2024版能源工程建设项目施工总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版能源工程建设项目施工总承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及授权代表1.3双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资额2.4项目建设内容2.5项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度计划4.1施工总进度计划4.2各阶段施工进度计划5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工管理制度5.3施工人员配备5.4施工现场管理6.工程量清单及计价6.1工程量清单编制6.2计价依据及方法6.3计价调整7.材料供应与设备采购7.1材料供应7.2设备采购7.3材料及设备验收8.工程款支付8.1支付方式8.2支付比例8.3支付时间8.4支付条件9.工程验收与移交9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料9.4工程移交10.保修与维修10.1保修范围及期限10.2维修责任10.3维修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解释14.4合同解除14.5合同终止14.6合同争议解决14.7合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及授权代表1.3双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称：能源工程建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模及投资额：总投资额为人民币亿元2.4项目建设内容：包括但不限于电力设施建设、输电线路、变电站等2.5项目工期：自合同生效之日起，施工期为个月3.施工范围及内容3.1施工范围：包括但不限于电力设施建设、输电线路、变电站等的施工、安装、调试等3.2施工内容：具体施工内容详见工程量清单3.3施工标准：按照国家及行业标准执行，并符合项目设计要求4.施工进度计划4.1施工总进度计划：详见附件一《施工总进度计划表》4.2各阶段施工进度计划：详见附件二《各阶段施工进度计划表》5.施工组织与管理5.1施工组织机构：详见附件三《施工组织机构图》5.2施工管理制度：详见附件四《施工管理制度》5.3施工人员配备：详见附件五《施工人员配备表》5.4施工现场管理：详见附件六《施工现场管理制度》6.工程量清单及计价6.1工程量清单编制：按照国家及行业标准编制，详见附件七《工程量清单》6.2计价依据及方法：按照国家及行业计价规范执行，详见附件八《计价依据及方法》6.3计价调整：因政策、市场等因素导致工程量清单及计价发生变化的，双方应协商一致后进行调整7.材料供应与设备采购7.1材料供应：乙方负责提供施工所需的全部材料，详见附件九《材料供应清单》7.2设备采购：乙方负责采购施工所需的全部设备，详见附件十《设备采购清单》7.3材料及设备验收：材料及设备到货后，双方应共同进行验收，详见附件十一《材料及设备验收标准》8.工程款支付8.1支付方式：工程款支付采用分阶段支付方式，具体支付节点及比例如下：8.1.1签订合同后，支付合同总额的10%作为预付款；8.1.2施工完成主体结构验收后，支付合同总额的30%；8.1.3施工完成隐蔽工程验收后，支付合同总额的20%；8.1.4施工完成中间验收后，支付合同总额的15%；8.1.5工程竣工验收合格后，支付合同总额的15%；8.1.6工程保修期满后，支付剩余的10%。8.2支付比例：如因特殊情况需调整支付比例，双方应协商一致，并签订补充协议。8.3支付时间：每次支付应在约定的支付时间内完成，支付时间以乙方提交的付款申请为准。8.4支付条件：乙方提交的付款申请应包含工程进度、质量验收、材料及设备验收等相关证明文件。9.工程验收与移交9.1验收标准：工程验收标准应符合国家及行业标准，并符合项目设计要求。9.2验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收，具体程序如下：9.2.1初步验收：由双方共同组织，对工程进行初步验收。9.2.2最终验收：工程竣工验收合格后，由双方共同组织最终验收。9.3验收资料：验收过程中应提供完整的验收资料，包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等。9.4工程移交：工程验收合格后，乙方应按照合同约定将工程移交给甲方。10.保修与维修10.1保修范围及期限：乙方应按照国家及行业标准提供保修服务，保修期限为自竣工验收合格之日起两年。10.2维修责任：在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。10.3维修费用：保修期内发生的维修费用，由乙方承担。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料及设备供应不及时等。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算：违约金的计算方法按合同约定执行。12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构：仲裁委员会。12.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。13.2合同终止条件：合同约定的工程完成，且保修期满后，合同终止。13.3合同解除：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。14.其他约定事项14.1合同附件：本合同附件包括但不限于施工进度计划、施工组织机构图、材料供应清单等。14.2合同变更：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.3合同解释：本合同如有歧义，按双方协商一致的解释为准。14.4合同解除：合同解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。14.5合同终止：合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。14.6合同争议解决：合同争议解决方式已在本合同第十二条中约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入的任何个人、企业、机构或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为确保合同的有效履行，提高工程质量，保障工程安全，以及优化项目管理。15.3第三方介入方式：15.3.1监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。15.3.2检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，出具检测报告。15.3.3咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同执行过程中的问题。