施工分包劳务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME施工分包劳务协议合同目录第一章协议双方基本信息第一条分包单位名称及信息第二条总包单位名称及信息第三条合同签订日期及地点第二章合同标的第一条工程名称及地点第二条工程内容第三条工程规模及质量要求第三章合同工期第一条工期安排第二条工期延误责任及处理第四章工程量及计量第一条工程量计算方法第二条工程量变更及计量方式第五章工程造价第一条工程造价构成第二条工程造价调整及支付第六章付款方式及时间第一条付款方式第二条付款时间及比例第七章材料供应及设备第一条材料供应责任第二条设备供应责任第八章质量管理及验收第一条质量标准及要求第二条质量验收及整改第九章工程安全及环境保护第一条工程安全责任第二条环境保护责任第十章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构及程序第十一章合同解除及终止第一条合同解除条件第二条合同终止条件第十二章违约责任第一条违约责任承担第二条违约责任赔偿第十三章保密条款第一条保密内容第二条保密期限及范围第十四章合同生效及其他第一条合同生效条件第二条合同附件及补充协议第三条其他约定事项合同编号_________第一章协议双方基本信息第一条分包单位名称及信息1.1分包单位全称：1.2分包单位法定代表人：1.3分包单位注册地址：1.4分包单位联系电话：1.5分包单位开户银行及账号：第二条总包单位名称及信息2.1总包单位全称：2.2总包单位法定代表人：2.3总包单位注册地址：2.4总包单位联系电话：2.5总包单位开户银行及账号：第三条合同签订日期及地点3.1合同签订日期：3.2合同签订地点：第二章合同标的第一条工程名称及地点1.1工程名称：1.2工程地点：第二条工程内容2.1工程范围：2.2工程具体内容：第三条工程规模及质量要求3.1工程规模：3.2质量标准及要求：第三章合同工期第一条工期安排1.1计划工期：1.2实际工期：第二条工期延误责任及处理2.1工期延误原因：2.2工期延误责任：2.3工期延误处理方式：第四章工程量及计量第一条工程量计算方法1.1工程量计算依据：1.2工程量计算规则：第二条工程量变更及计量方式2.1工程量变更条件：2.2工程量变更程序：2.3工程量计量方式：第五章工程造价第一条工程造价构成1.1直接工程费：1.2间接费用：1.3其他费用：第二条工程造价调整及支付2.1工程造价调整因素：2.2工程造价调整程序：2.3工程造价支付方式：第六章付款方式及时间第一条付款方式1.1预付款：1.2进度款：1.3结算款：1.4保修金：第二条付款时间及比例2.1预付款支付时间及比例：2.2进度款支付时间及比例：2.3结算款支付时间及比例：2.4保修金支付时间及比例：第七章材料供应及设备第一条材料供应责任1.1材料采购：1.2材料验收：1.3材料保管：第二条设备供应责任2.1设备采购：2.2设备验收：2.3设备安装及调试：第八章质量管理及验收第一条质量标准及要求1.1质量标准应符合国家及行业相关规范、标准。1.2质量要求应满足合同约定及工程实际需求。第二条质量验收及整改2.1质量验收应按约定的时间节点进行。2.2验收不合格的部分，应进行整改并重新验收。第九章工程安全及环境保护第一条工程安全责任1.1分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规。1.2分包单位应采取有效措施确保施工安全。第二条环境保护责任2.1分包单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规。2.2分包单位应采取有效措施减少施工对环境的影响。第十章争议解决第一条争议解决方式1.1双方应友好协商解决争议。1.2协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁。第二条争议解决机构及程序2.1争议解决机构：2.2争议解决程序：第十一章合同解除及终止第一条合同解除条件1.1合同双方协商一致解除合同。1.2出现不可抗力导致合同无法履行。第二条合同终止条件2.1工程竣工验收合格。2.2合同约定的其他终止条件。第十二章违约责任第一条违约责任承担1.1违约方应承担相应的违约责任。1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第二条违约责任赔偿2.1违约赔偿的具体金额及计算方式。2.2违约赔偿的支付时间及方式。第十三章保密条款第一条保密内容1.1双方在合同履行过程中获得的商业秘密。1.2双方在合同履行过程中了解到的对方技术信息。第二条保密期限及范围2.1保密期限：自合同签订之日起____年。2.2保密范围：包括但不限于技术、财务、管理等方面。第十四章合同生效及其他第一条合同生效条件1.1双方签字盖章后生效。