中介机构为双方提供合同履行过程中的咨询服务。内容：中介机构应具备相关资质，为双方提供专业、公正的服务。2.中介费用条款说明：中介服务费用由双方协商确定，并在合同中明确。内容：中介费用包括咨询费、协调费等，具体金额在合同中约定。3.中介保密条款说明：中介机构对在服务过程中获取的双方信息负有保密义务。内容：中介机构不得泄露任何一方商业秘密，违反保密义务的，承担相应责任。4.中介责任条款说明：中介机构在提供服务过程中，应确保服务质量，并对服务结果负责。内容：中介机构应按照合同约定，履行服务职责，确保合同履行顺利进行。5.中介争议解决条款说明：中介机构在服务过程中如产生争议，应通过协商解决。内容：如协商不成，双方可提交仲裁机构或法院解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.项目概况4.施工组织设计5.工程进度计划6.工程质量标准7.工程验收标准8.甲方及乙方联系方式9.中介机构资质证明10.合同变更协议11.争议解决文件12.其他双方协商确定的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的质量标准完成工程。乙方未按合同约定的进度完成工程。甲方未按合同约定的付款时间支付款项。任何一方未履行合同约定的保密义务。任何一方未履行合同约定的责任。2.违约行为认定：违约行为应通过合同约定或法律规定的标准进行认定。甲方或乙方可向对方发出违约通知，要求对方采取措施纠正违约行为。如对方未在规定期限内纠正，可视为继续违约。三、法律名词及解释：1.绿色建筑：指在建筑全生命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、提供健康、舒适的生活和工作环境。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法，如协商、调解、仲裁、诉讼等。4.仲裁委员会：依法设立，由仲裁员组成的独立、公正的争议解决机构。5.保密义务：指一方对从另一方获取的保密信息负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：双方协商确定解决方案，必要时可邀请第三方专家协助。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：甲方应按合同约定支付款项，如延迟支付，应向乙方支付违约金。3.问题：乙方未按期完成工程。解决办法：乙方应采取措施加快工程进度，如因客观原因导致延期，应提前通知甲方并协商延期。五、所有应用场景：1.绿色建筑项目的建设工程合同。2.甲方为主导的投资方与乙方为主导的施工方之间的合同。3.含有第三方中介机构的合同，提供咨询服务。4.需要明确违约责任和争议解决机制的合同。全文完。2024年度绿色建筑项目建设工程合同管理规范2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景随着我国绿色建筑产业的快速发展，为推动绿色建筑项目的建设与管理，提高建筑行业整体水平，甲方决定实施2024年度绿色建筑项目。为规范项目建设工程合同管理，保障各方权益，特订立本合同。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在2024年度绿色建筑项目建设工程中的权利、义务，确保项目顺利实施，实现绿色建筑的目标。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）绿色建筑：指在建筑物的设计、施工、使用、运营和维护过程中，最大限度地节约资源、减少污染、提高建筑物的舒适性和健康性，为人类创造良好生活环境的建筑。（2）建设工程合同：指甲乙双方就绿色建筑项目的建设内容、质量、进度、费用等事项达成的协议。3.2关键词解释（1）建设内容：指绿色建筑项目的具体建设范围、规模、功能等。（2）质量：指绿色建筑项目的建设质量符合国家相关标准、规范的要求。（3）进度：指绿色建筑项目的建设进度按照合同约定的时间节点完成。（4）费用：指绿色建筑项目的建设费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用等要求完成绿色建筑项目的建设。（2）甲方有权对乙方在项目建设过程中的工作进行监督、检查。（3）甲方有权要求乙方对项目建设过程中出现的问题进行整改。（4）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求完成绿色建筑项目的建设。（2）乙方应按照甲方要求对项目建设过程中出现的问题进行整改。（3）乙方应保证项目建设过程中使用的材料、设备等符合国家相关标准、规范的要求。（4）乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至绿色建筑项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点绿色建筑项目所在地。5.3合同履行方式甲乙双方按照合同约定，通过协商、协调等方式，共同推进绿色建筑项目的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同约定的条件成就；（3）甲乙双方协商一致解除合同；（4）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致解除合同的，应当签订书面协议，明确终止合同的具体事宜；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应当及时通知对方，并采取必要措施减少损失。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理剩余工程、材料、设备等事宜；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算工程款、材料费、人工费等费用。七、费用与支付7.1费用构成本合同中的费用构成如下：（1）设计费：包括初步设计、施工图设计等费用。（2）材料费：包括建筑材料、装饰材料等费用。（3）人工费：包括施工人员工资、福利等费用。（4）设备费：包括施工设备、检测设备等费用。（5）其他费用：包括项目管理费、监理费、验收费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的20%作为预付款。（2）进度款：乙方在完成合同约定的工作量后，甲方应按照实际完成的工作量和合同约定的支付比例支付进度款。（3）竣工结算款：项目竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的比例支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后30日内支付。（2）进度款：每完成约定工作量后的15个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工验收合格后30日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，确认乙方已完成约定的工作量。（2）甲方应在支付款项时，提供乙方开具的合法、有效的发票。（3）甲方在支付款项时，应按照合同约定的支付比例进行支付。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供必要条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。（2）乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的计算方法，按照合同约定执行。（2）违约金和赔偿金额的支付方式，按照合同约定执行。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）绿色建筑项目的相关技术资料；（2）项目实施过程中的商业秘密；（3）双方约定需要保密的其他信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或者履行成本增加的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等社会异常事件；（3）其他导致合同履行不能或者履行成本增加的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应采取措施，尽量减少损失；（3）因不可抗力导致合同履行不能的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致项目暂停施工；（2）政府禁令导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或者向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、秘密等特殊情况的；（2）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对绿色建筑项目的设计、施工、监理等工作的监督权。（2）乙方保留对绿色建筑项目的施工质量、进度、安全等工作的控制权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在项目实施过程中，对设计、施工方案的调整权。（2）乙方保留在项目实施过程中，对施工工艺、材料、设备等的选用权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同时，应书面通知对方。（2）双方协商一致后，应签订书面协议，作为合同附件。14.2修改和补充效力（1）合同附件与本合同具有同等法律效力。（2）合同附件与本合同内容不一致的，以附件为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决项目实施过程中的问题。（2）乙方应协助甲方完成项目验收工作。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时沟通，共同推进项目实施。（2）双方应互相提供必要的支持，确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就绿色建筑项目建设工程的完整协议，任何一方不得以口头或其他形式对本合同进行修改。16.3增减条款本合同如有未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：（盖章）法定代表人（或授权代表）签字：____年____月____日乙方（承包方）：（盖章）法定代表人（或授权代表）签字：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件；2.绿色建筑项目设计文件；3.绿色建筑项目施工图纸；4.材料设备采购合同；5.人员配备及资质证明；6.项目进度计划；7.项目验收报告；8.不可抗力事件证明；9.争议解决协议；10.任何双方认为需要作为合同附件的其他文件。二、违约行为及