2024版建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3甲方2.4乙方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1工程范围4.2劳务人员配置4.3工作内容5.资源化利用与节能减排5.1资源化利用5.2节能减排措施5.3技术要求6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款时间7.交付与验收7.1交付条件7.2验收标准7.3验收程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更程序11.合同生效与终止11.1生效条件11.2终止条件11.3终止程序12.合同附件12.1附件一：劳务人员配置表12.2附件二：资源化利用方案12.3附件三：节能减排措施13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件14.4通知与送达14.5合同解释权第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“分包方”指在本合同中承担建筑劳务分包任务的单位。1.1.2“总包方”指在本合同中负责整个建筑项目的总承包单位。1.1.3“甲方”指在本合同中委托分包方进行劳务分包的总包方。1.1.4“乙方”指在本合同中接受甲方委托进行劳务分包的分包方。1.2定义1.2.1“建筑废弃物”指在建筑施工过程中产生的固体废弃物。1.2.2“资源化利用”指将建筑废弃物进行回收、处理和再利用。1.2.3“节能减排”指在建筑过程中采取有效措施降低能源消耗和减少排放。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称：____________________2.1.2分包方地址：____________________2.1.3分包方法定代表人：____________________2.2总包方2.2.1总包方名称：____________________2.2.2总包方地址：____________________2.2.3总包方法定代表人：____________________2.3甲方2.3.1甲方名称：____________________2.3.2甲方地址：____________________2.3.3甲方法定代表人：____________________2.4乙方2.4.1乙方名称：____________________2.4.2乙方地址：____________________2.4.3乙方法定代表人：____________________3.项目概况3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目规模：____________________3.4项目工期：____________________4.劳务分包内容4.1工程范围：____________________4.2劳务人员配置：____________________4.3工作内容：____________________5.资源化利用与节能减排5.1资源化利用：____________________5.2节能减排措施：____________________5.3技术要求：____________________6.合同价款及支付方式6.1合同价款：____________________6.2支付方式：____________________6.3付款时间：____________________7.交付与验收7.1交付条件：____________________7.2验收标准：____________________7.3验收程序：____________________8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按时完成分包工作，延误工期。8.1.2乙方施工质量不符合合同约定标准。8.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故。8.1.4乙方未按规定进行建筑废弃物资源化利用和节能减排。8.2违约责任8.2.1乙方应承担因违约行为造成的损失，包括但不限于直接经济损失和甲方因此遭受的间接损失。8.2.2甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同价款的_____%计算。8.3违约赔偿8.3.1乙方在违约发生后，应及时采取措施减少损失，否则甲方有权要求乙方承担扩大损失的责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.合同变更与解除10.1变更条件10.1.1双方经协商一致，可以对本合同进行变更。10.1.2变更内容应书面确认，并作为合同附件。10.2解除条件10.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。10.2.2一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正。10.3变更程序10.3.1双方应就变更事项进行书面协商。10.3.2协商达成一致后，双方应签署变更协议。11.合同生效与终止11.1生效条件11.1.1双方在本合同上签字盖章，并经甲方审核批准。11.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件11.2.1合同约定的工程完工，并经甲方验收合格。11.2.2合同因解除而终止。11.3终止程序11.3.1双方应就合同终止事宜进行书面确认。11.3.2合同终止后，双方应办理合同终止手续。12.合同附件12.1附件一：劳务人员配置表12.2附件二：资源化利用方案12.3附件三：节能减排措施13.合同签署13.1签署时间：____________________13.2签署地点：____________________13.3签署人员13.3.1甲方代表：____________________13.3.2乙方代表：____________________14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同份数14.2.