1.2合同经相关政府部门审批后生效。第二条合同附件及补充协议2.2本合同如有补充协议，与本合同具有同等法律效力。第三条其他约定事项3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。3.2本合同一式____份，双方各执____份。甲方（分包单位）：________________乙方（总包单位）：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一条甲方项目管理权限1.1甲方作为主导方，拥有对项目的全面管理权。1.2甲方有权对分包单位的工作计划、施工方案、进度安排等进行审批。1.3甲方有权对分包单位的材料采购、设备租赁、人员配置等进行决策。第二条甲方质量控制要求2.1甲方应设立专门的质量控制部门，负责监督分包单位的质量管理工作。2.2甲方有权要求分包单位对工程进行质量检测，并确保达到合同约定的质量标准。2.3甲方有权对分包单位的质量问题提出整改要求，并要求其在规定时间内完成整改。第三条甲方进度管理责任3.1甲方应确保项目按合同约定的工期完成。3.2甲方有权对分包单位的工作进度进行监控，并及时协调解决影响进度的因素。3.3甲方应承担因自身原因导致的项目进度延误责任。第四条甲方费用支付义务4.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付分包单位的工程款。4.2甲方有权对分包单位的工程款支付申请进行审核，并在合理期限内支付。4.3甲方应承担因自身原因导致的工程款支付延误责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一条乙方项目管理权限1.1乙方作为主导方，拥有对项目的全面管理权。1.2乙方有权对分包单位的工作计划、施工方案、进度安排等进行审批。1.3乙方有权对分包单位的材料采购、设备租赁、人员配置等进行决策。第二条乙方质量控制要求2.1乙方应设立专门的质量控制部门，负责监督分包单位的质量管理工作。2.2乙方有权要求分包单位对工程进行质量检测，并确保达到合同约定的质量标准。2.3乙方有权对分包单位的质量问题提出整改要求，并要求其在规定时间内完成整改。第三条乙方进度管理责任3.1乙方应确保项目按合同约定的工期完成。3.2乙方有权对分包单位的工作进度进行监控，并及时协调解决影响进度的因素。3.3乙方应承担因自身原因导致的项目进度延误责任。第四条乙方费用支付义务4.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付分包单位的工程款。4.2乙方有权对分包单位的工程款支付申请进行审核，并在合理期限内支付。4.3乙方应承担因自身原因导致的工程款支付延误责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一条第三方中介机构职责1.1第三方中介机构作为项目管理方，负责协调双方关系，确保项目顺利进行。1.2第三方中介机构有权对分包单位的工作计划、施工方案、进度安排等进行监督。1.3第三方中介机构有权对分包单位的质量、进度、费用等进行审核。第二条第三方中介机构费用2.1第三方中介机构的费用由合同双方共同承担。2.2第三方中介机构的费用支付方式及时间由合同双方协商确定。第三条第三方中介机构监督权3.1第三方中介机构有权对分包单位的工程进行定期或不定期的监督检查。3.2第三方中介机构有权要求分包单位提供相关工程资料，并进行必要的现场检查。第四条第三方中介机构争议解决4.1第三方中介机构在项目实施过程中如发现争议，应尽力协调解决。4.2如协调不成，第三方中介机构有权将争议提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包单位营业执照副本2.分包单位资质证书副本3.总包单位营业执照副本4.总包单位资质证书副本5.工程施工图纸及技术规范6.材料设备清单及采购合同7.人员配置表及劳动合同8.工程进度计划表9.质量检测报告10.安全生产许可证11.环境保护许可证12.争议解决协议13.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定的时间完成工程。认定：通过工程进度计划表及现场检查确认。2.违约行为：分包单位提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。认定：通过质量检测报告及现场检查确认。3.违约行为：分包单位未按合同约定支付工程款。认定：通过财务记录及支付凭证确认。4.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行付款义务。认定：通过付款申请及支付凭证确认。5.违约行为：甲方或乙方未按合同约定履行质量、进度、安全等管理责任。