2024版数据中心建设分包施工合同档案2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设分包施工合同档案本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目建设周期3.合同标的及范围3.1合同标的3.2施工范围3.3施工内容4.合同金额及支付方式4.1合同总金额4.2分阶段支付金额4.3支付时间及方式5.施工进度及验收5.1施工进度计划5.2验收标准及程序5.3验收时间6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量问题处理7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3其他约定事项14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：图纸及技术资料14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：[分包方全称]1.1.2总包方名称：[总包方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]1.2.2总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式：

1.3.1.1联系电话：[分包方联系电话]

1.3.1.2传真：[分包方传真号码]

1.3.1.3电子邮箱：[分包方电子邮箱]1.3.2总包方联系方式：

1.3.2.1联系电话：[总包方联系电话]

1.3.2.2传真：[总包方传真号码]

1.3.2.3电子邮箱：[总包方电子邮箱]2.项目基本信息2.1项目名称：[数据中心项目全称]2.2项目地点：[数据中心项目具体地址]2.3项目规模：[数据中心项目规模描述，如：1000平方米]2.4项目建设内容：[数据中心项目建设内容详细描述，如：机房建设、网络设施、电力系统等]2.5项目建设周期：[数据中心项目建设周期，如：自2024年1月1日至2024年12月31日]3.合同标的及范围3.1合同标的：[数据中心建设分包施工项目具体内容]3.2施工范围：[具体施工区域和范围描述]3.3施工内容：[具体施工项目列表，如：土建施工、电气安装、网络布线等]4.合同金额及支付方式4.1合同总金额：[合同总金额，如：人民币壹佰万元整]4.2分阶段支付金额：

4.2.1首付款：[首付款金额，如：人民币叁拾万元整]

4.2.2进度款：[进度款支付比例和金额]

4.2.3结算款：[结算款支付比例和金额]4.3支付时间及方式：[具体支付时间和支付方式描述]5.施工进度及验收5.1施工进度计划：[详细列出各阶段施工时间节点和完成内容]5.2验收标准及程序：[验收标准和验收程序详细描述]5.3验收时间：[各阶段验收的具体时间安排]6.质量要求及保证6.1质量标准：[按照国家相关标准和规范要求描述]6.2质量保证措施：[质量保证措施的具体内容，如：材料检验、过程控制等]6.3质量问题处理：[质量问题发现和处理流程]7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任：[分包方和总包方在安全生产方面的责任划分]7.2安全生产措施：[安全生产的具体措施和制度]7.3文明施工要求：[文明施工的具体要求和标准]8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1项目规模或内容变更8.1.2施工条件或技术要求变更8.1.3合同双方协商一致8.2合同解除条件8.2.1分包方严重违约8.2.2总包方严重违约8.2.3不可抗力事件导致合同无法履行8.2.4合同双方协商一致8.3合同变更及解除程序8.3.1提出变更或解除申请8.3.2双方协商达成一致8.3.3形成书面变更或解除协议9.违约责任9.1违约情形9.1.1未按时完成施工任务9.1.2工程质量不符合合同约定9.1.3未履行安全生产责任9.1.4违反合同约定的其他行为9.2违约责任承担9.2.1按照合同约定支付违约金9.2.2修复或返工以达到合同要求9.2.3担担因违约造成的损失赔偿责任10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3法院诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方协商10.2.2提交仲裁机构10.2.3向人民法院提起诉讼11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致11.1.2不可抗力事件导致合同无法履行11.1.3一方严重违约11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2合同解除11.2.3双方协商一致11.3合同解除及终止程序11.3.1提出解除或终止申请11.3.2双方协商达成一致11.3.3形成书面解除或终止协议12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容合法有效12.2合同期限12.2.1合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止12.3合同续签12.3.1合同期满前一个月，双方可协商续签合同12.3.2续签合同内容参照本合同执行13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等13.2.2发生不可抗力事件，双方应尽力减少损失13.2.3不可抗力事件导致合同无法履行，合同可部分或全部解除14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.1.1列出所有施工项目及对应的工程量14.2附件二：图纸及技术资料14.2.1提供数据中心建设所需的所有图纸及技术资料14.3附件三：其他相关文件14.3.1合同双方认为需要作为合同附件的其他文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指合同双方之外的独立第三方，包括但不限于监理方、审计方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入目的15.2.1保证工程质量和进度15.2.2确保合同履行过程中的透明度和公正性15.2.3提高合同执行的效率和效果16.第三方介入条件16.1第三方介入需经合同双方书面同意16.2第三方需具备相应的资质和经验16.3第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准17.第三方介入程序17.1第三方介入申请17.1.1由合同一方提出第三方介入申请，并提供第三方资质证明和相关资料17.2第三方介入审核17.2.1合同双方共同审核第三方资质和介入申请17.2.2审核通过后，与第三方签订相关合作协议17.3第三方介入实施17.3.1第三方根据合作协议和合同约定履行职责17.3.2合同双方应积极配合第三方的介入工作18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方对合同履行的责任限于其介入范围内18.1.2第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定18.2第三方责任范围18.2.1第三方对工程质量、进度、安全等方面的责任18.2.2第三方对合同履行过程中的合规性、公正性、透明性的责任19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与分包方19.1.1第三方对分包方的施工过程进行监督和检查19.1.2分包方应配合第三方的监督工作，并及时报告施工情况19.2第三方与总包方19.2.1第三方对总包方的管理和服务进行监督和评估19.2.2总包方应提供必要的支持和服务，确保第三方工作的顺利进行19.3第三方与监理方19.3.1监理方与第三方在职责上有所重叠，应明确各自权限和分工19.3.2双方应相互配合，共同确保工程质量、进度和安全20.第三方介入费用20.1第三方介入费用由合同双方协商确定20.2费用支付方式、时间和条件在合作协议中约定21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件21.1.1合同履行完毕21.1.2合同解除或终止21.1.3第三方职责已完成21.2第三方介入终止程序21.2.1由合同一方提出终止介入申请21.2.2合同双方协商一致后，与第三方签订终止协议22.第三方介入争议解决22.1第三方介入过程中的争议，由合同双方协商解决22.2协商不成的，可提交仲裁机构或人民法院解决23.第三方介入补充条款23.1本补充条款作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力23.2本补充条款未尽事宜，按合同执行第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单