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.3合同附件14.3.1本合同附件与合同具有同等法律效力。14.4通知与送达14.4.1任何一方通知对方，应以书面形式进行，自送达对方之日起生效。14.5合同解释权14.5.1本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任15.2.1.1第三方应按照合同约定，对合同执行过程进行监督、检查和评估。15.2.1.2第三方对因自身原因导致的评估错误或监督不力，应承担相应责任。15.2.1.3第三方应遵守国家相关法律法规，确保其行为合法合规。15.2.2第三方权利15.2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.2.2.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方进行必要的监督和检查。15.2.2.3第三方有权要求甲乙双方对其评估报告进行反馈和纠正。15.2.3第三方义务15.2.3.1第三方应保证其提供的评估报告真实、客观、公正。15.2.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。15.2.3.3第三方应按照合同约定的时间节点完成评估和监督工作。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分15.3.1.1第三方对甲方负责，向甲方提供合同执行情况的报告和建议。15.3.1.2甲方应向第三方提供必要的支持，包括但不限于资料、人员和场地。15.3.2第三方与乙方的划分15.3.2.1第三方对乙方负责，监督乙方的施工质量和进度。15.3.2.2乙方应配合第三方的监督工作，及时纠正施工中的问题。15.3.3第三方与分包方的划分15.3.3.1第三方对分包方负责，监督分包方的施工质量和进度。15.3.3.2分包方应接受第三方的监督，并按照合同约定完成工作。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额按合同价款的_____%计算。16.1.2.1第三方的专业能力、经验和技术水平。16.1.2.2第三方在合同履行过程中的行为和表现。16.1.2.3合同约定和法律法规的要求。17.第三方变更与解除17.1第三方变更17.1.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面确认。17.1.2新的第三方应具备与原第三方相当或更高的专业能力和资质。17.2第三方解除17.2.1如第三方因故无法继续履行合同，应提前______天通知甲乙双方。17.2.2第三方解除合同后，甲乙双方应协商确定替代第三方或自行履行合同相关义务。18.第三方争议解决18.1第三方争议解决方式18.1.1第三方争议应通过协商解决。18.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2第三方争议解决机构18.2.1本合同第三方争议解决机构为合同签订地的人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务人员配置表详细要求：列明分包工程所需各类劳务人员的姓名、工种、数量、进场时间、出场时间等信息。附件说明：本附件为劳务分包合同的重要组成部分，用于明确劳务人员的基本情况。2.附件二：资源化利用方案详细要求：详细描述建筑废弃物的回收、处理和再利用的具体措施，包括技术路线、设备配置、操作流程等。附件说明：本附件为节能减排合同的重要组成部分，用于确保建筑废弃物的有效资源化利用。3.附件三：节能减排措施详细要求：列出在建筑过程中采取的节能减排措施，包括施工方案、设备选型、材料使用等。附件说明：本附件为节能减排合同的重要组成部分，用于指导施工过程中的节能减排工作。4.附件四：合同变更协议详细要求：详细记录合同变更的具体内容，包括变更原因、变更内容、变更时间等。附件说明：本附件用于记录合同在履行过程中的任何变更，确保合同的完整性。5.附件五：验收报告详细要求：详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收内容、验收结果等信息。附件说明：本附件为合同执行过程中的重要文件，用于证明工程已按约定完成。6.附件六：违约责任通知书详细要求：详细记录违约方的违约行为、违约时间、违约后果等信息。附件说明：本附件用于通知违约方其违约行为及应承担的责任。7.附件七：争议解决协议详细要求：详细记录争议解决的方式、时间、地点、参与人员等信息。附件说明：本附件用于记录争议解决的具体过程，确保争议得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：乙方未按时完成分包工作，延误工期。违约行为二：乙方施工质量不符合合同约定标准。违约行为三：乙方违反安全生产规定，造成安全事故。违约行为四：乙方未按规定进行建筑废弃物资源化利用和节能减排。2.违约责任认定标准违约责任一：乙方延误工期，每延误一天，应向甲方支付______元的违约金。违约责任二：乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工，返工费用由乙方承担。违约责任三：乙方违反安全生产规定，造成安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方损失。违约责任四：乙方未按规定进行建筑废弃物资源化利用和节能减排，甲方有权要求乙方支付______元的违约金。3.违约责任示例说明示例一：乙方在合同约定的工期内未能完成工程，延误工期10天，应向甲方支付______元的违约金。示例二：乙方在施工过程中，由于施工质量不合格，导致甲方经济损失______元，乙方应承担全部责任。示例三：乙方在施工过程中，因违反安全生产规定，造成安全事故，导致甲方经济损失______元，乙方应承担全部责任。示例四：乙方未按规定进行建筑废弃物资源化利用，甲方检查发现后，乙方应向甲方支付______元的违约金。