15.3.4保险机构：负责提供工程保险服务，包括但不限于施工人员意外伤害保险、工程一切险等。15.4第三方责任限额：15.4.1第三方责任限额：第三方因其专业责任导致的损失，其责任限额应在其合同中明确约定，并不得超过该第三方注册资本的一定比例。15.4.2保险责任限额：第三方提供的保险服务，其保险责任限额应满足合同要求，并需符合相关法律法规。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方的关系为委托与被委托关系，第三方应服从甲乙双方的监督管理。16.2第三方在履行职责时，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入后，甲乙双方应根据合同约定，向第三方提供必要的资料和条件，以支持其履行职责。17.2第三方在介入过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方，并有权暂停或终止其介入服务。17.3第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定分担，具体分担比例应在合同中明确。18.第三方责任划分18.1第三方在其职责范围内，对因自身原因造成的损失承担责任。18.2第三方对因甲乙双方原因造成的损失不承担责任。18.3第三方对因不可抗力造成的损失不承担责任。19.第三方变更19.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方及第三方。19.2第三方更换后，原合同中关于第三方的约定仍有效，除非双方另有约定。20.第三方退出20.2第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《施工总进度计划表》要求：详细列出施工项目的时间节点、工期安排、关键路径等。说明：该附件作为施工进度管理的依据，需确保计划的合理性和可执行性。2.附件二：《各阶段施工进度计划表》要求：按施工阶段划分，详细列出各阶段的进度计划、质量要求、安全措施等。说明：该附件用于监督各阶段施工的进度和质量，确保工程按计划推进。3.附件三：《施工组织机构图》要求：清晰展示施工组织机构的层级关系、各部门职责和人员配置。说明：该附件用于明确施工组织架构，确保施工管理的有序性。4.附件四：《施工管理制度》要求：包括施工质量、安全、进度、材料设备管理等各项管理制度。说明：该附件作为施工管理的规范性文件，需确保制度的全面性和可操作性。5.附件五：《施工人员配备表》要求：详细列出施工人员的岗位、职责、资质等。说明：该附件用于确保施工人员具备相应的资质和能力，保障施工质量。6.附件六：《施工现场管理制度》要求：包括施工现场的安全、环保、卫生等管理措施。说明：该附件用于规范施工现场管理，确保施工安全和环境保护。7.附件七：《工程量清单》要求：详细列出工程项目的工程量、单价、总价等。说明：该附件作为工程计价的依据，需确保清单的准确性和完整性。8.附件八：《计价依据及方法》要求：明确计价依据、计价方法和计价调整因素。说明：该附件用于规范工程计价，确保计价的公平性和合理性。9.附件九：《材料供应清单》要求：详细列出所需材料的名称、规格、数量、供应商等。说明：该附件用于明确材料供应情况，确保施工材料的及时供应。10.附件十：《设备采购清单》要求：详细列出所需设备的名称、规格、数量、供应商等。说明：该附件用于明确设备采购情况，确保施工设备的及时供应。11.附件十一：《材料及设备验收标准》要求：明确材料及设备的验收标准、方法和验收记录。说明：该附件用于规范材料及设备的验收工作，确保材料及设备的合格性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：实际工期与合同约定工期相比，延误超过合同约定比例。示例说明：若合同约定工期为12个月，实际工期延误超过2个月，则认定为违约。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：经检测机构检测，工程质量不符合国家及行业标准。示例说明：若检测结果发现某分项工程不符合国家标准，则认定为违约。3.违约行为：材料及设备供应不及时责任认定标准：材料及设备供应未按合同约定的时间节点到货。示例说明：若合同约定材料应在施工前10天到货，实际到货时间晚于10天，则认定为违约。4.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定标准：未按合同约定的时间和比例支付工程款。示例说明：若合同约定某阶段支付工程款的时间为30天，实际支付时间超过30天，则认定为违约。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：未经对方同意，泄露对方商业秘密。示例说明：若一方泄露了另一方的技术资料，则认定为违约。全文完。2024版能源工程建设项目施工总承包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在能源工程建设项目施工总承包过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行，实现双方共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）能源工程建设项目：指涉及能源领域，包括但不限于电力、热力、燃气等工程项目的建设。（2）施工总承包：指乙方按照甲方要求，对能源工程建设项目进行设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的管理和实施。（3）合同价款：指甲乙双方在本合同中约定的，乙方完成能源工程建设项目施工总承包所需支付的费用。3.2关键词解释（1）甲方：指能源工程建设项目业主方，负责提供工程所需资金、土地、资料等。（2）乙方：指承担能源工程建设项目施工总承包的施工单位。（3）工程进度：指能源工程建设项目按照合同约定的时间节点完成的程度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成能源工程建设项目施工总承包。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督、检查和验收。（3）甲方应按照合同约定，按时向乙方支付合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工所需的土地、资料等。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成能源工程建设项目施工总承包。（3）乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全、环保。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（填写工期）个月。5.2合同履行地点能源工程建设项目施工地点：（填写施工地点）5.3合同履行方式（1）乙方应按照合同约定，对能源工程建设项目进行设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的管理和实施。