版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发贷款合同(带土地购置)本合同目录一览1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律1.3相关政策及规范性文件2.合同双方基本信息2.1开发商基本信息2.2贷款银行基本信息2.3合同签订地点与时间3.土地购置情况3.1土地购置主体3.2土地购置面积3.3土地购置费用3.4土地购置审批手续4.房地产开发项目情况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目性质4.4项目规模4.5项目总投资4.6项目建设周期5.贷款金额与期限5.1贷款金额5.2贷款期限5.3贷款利率5.4贷款偿还方式6.贷款发放与使用6.1贷款发放条件6.2贷款发放程序6.3贷款使用范围6.4贷款使用监管7.土地购置资金使用监管7.1土地购置资金监管主体7.2土地购置资金使用监管程序7.3土地购置资金使用监管措施8.还款保证措施8.1抵押物设定8.2保证人设定8.3质押物设定8.4贷款偿还责任9.违约责任9.1开发商违约责任9.2贷款银行违约责任9.3其他违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1土地购置合同12.2房地产开发项目投资计划书12.3其他相关附件13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1合同份数与保管14.2合同文本的正式文本14.3合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国贷款通则》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据《房地产开发贷款管理办法》及相关政策文件规定。1.2适用法律1.2.1本合同适用中华人民共和国法律。1.2.2在合同履行过程中,如遇法律法规变更,双方应遵守最新法律法规的规定。1.3相关政策及规范性文件1.3.1本合同履行过程中,双方应遵守国家关于土地、房地产、金融等方面的政策及规范性文件。1.3.2双方应共同遵守国家关于环境保护、安全生产等方面的法律法规。2.合同双方基本信息2.1开发商基本信息2.1.1开发商名称:________________________2.1.2开发商住所:________________________2.1.3开发商法定代表人:___________________2.1.4开发商联系电话:_____________________2.2贷款银行基本信息2.2.1贷款银行名称:________________________2.2.2贷款银行住所:________________________2.2.3贷款银行法定代表人:___________________2.2.4贷款银行联系电话:_____________________2.3合同签订地点与时间2.3.1合同签订地点:________________________2.3.2合同签订时间:________________________3.土地购置情况3.1土地购置主体3.1.1土地购置主体为开发商。3.2土地购置面积3.2.1土地购置面积为________________________平方米。3.3土地购置费用3.3.1土地购置费用为人民币________________________元。3.4土地购置审批手续3.4.1开发商已取得土地购置所需的全部审批手续。4.房地产开发项目情况4.1项目名称4.1.1项目名称为:________________________4.2项目地点4.2.1项目地点位于:________________________4.3项目性质4.3.1项目性质为:________________________4.4项目规模4.4.1项目规模为:________________________4.5项目总投资4.5.1项目总投资为人民币________________________元。4.6项目建设周期4.6.1项目建设周期为:________________________5.贷款金额与期限5.1贷款金额5.1.1贷款金额为人民币________________________元。5.2贷款期限5.2.1贷款期限为:________________________5.3贷款利率5.3.1贷款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。5.4贷款偿还方式5.4.1贷款偿还方式为分期偿还,具体还款计划如下:________________________6.贷款发放与使用6.1贷款发放条件6.1.1贷款发放条件包括但不限于:6.1.1.1开发商已取得土地购置所需的全部审批手续。6.1.1.2项目建设进度符合贷款发放要求。6.1.1.3贷款用途符合合同约定。6.2贷款发放程序6.2.1贷款发放程序如下:6.2.1.1开发商向贷款银行提交贷款申请。6.2.1.2贷款银行对贷款申请进行审核。6.2.1.3贷款银行同意贷款申请后,与开发商签订贷款合同。6.2.1.4贷款银行按照合同约定发放贷款。6.3贷款使用范围6.3.1贷款使用范围包括但不限于:6.3.1.1土地购置费用。6.3.1.2项目建设资金。6.3.1.3其他与项目建设相关的费用。6.4贷款使用监管6.4.1贷款使用监管由贷款银行负责,具体监管措施如下:6.4.1.1贷款银行定期对贷款使用情况进行检查。6.4.1.2贷款银行有权要求开发商提供相关财务报表和资金使用情况说明。6.4.1.3贷款银行有权暂停或收回贷款,如发现贷款使用不符合合同约定。8.