全文完。2024版建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的1.7合同内容概述第二章合同主体2.1分包方2.2甲方（建设单位）2.3乙方（施工单位）2.4合同签订代表第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程进度第四章劳务分包内容4.1分包范围4.2劳务人员4.3工作内容4.4工作标准4.5工作时间第五章建筑废弃物资源化利用5.1废弃物种类5.2资源化利用方式5.3资源化利用设施5.4资源化利用效果第六章节能减排措施6.1节能减排目标6.2节能减排措施6.3节能减排效果评估6.4节能减排责任第七章工程费用及支付方式7.1工程费用构成7.2工程费用结算7.3工程进度款支付7.4工程竣工结算第八章工程质量要求8.1质量标准8.2质量验收8.3质量保证期8.4质量纠纷处理第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同变更与解除后的处理第十章违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：资源化利用方案13.4附件四：节能减排措施第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署代表14.3签署单位盖章合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排合同”。1.2合同双方甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]1.3合同签订日期[合同签订日期]1.4合同生效日期[合同生效日期]1.5合同期限[合同期限]1.6合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建筑劳务分包、建筑废弃物资源化利用及节能减排方面的权利、义务和责任。1.7合同内容概述本合同包括劳务分包、废弃物资源化利用、节能减排、工程费用、质量要求、违约责任、争议解决、合同终止等内容。第二章合同主体2.1分包方乙方应具备相应的资质和条件，承担劳务分包工作。2.2甲方（建设单位）甲方为建筑项目的建设单位，负责项目的整体规划、资金筹措和协调。2.3乙方（施工单位）乙方为具有相应资质的施工单位，负责劳务分包工程的具体实施。2.4合同签订代表甲方与乙方分别指派代表签订本合同，代表需具备相应的授权。第三章工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模]3.4工程类型[工程类型]3.5工程进度[工程进度]第四章劳务分包内容4.1分包范围[分包范围]4.2劳务人员[劳务人员]4.3工作内容[工作内容]4.4工作标准[工作标准]4.5工作时间[工作时间]第五章建筑废弃物资源化利用5.1废弃物种类[废弃物种类]5.2资源化利用方式[资源化利用方式]5.3资源化利用设施[资源化利用设施]5.4资源化利用效果[资源化利用效果]第六章节能减排措施6.1节能减排目标[节能减排目标]6.2节能减排措施[节能减排措施]6.3节能减排效果评估[节能减排效果评估]6.4节能减排责任[节能减排责任]第七章工程费用及支付方式7.1工程费用构成[工程费用构成]7.2工程费用结算[工程费用结算]7.3工程进度款支付[工程进度款支付]7.4工程竣工结算[工程竣工结算]第八章工程质量要求8.1质量标准本合同项下工程应按照国家相关质量标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。8.2质量验收8.2.1乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程验收申请。8.2.2甲方应组织相关人员进行工程验收，乙方应配合验收工作。8.2.3工程验收合格后，双方应签署验收报告。8.3质量保证期8.3.1本合同项下工程质量保证期为自竣工验收合格之日起[保证期时间]。8.4质量纠纷处理8.4.1如发生质量纠纷，双方应友好协商解决。8.4.2协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1任何一方需变更合同内容，应提前[提前通知时间]书面通知对方。9.1.2变更内容需经双方协商一致，并签署书面协议。9.2合同解除条件9.2.1合同履行过程中，如发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可解除合同。9.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。9.3合同变更与解除程序9.3.1变更或解除合同，双方应签署书面协议，并通知相关方。9.4合同变更与解除后的处理第十章违约责任10.1违约行为定义10.1.1本合同项下任何一方未履行合同义务或违反合同约定，均视为违约行为。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，按法律规定执行。10.4违约争议解决10.4.1违约争议解决方式同第八章第4.1节。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.2争议解决机构11.2.1协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按照相关法律和仲裁规则执行。11.4争议解决费用11.4.1争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分担。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕，或双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止，双方应签署终止协议，并办理相关手续。