认定：通过现场检查、质量检测报告及安全生产记录确认。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决的司法程序。3.诉讼：指通过法院对争议进行审理并作出判决的司法程序。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.质量标准：指国家、行业或地方规定的，对产品或服务质量的基本要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包单位进度延误。解决办法：甲方与分包单位协商，调整进度计划，必要时增加人员或设备。2.问题：材料或设备质量不符合要求。解决办法：要求分包单位更换不合格材料或设备，并追究其责任。3.问题：甲方或乙方未按合同约定支付工程款。解决办法：通过协商或法律途径要求对方履行付款义务。4.问题：工程安全事故。解决办法：立即停止施工，开展事故调查，追究相关责任，并采取措施防止类似事故发生。五、所有应用场景：1.施工分包劳务协议适用于建筑工程、道路桥梁、市政设施等施工项目。2.适用于甲方或乙方为主导的项目管理。3.适用于有第三方中介机构参与的项目管理。4.适用于涉及多个分包单位共同参与的项目。施工分包劳务协议1合同目录第一章总则第一条协议名称第二条协议依据第三条协议目的第四条协议范围第二章双方基本信息第一条分包方信息第二条总包方信息第三章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程规模第四条工程期限第四章工程劳务内容第一条劳务范围第二条劳务标准第三条劳务人员配置第五章劳务价格及支付方式第一条劳务价格第二条付款方式第三条付款时间第六章质量要求与保证第一条质量标准第二条质量保证第三条质量验收第七章工期要求与保证第一条工期要求第二条工期保证第三条工期延误责任第八章安全生产第一条安全生产责任第二条安全生产措施第三条安全事故处理第九章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第三条争议解决期限第十章违约责任第一条违约情形第二条违约责任第三条违约赔偿第十一章合同解除与终止第一条合同解除条件第二条合同终止条件第三条合同解除与终止后的处理第十二章合同生效与变更第一条合同生效条件第二条合同变更条件第三条合同变更程序第十三章不可抗力第一条不可抗力定义第二条不可抗力处理第十四章其他约定第一条本协议未尽事宜第二条协议附件第三条协议生效日期合同编号_________第一章总则第一条协议名称本协议名称为《施工分包劳务协议》。第二条协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。第三条协议目的本协议旨在明确双方在施工劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第四条协议范围本协议适用于甲方（总包方）将乙方（分包方）所承担的施工劳务工程。第二章双方基本信息第一条分包方信息1.1名称：__________1.2地址：__________1.3法定代表人：__________1.4联系人：__________1.5联系电话：__________第二条总包方信息2.1名称：__________2.2地址：__________2.3法定代表人：__________2.4联系人：__________2.5联系电话：__________第三章工程概况第一条工程名称__________第二条工程地点__________第三条工程规模__________第四条工程期限__________第四章工程劳务内容第一条劳务范围1.1包含工程所需的所有劳务工作；1.2乙方负责施工过程中所需的人工、材料、设备等。第二条劳务标准2.1劳务质量符合国家及行业相关标准；2.2劳务人员应具备相应的资质和技能。第三条劳务人员配置3.1乙方应按照工程进度和需求合理配置劳务人员；3.2乙方负责劳务人员的培训和管理工作。第五章劳务价格及支付方式第一条劳务价格1.1劳务价格以双方协商确定；1.2劳务价格包括劳务人员工资、管理费、税费等。第二条付款方式2.1付款方式为按工程进度付款；2.2付款比例为每完成一定工程量后支付一定比例的款项。第三条付款时间3.1付款时间应在工程进度完成后五个工作日内支付；3.2乙方应在工程完成后十个工作日内提交付款申请。第六章质量要求与保证第一条质量标准1.1工程质量应符合国家及行业相关标准；1.2乙方应保证施工质量达到甲方要求。第二条质量保证2.1乙方应建立健全质量管理体系；2.2乙方应对工程质量进行自检、互检和专检。第三条质量验收3.1甲方有权对工程进行质量验收；3.2乙方应积极配合甲方进行质量验收。第七章工期要求与保证第一条工期要求1.1工程工期按合同约定执行；1.2乙方应按工程进度计划完成工程。第二条工期保证2.1乙方应确保工程按期完工；2.