土地购置资金使用监管8.1土地购置资金监管主体8.1.1土地购置资金监管主体为贷款银行。8.1.2贷款银行有权对土地购置资金的使用情况进行监督。8.2土地购置资金使用监管程序8.2.1开发商在土地购置过程中,应按照贷款银行的要求,提供相关资金使用凭证。8.2.2贷款银行对资金使用凭证进行审核,确保资金用于土地购置。8.3土地购置资金使用监管措施8.3.1贷款银行有权要求开发商定期提供土地购置资金使用情况报告。8.3.2贷款银行有权对土地购置资金的使用情况进行现场检查。8.3.3开发商未按规定使用土地购置资金的,贷款银行有权采取相应措施。9.还款保证措施9.1抵押物设定9.1.1开发商以其拥有的土地使用权作为抵押物。9.1.2抵押物价值应不低于贷款本金及利息之和。9.2保证人设定9.2.1开发商同意由其控股股东或关联企业提供保证。9.3质押物设定9.3.1开发商同意将其拥有的其他财产进行质押。9.3.2质押物价值应不低于贷款本金及利息之和。9.4贷款偿还责任9.4.1开发商应按照合同约定按时足额偿还贷款本息。9.4.2如开发商未能按时足额偿还贷款,保证人应承担连带清偿责任。10.违约责任10.1开发商违约责任10.1.1开发商未按合同约定使用贷款资金的,贷款银行有权要求其立即改正。10.1.2开发商未按时足额偿还贷款的,贷款银行有权收取逾期利息。10.2贷款银行违约责任10.2.1贷款银行未按合同约定发放贷款的,应承担违约责任。10.2.2贷款银行未按规定监管贷款使用的,应承担相应责任。10.3其他违约责任10.3.1合同双方违反合同约定的,应承担相应的违约责任。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致,可以解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行的,可以解除合同。11.2合同终止条件11.2.1贷款全部偿还完毕。11.2.2土地购置完成,项目竣工交付。11.3合同解除与终止的程序11.3.1合同解除或终止前,双方应书面通知对方。11.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。12.争议解决方式12.1争议解决方式选择12.1.1双方发生争议,应友好协商解决。12.1.2协商不成的,提交________________________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。13.合同附件13.1土地购置合同13.1.1土地购置合同作为本合同的附件。13.2房地产开发项目投资计划书13.2.1房地产开发项目投资计划书作为本合同的附件。13.3其他相关附件13.3.1其他相关附件包括但不限于:贷款申请表、贷款合同、抵押合同、保证合同等。14.其他约定事项14.1合同份数与保管14.1.1本合同一式两份,双方各执一份。14.1.2合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同文本的正式文本14.2.1本合同文本的正式文本为中文文本。14.3合同未尽事宜的处理14.3.1合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不成的,按本合同争议解决方式处理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,参与本合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、评估方、担保方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应符合法律法规和本合同的规定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料,以便第三方履行其职责。15.3.2第三方应按照合作协议的约定,独立、客观、公正地履行其职责。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1第三方责任16.1.1第三方在本合同履行过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的法律责任。16.1.2第三方责任限额:16.1.1.1第三方责任限额为本合同贷款金额的________________________%。16.1.1.2第三方责任限额最高不超过人民币________________________元。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。16.2.2第三方有权根据合作协议的约定,对甲乙双方的行为进行监督。16.3第三方与其他各方的划分说明16.3.1第三方与甲乙双方之间的关系,由合作协议约定。16.3.2第三方与甲乙双方的权利义务划分如下:16.3.2.1第三方对甲乙双方的行为进行监督,确保合同履行。16.3.2.2第三方对甲乙双方提供的信息和资料进行保密。16.3.2.3第三方对甲乙双方违反合同约定的事项,有权提出异议或采取必要措施。17.第三方介入后的合同履行17.1第三方介入不影响本合同的效力。17.2第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。17.3第三方介入后,甲乙双方应按照合作协议的约定,与第三方共同履行合同。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。18.2协商不成的,可提交________________________仲裁委员会仲裁。18.3第三方介入后的争议解决,不影响甲乙双方之间的争议解决方式。