基坑支护施工的合同范本(2025年)

基坑支护施工的合同范本(2025年)合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行基坑支护施工，为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于基坑支护、降水、土方开挖、土方回填等。第二条合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包含所有工程内容的人工、材料、设备、运输、临时设施、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条合同履行3.1乙方应按照约定的工期完成工程。具体工期如下：（1）基坑支护工程：自合同签订之日起__________天内完成；（2）降水工程：自合同签订之日起__________天内完成；（3）土方开挖及回填工程：自合同签订之日起__________天内完成。3.2乙方应按照约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.3乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全，承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。3.4乙方应负责办理工程所需的一切手续和证件，包括但不限于施工许可证、临时占地手续等。第四条违约责任4.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×1%。4.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修复、加固，并承担因质量问题造成的一切损失。4.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×1%。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金退还之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.工程量清单

3.施工方案和施工组织设计

4.安全生产措施和应急预案

5.乙方资质证书和人员名单

6.材料和设备采购合同

7.施工进度计划和验收标准

8.质量保修书

9.工程变更协议

10.付款凭证和履约证书二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程的，视为违约。

2.乙方工程质量不符合约定的，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。

4.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。

5.甲方未按照约定提供设计图纸和技术的，视为违约。

6.乙方未按照约定使用材料和设备的，视为违约。

7.乙方未按照约定遵守安全生产规定的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工的一方，通常为工程项目的业主或开发商。

2.乙方：指承担施工的一方，通常为建筑公司或施工单位。

3.工期：指合同约定的完成工程的时间。

4.质量保证金：为确保工程质量，合同约定从价款中预留的一定比例的资金。

5.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

6.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的质量、安全、功能等方面的检查和评定。

7.安全生产：在施工过程中，为确保人员安全和设备完好，采取的一系列措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：协商调整施工计划，采取加班、增加人员或设备等措施赶工。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，必要时剥离重做，确保工程质量符合要求。

3.付款纠纷：

解决办法：查看付款条款，协商解决，必要时通过法律途径解决。

4.设计变更：

解决办法：签订变更协议，调整工程量和价款，重新约定工期。

5.安全事故：

解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，妥善处理伤亡事故。五、所有应用场景：

1.房地产开发商开发的住宅项目基坑支护施工。

2.企事业单位建设的办公楼、商场等建筑项目的基坑支