2024年度专业架子工建筑项目承包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度专业架子工建筑项目承包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的1.3合同双方基本信息第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期第三章承包人义务3.1施工质量要求3.2施工进度要求3.3施工安全责任3.4施工资料管理第四章发包人义务4.1项目资金保障4.2施工现场提供4.3施工协调与配合4.4施工验收与结算第五章合同价款及支付5.1合同价款5.2支付方式5.3支付时间5.4付款条件第六章保修与维修6.1保修期限6.2保修内容6.3维修责任6.4维修费用第七章违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3违约赔偿第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限第十章合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二章其他约定事项12.1合同变更12.2合同补充12.3合同解释第十三章合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四章合同备案14.1备案机关14.2备案材料14.3备案程序合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2024年度专业架子工建筑项目承包事宜达成一致意见。1.1.2本合同旨在明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确承包人承担的施工责任和义务，确保项目按期、按质完成。1.2.2本合同旨在保障发包人利益，确保项目达到预期效果。1.3合同双方基本信息1.3.1发包人名称：____________________1.3.2发包人地址：____________________1.3.3承包人名称：____________________1.3.4承包人地址：____________________第二章项目概述2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目工期：____________________第三章承包人义务3.1施工质量要求3.1.1承包人应严格按照国家有关质量标准进行施工。3.1.2施工质量应达到合同约定标准。3.2施工进度要求3.2.1承包人应按照合同约定的工期完成施工任务。3.2.2不得擅自更改施工计划。3.3施工安全责任3.3.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。3.3.2负责施工现场的安全管理工作。3.4施工资料管理3.4.1承包人应按照合同约定提交施工资料。3.4.2施工资料应真实、完整、准确。第四章发包人义务4.1项目资金保障4.1.1发包人应按合同约定及时支付工程款项。4.1.2发包人负责解决施工过程中可能遇到的资金问题。4.2施工现场提供4.2.1发包人应提供施工现场所需的材料、设备等。4.2.2发包人负责施工现场的道路、水电等基础设施。4.3施工协调与配合4.3.1发包人应协助承包人解决施工过程中遇到的问题。4.3.2发包人应与承包人保持良好沟通。4.4施工验收与结算4.4.1发包人应按照合同约定进行施工验收。4.4.2发包人负责工程款的结算。第五章合同价款及支付5.1合同价款5.1.1合同价款为人民币______元整。5.2支付方式5.2.1按照合同约定的进度支付工程款。5.2.2采用银行转账方式支付。5.3支付时间5.3.1每完成一定工程量后，承包人向发包人提交支付申请。5.3.2发包人应在收到支付申请后的______个工作日内支付工程款。5.4付款条件5.4.1工程质量合格。5.4.2工程进度达到合同约定要求。第六章保修与维修6.1保修期限6.1.1保修期限为自工程竣工验收合格之日起______年。6.2保修内容6.2.1承包人负责保修期内出现的质量问题。6.3维修责任6.3.1承包人负责维修工作，直至问题解决。6.4维修费用6.4.1维修费用由承包人承担。第七章违约责任7.1承包人违约责任7.1.1若承包人未按合同约定完成工程，应向发包人支付违约金。7.1.2若承包人施工质量不符合合同约定，应承担相应责任。7.2发包人违约责任7.2.1若发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付违约金。7.2.2若发包人提供的材料、设备等不符合要求，应承担相应责任。第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。8.3争议解决期限8.3.1争议发生后，双方应在______日内达成和解或提交仲裁/诉讼。第九章合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1本合同经双方签字盖章后生效。9.2合同终止条件9.2.1项目完工并经双方验收合格。9.2.2双方协商一致解除合同。9.3合同终止程序9.3.1合同终止前，双方应完成合同约定的各项工作。9.3.2合同终止后，双方应办理相关手续。第十章合同附件10.1合同附件清单施工图纸施工方案材料设备清单质量检验标准10.2合同附件内容10.2.1合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十一章其他约定事项11.1合同变更11.1.1合同的任何变更需经双方书面同意。11.2合同补充11.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。11.3合同解释11.3.1本合同以中文文本为准，如有歧义，由双方协商解决。第十二章合同签署12.1签署日期12.1.1本合同自______年______月______日起生效。12.2签署地点12.2.1本合同在____________________地签署。12.3签署人12.3.1发包人代表（签字）：12.3.2承包人代表（签字）：第十三章合同备案13.1备案机关13.1.1本合同需报送____________________备案。13.2备案材料合同文本相关资质证明项目审批文件13.3备案程序13.3.1双方应按照备案机关的要求提交备案材料。第十四章合同解除14.1合同解除条件14.1.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。14.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后仍不改正。14.2合同解除程序14.2.1双方协商一致解除合同。14.2.2提出解除合同的一方应书面通知另一方。14.3合同解除后果____________________（发包人代表签字）____________________（承包人代表签字）____________________（日期）____________________（公章）____________________（附件）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款1.1.1甲方在本合同中拥有最终决策权，对项目的设计、施工、验收等环节具有决定性影响。1.1.2甲方有权根据项目实际情况调整施工方案，承包人需无条件执行。