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。19.2变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地购置合同详细要求:土地购置合同应包含土地购置主体、土地购置面积、土地购置费用、土地购置审批手续等内容。说明:土地购置合同是证明土地购置合法性和真实性的重要文件。2.房地产开发项目投资计划书详细要求:投资计划书应包含项目名称、项目地点、项目性质、项目规模、项目总投资、项目建设周期等内容。说明:投资计划书是项目投资决策的重要依据。3.贷款申请表详细要求:贷款申请表应包含贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容。说明:贷款申请表是申请贷款的重要文件。4.贷款合同详细要求:贷款合同应包含贷款银行、借款人、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款方式等内容。说明:贷款合同是甲乙双方之间贷款关系的法律凭证。5.抵押合同详细要求:抵押合同应包含抵押物、抵押权人、抵押物价值、抵押期限等内容。说明:抵押合同是抵押权人和抵押人之间抵押关系的法律凭证。6.保证合同详细要求:保证合同应包含保证人、被保证人、保证金额、保证期限等内容。说明:保证合同是保证人对被保证人债务承担连带责任的协议。7.质押合同详细要求:质押合同应包含质押物、质权人、质押物价值、质押期限等内容。说明:质押合同是质权人占有质押物并享有质权的协议。8.贷款使用监管报告详细要求:报告应包含贷款使用情况、资金流向、项目进度等内容。说明:报告是贷款银行对贷款使用情况监督的重要文件。9.土地购置资金使用情况报告详细要求:报告应包含土地购置资金使用情况、资金流向、项目进度等内容。说明:报告是贷款银行对土地购置资金使用情况监督的重要文件。10.第三方合作协议详细要求:协议应包含第三方介入的条件、职责、权利、义务等内容。说明:协议是第三方介入合同履行过程中的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为说明:违约行为是指甲乙双方在合同履行过程中,未按照合同约定履行义务的行为。示例:1.1甲乙双方未按合同约定的时间还款,构成违约行为。1.2开发商未按合同约定使用贷款资金,构成违约行为。1.3贷款银行未按合同约定发放贷款,构成违约行为。2.责任认定标准说明:责任认定标准是指根据违约行为的性质、情节和后果,确定违约方应承担的责任。示例:2.1违约方应承担违约金,违约金为贷款金额的________________________%。2.2违约方应承担损害赔偿,赔偿金额为实际损失金额。2.3违约方应承担解除合同的权利,合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。全文完。2024版房地产开发贷款合同(带土地购置)1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.贷款金额3.1贷款总额3.2分期还款4.贷款利率4.1基准利率4.2调整方式5.贷款期限5.1贷款起始日期5.2贷款到期日期6.还款方式6.1等额本息6.2等额本金7.贷款用途7.1土地购置7.2房地产开发8.保证金8.1保证金金额8.2保证金用途9.保险9.1甲方责任险9.2乙方责任险10.附件10.1土地使用权证10.2房地产开发许可证11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024版房地产开发贷款合同(带土地购置)》。1.1.2“甲方”指提供房地产开发贷款的金融机构。1.1.3“乙方”指接受房地产开发贷款的房地产开发企业。1.1.4“贷款金额”指乙方根据本合同约定向甲方申请的贷款总额。1.1.5“贷款利率”指本合同约定的贷款年利率。1.1.6“贷款期限”指本合同约定的贷款开始日至贷款到期日的期限。1.1.7“还款方式”指本合同约定的贷款还款方式,包括等额本息和等额本金等。1.1.8“贷款用途”指乙方使用贷款的特定目的,包括土地购置和房地产开发。1.1.9“保证金”指乙方按照本合同约定向甲方缴纳的保证金。1.1.10“保险”指本合同约定的甲方和乙方应购买的保险。1.1.11“争议解决”指本合同约定的解决合同争议的方法和机构。1.1.12“合同生效”指本合同按照约定生效的条件和日期。1.1.13“附件”指本合同中提到的相关证明文件和许可证。1.2解释1.2.1本合同中的定义和解释适用于本合同全文。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称:___________________2.1.2甲方地址:___________________2.1.3甲方法定代表人:___________________2.1.4甲方联系电话:___________________2.2乙方2.2.1乙方全称:___________________2.2.2乙方地址:___________________2.2.3乙方法定代表人:___________________2.2.4乙方联系电话:___________________3.贷款金额3.1贷款总额3.1.1乙方根据本合同约定申请的贷款总额为人民币___________________元整。3.2分期还款3.2.1乙方同意按照本合同约定的还款方式分期偿还贷款。3.2.2分期还款的具体安排如下:3.2.2.1每月还款日为______日。3.2.2.2每期还款金额为人民币______元整。4.贷款利率4.1基准利率4.1.1本合同贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率为基础。