（2）甲方应按照合同约定，提供施工所需的土地、资料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且乙方按照合同约定完成能源工程建设项目施工总承包。（2）经甲乙双方协商一致，终止本合同。6.3终止程序（1）甲方提出终止合同，应提前（填写提前天数）天书面通知乙方。（2）乙方同意终止合同，应与甲方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将能源工程建设项目交付甲方。（2）甲方应按照合同约定，支付乙方合同价款。（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家有关法律法规，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单费用：根据工程量清单及合同约定的价格计算的费用。（2）设备材料费：包括设备、材料、构配件等费用。（3）人工费：根据合同约定的工日单价及实际用工数量计算的费用。（4）施工机械使用费：根据合同约定的机械使用费及实际使用机械数量计算的费用。（5）企业管理费：根据合同约定的企业管理费率及实际发生的管理费用计算的费用。（6）利润：根据合同约定的利润率计算的费用。（7）其他费用：合同约定应由甲方承担的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的（填写比例）作为预付款。（2）进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成的工程量及合同约定的价格支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的价格支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后（填写具体天数）内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后（填写具体天数）内。（3）竣工结算款支付时间：竣工验收合格后（填写具体天数）内。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的支付申请进行审核。（2）乙方应在收到支付款项后，向甲方出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的（填写比例）计算。（2）甲方未按合同约定提供施工所需的土地、资料等，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按逾期工期及合同约定价格计算。（2）乙方未按合同约定质量完成工程，应承担返工、修复等责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。（2）违约方应按照合同约定支付违约金。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。（2）双方在合同履行过程中涉及的技术秘密。9.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后（填写具体年限）。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：战争、政府禁令、征收等。10.2不可抗力事件（1）因不可抗力事件导致工程无法按期完成。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）双方应采取措施，减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程中断。（2）政府征收导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼（1）双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼解决争议。（2）仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同。（2）如需转让，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的合同。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对能源工程建设项目的设计、施工、监理等全过程进行监督和管理的权利。（2）乙方保留对施工过程中发现的问题提出建议和改进措施的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整，甲方有权根据调整后的政策要求乙方进行相应的调整。（2）乙方在施工过程中，如发现设计不合理或存在安全隐患，有权要求甲方进行设计变更。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。（2）合同的修改和补充，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。（2）乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工资料和条件。15.2协作与配合方式（1）双方应建立定期沟通机制，及时解决施工过程中的问题。（2）双方应按照合同约定，相互配合，共同完成能源工程建设项目。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，不因任何其他文件的存在而改变其完整性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式补充，并经甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）见证人：（如有，填写见证人姓名及单位）日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.能源工程建设项目设计文件2.工程量清单及报价单3.施工图纸及变更通知4.施工组织设计及进度计划5.施工合同专用条款6.不可抗力事件记录7.争议解决相关文件8.其他双方认为有必要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付款项未按合同约定提供施工所需的土地、资料等（2）乙方违约：未按时完成工程未按合同约定质量完成工程2.违约行为认定：（1）甲方违约认定：甲方未按时支付款项，由乙方提供付款凭证及逾期付款证明。（2）乙方违约认定：三、法律名词及解释：1.能源工程建设项目：指涉及能源领域，包括电力、热力、燃气等工程项目的建设。2.施工总承包：指施工单位按照合同约定，对能源工程建设项目进行设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的管理和实施。3.合同价款：指乙方完成能源工程建设项目施工总承包所需支付的费用。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方应提供付款凭证及逾期付款证明，甲方应在收到证明后（填写具体天数）内支付款项。2.问题：乙方未按时完成工程。3.问题：施工过程中出现设计不合理或安全隐患。解决办法：乙方应及时向甲方提出建议和改进措施，甲方应在（填写具体天数）内回复是否采纳。4.问题