详细列出所有施工项目及对应的工程量，包括但不限于土建工程量、电气工程量、网络工程量等。

工程量清单应包含项目名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等信息。2.附件二：图纸及技术资料

提供数据中心建设所需的所有图纸，包括但不限于总平面图、建筑图、结构图、电气图、网络图等。

技术资料应包含施工工艺、技术要求、材料规格等信息。3.附件三：合同签订双方的身份证明文件

包括分包方和总包方的营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。4.附件四：合同签订双方的企业资质证明文件

包括分包方和总包方的相关资质证书，如施工资质证书、安全生产许可证等。5.附件五：第三方合作协议

包括合同双方与第三方签订的监理协议、审计协议、检测协议、咨询协议等。6.附件六：施工进度计划

列出各阶段施工时间节点和完成内容，包括但不限于土建施工、电气安装、网络布线等。7.附件七：验收报告

包括各阶段验收的详细记录和结论，以及验收过程中发现的问题和整改措施。8.附件八：工程款支付凭证

包括各阶段工程款的支付凭证，如银行转账记录、支票等。9.附件九：违约金及赔偿金支付凭证

包括因违约行为产生的违约金及赔偿金的支付凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成施工任务

责任认定标准：根据合同约定的工期，未按时完成施工任务的，每延误一天，应支付违约金[金额]。

示例：若合同约定工期为120天，实际完成工期为150天，则分包方应支付30天的违约金。2.违约行为：工程质量不符合合同约定

责任认定标准：经第三方检测，发现工程质量不符合合同约定的，分包方应承担修复或返工费用，并支付违约金[金额]。

示例：若经检测发现部分电气线路不符合国家标准，分包方需负责修复并支付相应的违约金。3.违约行为：未履行安全生产责任

责任认定标准：发生安全事故，若分包方未履行安全生产责任，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