4.2调整方式4.2.1甲方有权根据中国人民银行规定的利率调整政策,对本合同贷款利率进行调整。5.贷款期限5.1贷款起始日期5.1.1本合同贷款自______年______月______日起开始。5.2贷款到期日期5.2.1本合同贷款到期日为______年______月______日。6.还款方式6.1等额本息6.1.1乙方同意采用等额本息方式偿还贷款。6.2等额本金6.2.1乙方有权选择等额本金方式偿还贷款,具体安排如下:6.2.2.1每期还款本金金额固定。6.2.2.2每期还款利息金额递减。7.贷款用途7.1土地购置7.1.1乙方使用贷款的用途之一为购置土地,具体土地情况如下:7.1.1.1土地位置:___________________7.1.1.2土地面积:___________________7.1.1.3土地使用权证号:___________________7.2房地产开发7.2.1乙方使用贷款的用途之二为房地产开发,具体项目情况如下:7.2.2.1项目名称:___________________7.2.2.2项目地址:___________________7.2.2.3项目总投资:___________________8.保证金8.1保证金金额8.1.1乙方需在本合同签订后____个工作日内向甲方缴纳保证金,保证金金额为人民币______元整。8.2保证金用途8.2.1保证金用于担保乙方履行本合同约定的还款义务。8.2.2如乙方按时足额还款,甲方应在合同到期后____个工作日内无息退还保证金。9.保险9.1甲方责任险9.1.1甲方应为其贷款业务购买相应的责任险,确保贷款安全。9.2乙方责任险9.2.1乙方应为其房地产开发项目购买相应的责任险,以保障项目顺利进行。10.附件10.1土地使用权证10.1.1乙方应向甲方提供土地使用权的有效证明文件。10.2房地产开发许可证10.2.1乙方应向甲方提供房地产开发许可证的副本。11.违约责任11.1甲方违约责任11.1.1如甲方未按约定提供贷款,应向乙方支付____%的违约金。11.2乙方违约责任11.2.1如乙方未按时还款,应向甲方支付____%的逾期利息。11.2.2如乙方未按规定使用贷款,应承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成,双方同意将争议提交至______仲裁委员会仲裁。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期13.2.1本合同自______年______月______日起生效。14.其他14.1合同变更14.1.1本合同的任何变更,均需双方书面同意并签署书面文件。14.2合同解除14.2.1本合同在下列情况下可以解除:14.2.1.1任何一方违约,对方有权解除合同。14.2.1.2不可抗力导致合同无法履行。14.2.1.3双方协商一致解除合同。14.3合同终止14.3.1本合同履行完毕或解除后,自动终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在甲方、乙方之间提供专业服务、咨询、担保或其他支持的非合同双方主体,包括但不限于中介机构、评估机构、担保公司、律师事务所等。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方根据本合同约定或实际情况,可邀请第三方介入,以提供专业意见、协助履行合同义务或保障合同履行。15.3第三方责任15.3.1第三方在介入过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,对其提供的服务或支持承担相应的法律责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据其服务内容,获得甲方或乙方支付的相应费用。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方的介入不改变甲方与乙方之间的合同关系。15.5.2第三方不得干涉甲方与乙方之间的合同权利义务,不得损害甲方或乙方的合法权益。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的约定16.1.1甲方或乙方根据本合同约定,可邀请第三方介入,并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入的程序16.2.1甲方或乙方邀请第三方介入时,应提前通知对方,并取得对方的同意。16.2.2第三方介入后,应与甲方、乙方签订书面协议,明确双方的权利义务。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方在协议中约定。16.4第三方介入的监督16.4.1甲方或乙方有权对第三方的介入行为进行监督,确保第三方按照约定履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1“第三方责任限额”指第三方因介入本合同而产生的责任,在法律允许的范围内,对甲方或乙方的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额的约定17.2.1第三方介入协议中应明确第三方的责任限额。17.3第三方责任限额的调整17.3.1第三方责任限额可根据实际情况进行调整,调整需经甲方、乙方和第三方协商一致。17.4第三方责任限额的执行17.4.1如第三方因介入本合同而产生的责任超过责任限额,甲方或乙方有权要求第三方按照责任限额进行赔偿。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1第三方介入的合同到期或双方协商一致解除。