12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：资源化利用方案13.4附件四：节能减排措施第十四章合同签署14.1签署日期[签署日期]14.2签署代表[甲方代表签名][乙方代表签名]14.3签署单位盖章[甲方单位盖章][乙方单位盖章]甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________日期：_______________________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导权条款说明：为确保甲方在项目中的主导地位，本条款明确甲方在项目管理、决策、监督等方面的权力。附加条款：1.1.1甲方有权对乙方施工方案进行审核，并提出修改意见。1.1.2甲方有权对工程进度进行监督，并对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理。1.1.3甲方有权根据项目需求调整工程设计和施工方案。1.2甲方质量控制条款说明：甲方作为主导方，对工程质量负有最终责任，本条款旨在强化甲方在质量控制方面的责任。附加条款：1.2.1甲方应负责对乙方施工过程中的质量进行监督，确保工程质量符合合同要求。1.2.2甲方应定期对工程质量进行评估，并向乙方提出改进意见。1.2.3甲方有权对不合格工程进行返工，乙方应无条件配合。1.3甲方进度控制条款说明：甲方对工程进度有重要影响，本条款旨在明确甲方在进度控制方面的责任。附加条款：1.3.1甲方应确保项目所需材料、设备按时到位，避免因甲方原因导致工程延误。1.3.2甲方应协调各相关方，确保工程顺利进行。1.3.3甲方对因自身原因导致的工程延误承担相应责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方主导权条款说明：乙方作为施工单位，对施工过程有直接控制权，本条款明确乙方在施工过程中的主导地位。附加条款：2.1.1乙方有权根据工程实际情况调整施工方案，但需提前通知甲方。2.1.2乙方有权对工程进度进行合理调整，但需确保不影响整体工期。2.1.3乙方有权对施工过程中出现的技术问题进行处理。2.2乙方质量控制条款说明：乙方对施工质量负有直接责任，本条款旨在强化乙方在质量控制方面的责任。附加条款：2.2.1乙方应确保施工过程中各项质量控制措施得到有效执行。2.2.2乙方应定期对施工质量进行自查，并及时向甲方报告。2.2.3乙方对因自身原因导致的工程质量问题承担相应责任。2.3乙方进度控制条款说明：乙方对施工进度有直接影响，本条款旨在明确乙方在进度控制方面的责任。附加条款：2.3.1乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。2.3.2乙方应合理安排施工计划，确保工程进度不受影响。2.3.3乙方对因自身原因导致的工程延误承担相应责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介条款说明：为提高合同执行的透明度和公正性，本条款引入第三方中介机构。附加条款：3.1.1双方同意在合同执行过程中引入[中介机构名称]作为第三方中介。3.1.2第三方中介机构负责对合同履行情况进行监督，并提出意见建议。3.1.3第三方中介机构有权对合同执行过程中的争议进行调解。3.2第三方中介费用条款说明：本条款明确第三方中介机构的费用承担。附加条款：3.2.1第三方中介机构的费用由双方按比例分担。3.2.2第三方中介机构的费用在合同签订时一次性支付。3.2.3如第三方中介机构因自身原因导致合同执行受阻，其费用由责任方承担。3.3第三方中介责任条款说明：本条款明确第三方中介机构的责任。附加条款：3.3.1第三方中介机构应确保其提供的意见建议具有客观性和公正性。3.3.2第三方中介机构对因自身原因导致的合同执行受阻承担相应责任。3.3.3第三方中介机构在合同执行过程中应保持中立，不得偏袒任何一方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.劳务人员名单3.资源化利用方案4.节能减排措施5.第三方中介机构资质证明6.甲方、乙方、第三方中介机构授权委托书7.工程验收报告8.合同变更与解除协议9.违约赔偿协议10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款、未提供施工所需材料、设备等。乙方违约行为：未按时完成工程、施工质量不符合要求、未按照约定进行废弃物资源化利用等。第三方中介违约行为：未能公正执行职责、提供虚假意见等。2.违约行为认定：违约行为的认定需根据合同约定、法律法规及相关证据进行。双方协商一致的认定结果可作为最终认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指因违约行为导致的损失赔偿，通常以合同金额的一定比例计算。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.法院诉讼：指双方将争议提交有管辖权的人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：合同中应明确付款时间及违约责任，必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方施工质量不符合要求。解决办法：合同中应明确质量标准及验收程序，发现问题应及时整改。3.问题：第三方中介机构未能公正执行职责。解决办法：合同中应明确第三方中介机构的职责及违约责任，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.新建建筑项目中的劳务分包。2.建筑废弃物资源化利用项目的实施。3.节能减排项目的实施。4.需要第三方中介机构参与的项目。5.需要明确各方责任和权利的建筑项目。全文完。2024版建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（劳务分包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（废弃物资源化利用方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国建筑行业的快速发展，建筑废弃物资源化利用及节能减排已成为我国建筑行业的重要发展方向。