示例：若发生安全事故，分包方需承担事故调查处理费用、受伤人员赔偿费用等。4.违约行为：违反合同约定的其他行为

责任认定标准：根据合同约定，分包方违反合同约定的其他行为，应承担相应的违约责任。

示例：若分包方擅自变更施工方案，未经总包方同意，应承担由此产生的额外费用和违约金。全文完。2024版数据中心建设分包施工合同档案1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（甲方全称）地址：（甲方详细地址）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）2.乙方：名称：（乙方全称）地址：（乙方详细地址）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（相关方全称）地址：（相关方详细地址）联系人：（相关方联系人姓名）联系电话：（相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为共同推进数据中心建设项目的顺利进行，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心建设项目中的权利、义务及责任，确保项目按时、按质、按量完成，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为存储、处理、传输和管理大量数据而设计的建筑物或设施；（2）分包施工：指甲方将数据中心建设项目中的一部分或全部工程委托给乙方进行施工；（3）施工图纸：指甲方提供的用于指导乙方进行施工的图纸及设计文件。3.2关键词解释：（1）工期：指乙方完成数据中心建设项目所需的时间；（2）质量：指数据中心建设项目符合国家及行业标准、甲方要求及设计图纸规定的要求；（3）费用：指乙方完成数据中心建设项目所需支付的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成数据中心建设项目；（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督、检查，确保项目符合合同要求；（3）甲方有权要求乙方在合同履行过程中提供相关资料、证明及证明材料；（4）甲方有权在合同履行过程中对乙方进行必要的奖惩。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等；（2）乙方有权要求甲方在合同履行过程中对施工过程中出现的问题进行协调、解决；（3）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款；（4）乙方应按照合同约定的时间、质量、费用完成数据中心建设项目；（5）乙方应遵守国家及行业标准，确保施工过程中的安全和环保。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同工期为（工期）天。5.2合同履行地点：数据中心建设项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照甲方提供的施工图纸、材料、设备等，进行数据中心建设项目的施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，乙方完成数据中心建设项目；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前（提前通知期限）书面通知另一方；（2）双方在接到终止合同通知后，应立即停止履行合同；（3）双方应在终止合同后，按照合同约定进行结算。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程；（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并按照国家相关法律法规处理债权债务；（3）合同终止后，双方应相互尊重、友好协商，妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工机械使用费等；（2）管理费用：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等；（3）税费：按照国家相关法律法规规定应缴纳的税费；（4）其他费用：合同履行过程中发生的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，乙方应提交相应的施工方案和进度计划，甲方应在收到后（预付款支付期限）内支付合同总金额的（预付款比例）作为预付款；（2）进度款：在合同履行过程中，乙方应按照约定的进度提供进度报告和工程量清单，甲方应在收到后（进度款支付期限）内支付相应的进度款；（3）结算款：合同履行完毕后，乙方应提交最终结算报告，甲方应在收到后（结算款支付期限）内支付结算款；（4）质保金：合同履行完毕并验收合格后，甲方应在（质保金支付期限）内支付剩余的质保金。7.3支付时间本合同项下的费用支付时间如下：（1）预付款：合同签订后（预付款支付期限）；（2）进度款：每个工程进度节点后（进度款支付期限）；（3）结算款：合同履行完毕并验收合格后（结算款支付期限）；（4）质保金：合同履行完毕并验收合格后（质保金支付期限）。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式进行；（2）甲方应在支付款项时提供相应的支付凭证；（3）乙方应在收到款项后及时提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按约定支付款项，应向乙方支付（违约金比例）的违约金；若甲方未能按约定提供施工图纸、材料、设备等，应承担相应的责任。8.2乙方违约若乙方未能按约定时间、质量、费用完成数据中心建设项目，应向甲方支付（违约金比例）的违约金；若乙方在施工过程中出现重大质量问题，应承担相应的修复责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，赔偿金额以实际损失为准。赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的所有技术秘密、商业秘密、财务信息、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后（保密期限）。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切合理措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息；（3）保密信息的处理和使用，应严格遵循国家相关法律法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件；（3）其他导致合同无法履行的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、罢工、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：向相关调解机构申请调解；（2）仲裁：向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密信息；（2）合同约定的知识产权；（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的所有权，直至乙方按照合同约定完成全部施工任务并验收合格；（2）乙方在合同履行期间，不得将数据中心建设项目的所有权、使用权等转让给任何第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目设计、施工、验收等过程中的监督权；（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，不得擅自改变设计图纸和施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同不可分割的一部分。14.2修改和补充效力合同的修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助，共同推进数据中心建设项目的顺利进行，包括但不限于提供必要的资料、配合验收等。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，沟通项目进展情况；（2）及时解决施工过程中出现的问题；（3）遵守合同约定，履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就数据中心建设项目所达成的完整协议，任何一方不得以口头或其他形式对本合同进行修改。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及设计文件；2.乙方提交的施工方案和进度计划；3.乙方提交的工程量清单和进度报告；4.甲方支付款项的凭证；5.乙方收款凭证；6.不可抗力事件的证明材料；7.争议解决的相关文件；8.任何与本合同相关的其他文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未能按约定支付款项；b.未能按约定提供施工图纸、材料、设备等；乙方违约：a.未能按约定时间、质量、费用完成数据中心建设项目；b.在施工过程中出现重大质量问题；c.违反保密条款，泄露保密信息。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：a.甲方未在约定时间内支付款项，经乙方催告后仍未支付；b.甲方未能提供施工图纸、材料、设备等，影响乙方施工进度；乙方违约的认定：a.乙方未在约定工期内完成建设项目；b.乙方施工过程中出现质量问题，经甲方通知后未在合理期限内修复；c.乙方泄露保密信息，经甲方发现后未采取有效措施防止泄露。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的金钱。3.质保期：指乙方在合同履行完毕后，对数据中心建设项目承担质量保证责任的期限。4.保密信息：指涉及技术秘密、商业秘密、财务信息、客户信息等，具有保密性的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致施工进度延误。解决办法：双方应及时沟通，协商变更方案，并签订补充协议，调整工期和费用。2.问题：乙方施工过程中出现质量问题，甲方要求乙方进行修复。解决办法：乙方应立即停止施工，查明原因，采取措施进行修复，直至甲方验收合格。3.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时沟通，提供不可抗力事件的证明材料，根据不可抗力条款协商解决。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解