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入的终止,需经甲方、乙方和第三方协商一致。18.3第三方介入的终止后果19.本合同与第三方协议的关系19.1本合同与第三方协议是独立的合同关系,第三方协议的签订和履行不影响本合同的效力。19.2如第三方协议与本合同发生冲突,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地使用权证详细要求:提供土地使用权的有效证明文件,包括但不限于土地使用证原件及复印件。说明:土地使用权证是证明乙方拥有土地使用权的法律文件,是本合同履行的重要依据。2.房地产开发许可证详细要求:提供房地产开发许可证的副本,证明乙方具备房地产开发资格。说明:房地产开发许可证是乙方进行房地产开发活动的法律凭证,是本合同履行的重要依据。3.贷款申请表详细要求:乙方填写完整的贷款申请表,包括贷款用途、贷款金额、还款计划等信息。说明:贷款申请表是乙方向甲方申请贷款的重要文件,是双方签订合同的基础。4.贷款合同详细要求:双方签订的正式贷款合同,包括贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。说明:贷款合同是双方权利义务的明确约定,是本合同履行的重要依据。5.保证金收据详细要求:甲方出具的保证金收据,证明乙方已缴纳保证金。说明:保证金收据是乙方缴纳保证金的凭证,是本合同履行的重要依据。6.保险单详细要求:甲方和乙方购买的保险单,证明双方已购买相应的保险。说明:保险单是双方购买保险的凭证,是本合同履行的重要依据。7.第三方介入协议详细要求:甲方、乙方与第三方签订的协议,明确第三方的职责、权利和义务。说明:第三方介入协议是第三方介入本合同的重要文件,是本合同履行的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按约定提供贷款。责任认定:向乙方支付____%的违约金。示例:甲方未按合同约定在贷款到期日提供贷款,应向乙方支付人民币______元的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时足额还款。责任认定:向甲方支付____%的逾期利息。示例:乙方未按合同约定在每月还款日偿还贷款,应向甲方支付人民币______元的逾期利息。3.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按规定使用贷款。责任认定:承担相应的法律责任。示例:乙方将贷款用于非合同约定的用途,应承担相应的法律责任。4.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行职责。责任认定:按照第三方介入协议约定的责任限额进行赔偿。示例:第三方未按协议约定提供专业意见,应按照协议约定的责任限额向甲方或乙方进行赔偿。全文完。2024版房地产开发贷款合同(带土地购置)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.贷款基本信息2.1贷款金额2.2贷款期限2.3贷款利率2.4还款方式3.土地购置信息3.1土地位置3.2土地面积3.3土地用途3.4土地使用权取得方式4.贷款用途4.1贷款用途说明4.2贷款用途限制5.贷款发放与使用5.1贷款发放条件5.2贷款发放程序5.3贷款使用监督6.贷款还款6.1还款期限6.2还款计划6.3违约责任7.贷款担保7.1担保方式7.2担保范围7.3担保期限8.保险8.1保险种类8.2保险金额8.3保险责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.其他约定12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一:土地购置合同14.2附件二:贷款担保合同14.3附件三:保险合同第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系地址]、[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系地址]、[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.贷款基本信息2.1贷款金额人民币[贷款金额]元整。2.2贷款期限自[贷款发放日期]起至[贷款到期日期]止。2.3贷款利率年利率为[贷款利率]%,按中国人民银行同期贷款基准利率调整。2.4还款方式按月等额本息还款法。3.土地购置信息3.1土地位置[具体地理位置描述]3.2土地面积[土地面积]平方米。3.3土地用途[土地用途描述]3.4土地使用权取得方式通过[具体方式]取得土地使用权。4.贷款用途4.1贷款用途说明本贷款用于[贷款用途说明]。4.2贷款用途限制(1)除本合同约定的用途以外的任何用途;(2)投资股市、期货、期权等高风险市场;(3)用于偿还其他债务;(4)用于购买房产以外的任何资产。5.贷款发放与使用5.1贷款发放条件(1)甲方提供符合乙方要求的贷款申请资料;(2)甲方已签订土地购置合同并支付相应款项;(3)甲方同意接受乙方的贷款监管。5.2贷款发放程序(1)甲方提交贷款申请及所需资料;(2)乙方审核甲方提交的资料;(3)乙方决定是否发放贷款;(4)贷款发放至甲方指定账户。5.3贷款使用监督乙方有权对甲方贷款使用情况进行监督,甲方应配合乙方进行贷款使用情况调查。6.贷款还款6.1还款期限自贷款发放之日起,甲方应在[还款期限]内按约定的还款计划偿还全部贷款本金及利息。6.2还款计划[还款计划详细内容,包括每月还款金额、还款日等]6.3违约责任(1)要求甲方立即偿还全部贷款本金及利息;(2)根据违约情况,采取法律手段追究甲方责任;(3)向担保人追偿贷款本息。8.