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条工期延误责任3.1乙方因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金；3.2违约金按合同约定比例计算。第八章争议解决第一条争议解决方式1.1双方发生争议应友好协商解决；1.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二条争议解决机构2.1争议解决机构为双方协商一致确定的仲裁机构；2.2如无协商一致，则争议解决机构为甲方所在地的人民法院。第三条争议解决期限3.1争议解决期限自争议发生之日起三个月内；3.2如争议未能在规定期限内解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章违约责任第一条违约情形1.1乙方未按合同约定完成工程或提供劳务；1.2乙方提供的劳务质量不符合合同约定；1.3乙方违反安全生产规定造成安全事故；1.4乙方擅自改变工程进度或工程内容；1.5乙方未按时支付相关费用。第二条违约责任2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；2.2违约金按合同约定比例计算。第三条违约赔偿3.1乙方应向甲方支付违约金；3.2甲方有权要求乙方立即改正违约行为。第十章合同解除与终止第一条合同解除条件1.1双方协商一致解除合同；1.2一方严重违约，另一方有权解除合同；1.3发生不可抗力，致使合同无法履行。第二条合同终止条件2.1工程完成，劳务关系终止；2.2双方协商一致终止合同。第三条合同解除与终止后的处理3.1合同解除或终止后，双方应结清所有费用；3.2乙方应立即撤离现场，清理遗留物品。第十一章合同生效与变更第一条合同生效条件1.1双方签署本协议；1.2双方履行完毕合同约定的相关手续。第二条合同变更条件2.1双方协商一致变更合同内容；2.2因不可抗力或法律法规变更导致合同需要变更。第三条合同变更程序3.1双方应以书面形式提出变更要求；3.2双方应在收到变更要求后七个工作日内书面回复。第十二章不可抗力第一条不可抗力定义1.1不可抗力是指自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况；1.2包括地震、洪水、战争、政府行为等。第二条不可抗力处理2.1发生不可抗力事件时，双方应协商解决；2.2任何一方因不可抗力导致无法履行合同，应及时通知对方，并采取措施减轻损失。第十三章其他约定第一条本协议未尽事宜1.1双方应友好协商解决；1.2如有未尽事宜，可另行签订补充协议。第二条协议附件2.1本协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。第三条协议生效日期3.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。__________甲方（签字）：__________日期：____________________乙方（签字）：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一条甲方主导权1.1甲方作为总包方，在施工过程中享有主导权，包括但不限于工程进度安排、设计变更、材料采购等。1.2乙方应严格按照甲方的要求和标准执行工程，不得擅自改变工程内容或施工方法。第二条工程进度安排2.1甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应无条件配合。2.2甲方有权要求乙方在规定时间内完成特定阶段的工程，乙方应确保按时完成。第三条设计变更3.1如因设计变更导致工程量增加或减少，甲方有权调整劳务价格，并书面通知乙方。3.2乙方应无条件接受甲方的设计变更，并按照变更后的设计进行施工。第四条材料采购4.1甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。4.2甲方有权对材料的质量、数量、价格进行监督，确保符合工程要求。第五条工程验收5.1甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付劳务款项。5.2乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收不合格的部分进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一条乙方主导权1.1乙方作为分包方，在施工过程中享有一定程度的自主权，包括但不限于施工方案、人员调配等。1.2甲方应尊重乙方的自主权，不得干涉乙方的正常施工活动。第二条施工方案2.1乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，并报甲方备案。