1.2甲方监督权条款1.2.1甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、资料审查等。1.2.2承包人应积极配合甲方监督工作，不得阻挠或拒绝。1.3甲方变更权条款1.3.1甲方有权根据项目进展情况，对合同内容进行变更，包括但不限于工期、质量标准等。1.3.2任何变更均需书面通知承包人，并经双方协商一致后生效。1.4甲方付款条件条款1.4.1甲方付款条件为：项目达到甲方要求的标准后，承包人提交验收报告，甲方在收到验收报告后____个工作日内支付工程款。1.5甲方争议解决条款1.5.1发生争议时，甲方有权根据实际情况决定争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款2.1.1乙方在本合同中拥有主导权，对项目的施工、进度、质量等环节具有决定性影响。2.1.2甲方应尊重乙方的施工计划，不得随意干预。2.2乙方施工权条款2.2.1乙方有权根据项目实际情况调整施工方案，甲方需在____个工作日内回复是否同意。2.2.2未经乙方同意，甲方不得擅自更改施工方案。2.3乙方验收权条款2.3.1乙方有权对施工质量进行验收，甲方应积极配合。2.3.2验收不合格的部分，乙方有权要求甲方进行整改。2.4乙方付款条件条款2.4.1乙方要求甲方按照合同约定，在工程进度达到约定节点时，支付相应工程款。2.5乙方争议解决条款2.5.1发生争议时，乙方有权根据实际情况决定争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构条款3.1.1本合同引入第三方中介机构，负责项目监管、协调、验收等工作。3.1.2中介机构应具备相应的资质和经验，确保项目顺利进行。3.2中介费用条款3.2.1中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2中介机构费用按月支付，由甲方承担。3.3中介监督权条款3.3.1中介机构有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、资料审查等。3.3.2承包人应积极配合中介机构监督工作，不得阻挠或拒绝。3.4中介验收权条款3.4.1中介机构有权对施工质量进行验收，甲方和承包人应积极配合。3.4.2验收不合格的部分，中介机构有权要求甲方和承包人进行整改。3.5中介争议解决条款3.5.1发生争议时，中介机构有权根据实际情况决定争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。3.6中介保密条款3.6.1中介机构在履行职责过程中，对项目信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。3.7中介责任条款3.7.1中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致项目延误或质量问题，中介机构应承担相应责任。3.8中介更换条款3.8.1如中介机构无法履行职责或存在重大失误，双方有权协商更换中介机构。3.9中介终止条款3.9.1本合同中引入的中介机构在合同终止后，应按照合同约定办理相关手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料设备清单4.质量检验标准5.中介机构资质证明6.项目审批文件7.合同补充协议8.验收报告9.争议解决协议10.中介机构费用结算单二、违约行为及认定：1.承包人违约行为：未按合同约定完成工程（认定：工期延误、质量不合格等）。未按合同约定支付工程款（认定：逾期付款、不按比例付款等）。未履行保修义务（认定：保修期内未及时维修、维修质量不符合要求等）。2.发包人违约行为：未按合同约定支付工程款（认定：逾期付款、不按比例付款等）。未按合同约定提供施工现场及材料设备（认定：延误提供、提供不符合要求等）。未履行验收义务（认定：验收不及时、验收不合格等）。三、法律名词及解释：1.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应承担的法律后果。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指合同当事人之间在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指合同当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，甲方提供的材料设备不符合要求。解决办法：承包人应及时向甲方提出，甲方应在____个工作日内更换或补充符合要求的材料设备。2.问题：工程进度延误。解决办法：双方应协商调整施工计划，必要时可延长工期。3.问题：施工质量不合格。解决办法：承包人应立即进行整改，直至达到合同约定的质量标准。4.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：承包人可向甲方发出书面催款通知，甲方应在____个工作日内支付工程款。五、所有应用场景：1.专业架子工建筑项目承包。2.项目涉及第三方中介机构。3.项目甲方或乙方为主导。4.项目涉及较大规模和复杂施工。5.项目需严格按照国家相关法律法规和标准执行。全文完。2024年度专业架子工建筑项目承包合同范本2合同编号_________一、合同主体甲方：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）乙方：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）其他相关方：（如有，填写相关方名称、地址、联系人、联系电话）二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方根据2024年度专业架子工建筑项目的需求，经多方考察和筛选，决定与乙方签订本合同，共同完成该项目。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度专业架子工建筑项目中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，实现双方利益最大化。三、定义与解释3.1专业架子工：指具有专业架子工技能和资质，能够独立完成架子搭建、拆除、维修等工作的专业人员。3.2建筑项目：指甲方委托乙方完成的2024年度专业架子工建筑项目，包括但不限于各类建筑物的架子搭建、拆除、维修等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务甲方的权利：1.对乙方提供的服务进行监督和检查；2.在合同履行过程中，有权要求乙方按照约定提供相关资料和证明；3.在合同履行过程中，有权对乙方的违约行为提出异议。甲方的义务：1.按照合同约定向乙方支付工程款项；2.为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料等；3.在合同履行过程中，对乙方提供的服务进行验收。4.2乙方的权利和义务乙方的权利：1.按照合同约定完成甲方委托的架子工建筑项目；2.在合同履行过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件；3.在合同履行过程中，有权要求甲方对乙方提供的服务进行验收。乙方的义务：1.按照合同约定，保质、保量、按时完成甲方委托的架子工建筑项目；2.在合同履行过程中，遵守国家法律法规和行业标准；3.在合同履行过程中，积极配合甲方进行项目验收。