保险8.1保险种类(1)[保险种类一],保险金额为[保险金额一]元;(2)[保险种类二],保险金额为[保险金额二]元。8.2保险金额保险金额应不低于贷款本金。8.3保险责任保险责任应包括但不限于:(1)因自然灾害、意外事故等原因导致房屋损毁;(2)因第三方责任导致房屋损毁;(3)因施工原因导致房屋损毁。9.争议解决9.1争议解决方式本合同项下发生的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交[争议解决机构名称]仲裁。9.2争议解决机构[争议解决机构名称],仲裁地点为[仲裁地点]。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件(1)本合同约定的解除条件成就;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。11.违约责任11.1违约情形(1)甲方未按约定的还款计划偿还贷款;(2)甲方未按约定用途使用贷款;(3)甲方未按约定投保保险;(4)任何一方违反本合同其他约定的行为。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)因违约行为给对方造成的损失,违约方应全额赔偿;(3)违约方应承担因违约行为产生的仲裁费用和诉讼费用。12.其他约定12.1通知方式双方间的通知应以书面形式发送,自发送之日起[通知送达期限]内视为送达。12.2不可抗力(1)不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等;(2)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切必要措施减轻损失;(3)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方可协商解除合同或变更合同内容。12.3合同附件本合同附件包括但不限于:(1)土地购置合同;(2)贷款担保合同;(3)保险合同。13.合同签署13.1签署日期本合同于[签署日期]签署。13.2签署地点[签署地点]。13.3签署人员甲方代表:[甲方代表姓名]乙方代表:[乙方代表姓名]14.合同附件清单14.1附件一:土地购置合同[土地购置合同内容摘要]14.2附件二:贷款担保合同[贷款担保合同内容摘要]14.3附件三:保险合同[保险合同内容摘要]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、担保公司等。1.2第三方应当具备相应的资质和执业许可,且在本合同约定的范围内提供服务。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在本合同中明确约定。2.2第三方介入应符合国家法律法规和行业规范。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同项下承担的责任限额,由甲乙双方根据第三方提供服务的性质和风险程度协商确定。3.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方提供服务前予以书面确认。4.第三方权利4.1第三方有权根据本合同约定,独立开展服务,并享有相应的服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其服务。5.第三方义务5.1第三方应按照本合同约定,履行其服务义务,确保服务质量。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的关系,应当以本合同为准。6.2第三方不得干预甲乙双方的合同权利义务关系。7.第三方介入程序7.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的事项进行协商,达成一致意见。7.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。7.3第三方应根据本合同约定,独立开展服务。8.第三方介入费用8.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方根据本合同约定承担。8.2第三方介入费用应在本合同中明确约定。9.第三方介入争议解决9.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交[争议解决机构名称]仲裁。10.第三方介入
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度合同公司管理制度与绿色供应链管理合同3篇
- 2025年度矿山安全生产标准化建设合同3篇
- 二零二五年度城市绿化工程项目物资采购合同风险识别与应对3篇
- 标题27:2025年度公司借用办公场地协议3篇
- 二零二五年度股东在公司设立前知识产权归属协议3篇
- 二零二五年度全新出售房屋买卖绿色认证合同3篇
- 二零二五年度共享办公房屋无偿使用及配套服务合同3篇
- 2025年农村合作建房质量安全监督协议范本
- 二零二五年度电影主题公园运营管理合同3篇
- 2025年度智能仓储物流系统整体转让协议版3篇
- 医联体综合绩效考核指标体系(医联体医院)
- 附件五重点客户服务体系
- JJF 1638-2017 多功能标准源校准规范-(高清现行)
- 工业工程技术学生专业技能考核标准(高职)(高职)
- 生物化学期末考试题库与答案
- 山东昌乐二中的“271高效课堂”
- 人教版高中物理新旧教材知识对比
- 国际结算期末复习试卷5套及参考答案
- 六年级上册数学圆中方方中圆经典题练习
- 现场组织机构框图及说明
- 《城镇燃气管理条例》解读
评论
0/150
提交评论