2.2甲方应在收到施工方案后五个工作日内给予回复，如有异议，应书面提出。第三条人员调配3.1乙方有权根据工程进度和需求进行人员调配，甲方应予以配合。3.2乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并对其进行培训。第四条材料采购与使用4.1乙方有权根据工程进度和需求采购材料，并确保材料的质量。4.2乙方应按照甲方的要求使用材料，不得擅自改变材料的使用方式。第五条工程验收与支付5.1乙方有权要求甲方对工程进行验收，验收合格后方可进行下一步工作。5.2甲方应在验收合格后五个工作日内支付劳务款项。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一条中介机构职责1.1中介机构负责协调双方关系，监督合同履行，确保工程顺利进行。1.2中介机构有权对双方的违约行为进行处罚，并要求乙方承担相应的责任。第二条中介机构费用2.1中介机构的服务费用由甲方和乙方按比例承担。2.2中介机构的服务费用应在合同签订时明确约定。第三条中介机构监督3.1中介机构有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督，并要求乙方整改。3.2中介机构有权要求乙方提供相关资料，以证明其履行合同情况。第四条中介机构报告4.1中介机构应定期向甲方和乙方提交工程进展报告，报告内容包括工程进度、质量、安全等方面。第五条中介机构终止5.1如中介机构在履行职责过程中出现重大失误，任何一方均有权终止中介机构的服务。5.2中介机构终止后，双方应协商解决剩余事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.双方营业执照副本复印件2.劳务人员身份证复印件及资格证书3.工程施工图纸及技术规范4.材料采购清单及供应商资质证明5.工程进度计划表6.工程验收报告7.中介机构服务协议及费用清单8.合同补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或提供劳务。认定：甲方有权根据工程进度记录、现场检查等证据认定。2.违约行为：乙方提供的劳务质量不符合合同约定。认定：甲方有权根据质量检验报告、第三方鉴定等证据认定。3.违约行为：乙方违反安全生产规定造成安全事故。认定：甲方有权根据事故调查报告、相关法律法规等证据认定。4.违约行为：乙方擅自改变工程进度或工程内容。认定：甲方有权根据施工方案变更记录、工程图纸变更等证据认定。5.违约行为：乙方未按时支付相关费用。认定：甲方有权根据付款记录、对账单等证据认定。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规。2.建筑法：调整建筑活动的法律法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：当事人一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定，应当支付给对方一定数额的金钱。5.质量标准：对产品质量的规格和要求的统一规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方与乙方协商调整工程进度计划，必要时增加人员或设备。2.问题：乙方提供的材料质量不达标。解决办法：甲方要求乙方更换合格材料，并追究乙方责任。3.问题：发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，进行调查处理，并采取措施防止类似事件再次发生。4.问题：中介机构服务不到位。解决办法：与中介机构协商解决，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.工程施工分包。2.劳务合作。3.工程进度管理。4.材料采购与质量控制。5.安全生产管理。6.争议解决。施工分包劳务协议2合同目录第一章总则第一条款协议依据第二条款协议目的第三条款协议双方第四条款协议生效与期限第二章分包内容第一条款工程概况第二条款分包工程范围第三条款工程质量要求第四条款工程进度要求第三章分包工程款项第一条款款项支付方式第二条款款项支付时间第三条款款项支付条件第四条款款项支付违约责任第四章权利与义务第一条款分包方权利第二条款分包方义务第三条款业主方权利第四条款业主方义务第五章技术与质量第一条款技术规范第二条款质量标准第三条款质量检测第四条款质量问题处理第六章安全生产与环境保护第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款环境保护责任第四条款环境保护措施第七章违约责任第一条款违约行为认定第