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2024年度专业架子工建筑项目全部完成之日止。5.2合同履行地点：甲方指定的建筑项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，独立完成甲方委托的架子工建筑项目。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同约定的项目完成；2.甲方因故解除合同；3.乙方因故解除合同。6.3终止程序：合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见后，签订终止协议。6.4终止后果：合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算，乙方应退还甲方已支付的工程款项，甲方应退还乙方已支付的预付款。七、费用与支付7.1费用构成1.材料费：包括用于架子工建筑项目的各类材料费用，如钢管、扣件、防护网等；2.人工费：包括架子工、施工人员等的人工工资；3.设备租赁费：包括施工过程中所需各类设备的租赁费用；4.管理费：包括项目管理人员工资、办公费、差旅费等；5.利润：乙方根据市场行情和项目难度确定的合理利润。7.2支付方式本合同项目款项的支付方式如下：1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；2.进度款：项目实施过程中，乙方根据工程进度和实际情况，每月向甲方提交工程进度报告和付款申请，甲方应在收到报告后的5个工作日内支付当月进度款的70%；3.结算款：项目完成后，乙方提交最终结算报告，甲方应在收到报告后的10个工作日内支付剩余款项的30%；4.保证金：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的5%作为保证金，项目完成后无违约行为，乙方应无息退还。7.3支付时间1.预付款：合同签订后的5个工作日内；2.进度款：每月5日前提交进度报告，甲方应在收到报告后的5个工作日内支付；3.结算款：项目完成后10个工作日内；4.保证金：项目完成后无违约行为，乙方应无息退还。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内，按照约定的支付方式向乙方支付款项；2.乙方应确保提交的工程进度报告和结算报告真实、准确、完整；3.甲方有权对乙方的工程进度报告和结算报告进行审核，如发现虚假报告，甲方有权拒绝支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的2%；2.如甲方单方面解除合同，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。8.2乙方违约1.如乙方未按约定完成项目，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%；2.如乙方因自身原因导致项目无法继续进行，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。8.3赔偿金额和方式1.甲方和乙方应按照违约金的约定支付相应违约金；2.如违约行为给对方造成损失的，还应根据实际情况进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密及项目信息均为保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后5年内，双方均应对保密内容予以保密。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的安全；2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致的无法履行合同义务的情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明；2.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否继续履行合同；3.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的项目主体资格；2.合同约定的保密条款；3.合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对项目最终验收的权利，验收标准应符合国家相关标准和合同约定；2.乙方在项目完成后，保留对项目成果的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对项目施工过程中安全、质量、进度等方面的监督权；2.乙方保留对项目施工过程中技术创新和优化方案的提出权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致；2.修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就项目施工过程中遇到的问题进行及时沟通和协商；2.双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开项目协调会议，讨论项目进度、质量和安全等问题；2.双方应建立信息共享机制，确保项目信息的及时传递。十六、其他条款16.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2024年度专业架子工建筑项目承包的完整协议，任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方委托书2.乙方资质证明文件3.项目施工图纸及设计文件4.材料清单及价格表5.人员配备及施工方案6.项目进度计划7.验收标准及办法8.保密协议9.不可抗力事件证明10.争议解决协议11.合同修改和补充协议12.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付款项：认定标准为超过支付期限未支付。单方面解除合同：认定标准为未经过乙方同意，单方面提出解除合同。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成项目：认定标准为未达到合同约定的项目完成标准。因自身原因导致项目无法继续进行：认定标准为乙方未采取有效措施，导致项目无法继续进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.调解：指在第三方主持下，双方当事人就争议事项进行协商，达成和解协议。3.仲裁：指双方当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指双方当事人将争议提交人民法院进行审理。5.知识产权：指权利人对其创造的智力成果所享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：材料供应不及时或质量不达标。解决办法：甲方应提前与材料供应商签订合同，确保材料供应的及时性和质量。2.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：双方应成立技术攻关小组，共同研究解决方案。3.问题：项目进度延误。解决办法：甲方应监督乙方严格按照进度计划执行，如出现延误，双方应及时沟通，协商解决方案。4.问题：争议解决。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼方式