2025辽宁省建设工程施工合同

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程单价：1.5工程总价：二、工程进度2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3工程进度款支付时间表：三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程验收标准：四、工程安全4.1乙方应严格按照国家相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程施工安全。4.2安全事故处理：五、合同价款及支付方式5.1合同总价款为：元（大写：元整）。5.2甲方支付方式如下：（1）付款方式；（2）付款方式；（3）付款方式。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工程内容、工程进度、工程质量及工程安全要求进行施工。如乙方未能按约定履行合同，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的__%。解决办法：甲方有权与乙方进行协商，要求乙方在规定时间内整改并按照合同要求履行义务。如协商无果，甲方有权向法院提起诉讼，要求乙方承担违约责任。2.工程款项的支付：甲方应按照约定的时间及方式支付工程款项。如甲方未能按约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为应付款项的__%。解决办法：甲方应在合同约定的付款时间内支付工程款，如遇到支付困难，应及时与乙方进行沟通，协商延期支付事宜。乙方应在甲方支付滞纳金后继续履行合同义务。3.工程验收：工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，并向甲方提供完整的验收资料。甲方应按照约定的时间进行验收，如甲方未能按约定时间进行验收，乙方有权要求甲方支付延期验收期间的工程维护费用。解决办法：甲方应在合同约定的验收时间内进行验收，对工程质量、安全等方面进行全面检查。如甲方未能按约定时间进行验收，乙方有权要求甲方支付延期验收期间的工程维护费用，并根据实际情况采取相应的措施，以确保工程的安全与质量。4.合同的变更与解除：合同一经签订，双方应严格遵守。如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章、代表签名确认。解决办法：双方应在自愿、平等的基础上协商合同变更或解除事宜，并签订书面协议。如协商无果，双方可向法院提起诉讼，要求对合同进行变更或解除。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托承包方（乙方）进行建设工程施工的一方，负责支付工程款项，并对工程的质量、安全等方面进行监督。2.承包方（乙方）：指承担建设工程施工的一方，负责按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，并保证工程质量。3.工程内容：指合同约定的施工项目、工程规模、工程单价和总价等。4.工程进度：指合同约定的工程开工、竣工时间及进度款支付时间表。5.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、技术标准和安全规范的程度。6.工程安全：指在工程施工过程中，人员、设备和设施的安全。7.违约金：指一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。8.滞纳金：指一方未能按约定时间支付款项，应向对方支付的逾期赔偿金。9.合同变更：指合同履行过程中，双方就合同内容进行修改或补充。10.合同解除：指合同履行过程中，双方终止合同关系，不再履行合同约定的义务。应用场合：1.适用于辽宁省内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等施工工程。2.适用于甲方作为业主或投资方，乙方作为施工方或承包方的情况。3.适用于工程规模较大，施工周期较长，工程款项分期支付的建设工程项目。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、工程规模、工程进度等发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、变更费用及变更后的合同总价款。2.不可抗力条款：因不可抗力因素导致工程无法正常进行时，双方可根据实际情况协商调整工程进度、工程款项支付等事项。3.保险条款：乙方应按照甲方的要求购买建筑工程保险，并将保险单副本交给甲方备案。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.争议解决条款：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向