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第四条款违约责任解除第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第四条款争议解决费用第九章不可抗力第一条款不可抗力定义第二条款不可抗力通知第三条款不可抗力处理第四条款不可抗力解除第十章合同变更与解除第一条款合同变更程序第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第四条款合同解除后果第十一章合同终止与清算第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同清算内容第四条款合同清算程序第十二章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第三条款附件保管第四条款附件修改第十三章其他约定第一条款通知方式第二条款通知送达第三条款协议保密第四条款协议解释第十四章合同签署第一条款签署主体第二条款签署程序第三条款签署日期第四条款签署效力合同编号_________第一章总则第一条款协议依据第二条款协议目的第三条款协议双方第四条款协议生效与期限第二章分包内容第一条款工程概况第二条款分包工程范围第三条款工程质量要求第四条款工程进度要求第三章分包工程款项第一条款款项支付方式第二条款款项支付时间第三条款款项支付条件第四条款款项支付违约责任第四章权利与义务第一条款分包方权利第二条款分包方义务第三条款业主方权利第四条款业主方义务第五章技术与质量第一条款技术规范第二条款质量标准第三条款质量检测第四条款质量问题处理第六章安全生产与环境保护第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款环境保护责任第四条款环境保护措施第七章违约责任第一条款违约行为认定第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第四条款违约责任解除第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第四条款争议解决费用第九章不可抗力第一条款不可抗力定义第二条款不可抗力通知第三条款不可抗力处理第四条款不可抗力解除第十章合同变更与解除第一条款合同变更程序第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第四条款合同解除后果第十一章合同终止与清算第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同清算内容第四条款合同清算程序第十二章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第三条款附件保管第四条款附件修改第十三章其他约定第一条款通知方式第二条款通知送达第三条款协议保密第四条款协议解释第十四章合同签署第一条款签署主体第二条款签署程序第三条款签署日期第四条款签署效力________________________（甲方签字）________________________（乙方签字）[日期]________________________（甲方日期）________________________（乙方日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方负责协调工程所需资源说明：甲方应负责协调分包工程所需的资源，包括但不限于材料、设备、场地等，确保分包工程顺利进行。2.甲方提供必要的技术支持说明：甲方应提供必要的技术支持，包括但不限于工程图纸、技术规范、施工标准等，确保分包工程符合质量要求。3.甲方负责工程现场管理说明：甲方应负责工程现场的管理工作，包括现场安全、环境保护、施工协调等，确保施工现场的秩序和工程进度。4.甲方承担部分设计变更风险说明：因甲方设计变更导致的分包工程调整，甲方应承担相应的风险，包括但不限于工程量增加、工期延长等。5.甲方负责分包合同履行的监督说明：甲方应监督分包合同的履行情况，确保分包方按照合同约定履行义务，如有违约行为，甲方有权要求分包方承担责任。6.甲方提供项目资金支持说明：在分包工程实施过程中，如遇资金短缺，甲方应提供必要的资金支持，确保分包工程顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方负责分包工程的全面实施说明：乙方应全面负责分包工程的实施，包括但不限于施工组织、人员调配、材料采购、工程进度管理等。2.乙方承担分包工程的技术风险说明：乙方应承担因技术原因导致的分包工程风险，包括但不限于施工质量问题、工程安全事故等。3.乙方负责与甲方沟通协调说明：乙方应主动与甲方沟通协调，及时反馈工程进展、质量情况等信息，确保双方信息畅通。4.乙方提供施工方案及施工图纸