为促进建筑废弃物资源化利用及节能减排工作的深入开展，甲方与乙方本着互惠互利、共同发展的原则，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑劳务分包、建筑废弃物资源化利用及节能减排方面的权利、义务，确保双方合作顺利进行，实现资源节约和环境保护。三、定义与解释3.1专业术语：（1）建筑废弃物：指在建筑、装修、拆除等活动中产生的固体废弃物，包括废混凝土、废砖、废木材、废钢材等；（2）资源化利用：指将建筑废弃物进行回收、处理、再生等过程，使其重新进入生产、消费领域；（3）节能减排：指在建筑劳务分包过程中，通过技术和管理手段降低能源消耗和减少污染物排放。3.2关键词解释：（1）劳务分包：指甲方将其建筑劳务部分或全部委托给乙方进行施工；（2）废弃物资源化利用：指乙方对甲方产生的建筑废弃物进行回收、处理、再生等；（3）节能减排：指在建筑劳务分包过程中，采取有效措施降低能源消耗和减少污染物排放。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定的时间内完成建筑废弃物资源化利用及节能减排工作；（2）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保其按照合同约定履行义务；（3）甲方应按照合同约定，及时向乙方提供建筑废弃物，并支付相应的费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供足够的建筑废弃物，并支付相应的费用；（2）乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成建筑废弃物资源化利用及节能减排工作；（3）乙方应保证其工作符合国家有关环境保护和资源节约的法律、法规要求。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：建筑废弃物资源化利用及节能减排工作在甲方指定的地点进行。5.3合同履行方式：甲乙双方按照合同约定，共同推进建筑废弃物资源化利用及节能减排工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）另一方在接到通知后，应在____日内予以答复；（3）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算已发生的费用；（2）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规处理剩余的建筑废弃物；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规，对合同履行情况进行审计和评估。七、费用与支付7.1费用构成（1）建筑废弃物资源化利用服务费：乙方提供建筑废弃物资源化利用服务的费用，包括废弃物收集、运输、处理、再生等环节的费用；（2）节能减排服务费：乙方提供节能减排相关服务的费用，包括节能技术指导、环保设施建设、能源审计等；（3）劳务分包费用：甲方支付给乙方的劳务分包费用，包括人工费、材料费、机械使用费等；（4）其他费用：双方约定的其他相关费用。7.2支付方式（1）建筑废弃物资源化利用服务费和节能减排服务费：甲方应在乙方完成服务后，按照合同约定的时间节点支付；（2）劳务分包费用：甲方应在乙方完成劳务分包工作并经甲方验收合格后，按照合同约定的时间节点支付。7.3支付时间（1）建筑废弃物资源化利用服务费和节能减排服务费：乙方每月向甲方提交费用清单，甲方应在收到清单后的____个工作日内支付；（2）劳务分包费用：乙方每月向甲方提交费用清单及工程进度报告，甲方应在收到清单及报告后的____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的费用应以人民币计价；（2）甲方支付给乙方的费用应通过银行转账方式进行；（3）甲方支付给乙方的费用不得扣除任何税费。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付____%的违约金，并承担相应的法律责任。8.2乙方违约若乙方未按合同约定提供建筑废弃物资源化利用服务或节能减排服务，或未按时完成劳务分包工作，应向甲方支付____%的违约金，并承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定赔偿非违约方因此遭受的直接损失和间接损失，赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）建筑废弃物资源化利用的技术和方法；（2）节能减排的技术和方案；（3）双方合作过程中的商业信息；（4）其他双方认为应保密的信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的措施保护保密信息；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（3）保密信息的处理和使用应遵循国家有关法律法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、暴乱等社会事件；（3）政府行为导致的政策变化；（4）其他双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应共同努力，采取措施减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商延期履行或解除合同。10.4不可抗力实例（1）新冠疫情（COVID19）导致的疫情防控措施；（2）地震导致的工程停工；（3）政府政策调整导致的建筑行业限制。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解若协商不成，任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让；（2）转让方因违反合同约定被解除合同；（3）法律法规禁止转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对建筑废弃物资源化利用及节能减排技术的所有权；（2）乙方在使用建筑废弃物资源化利用及节能减排技术时，不得侵犯第三方的知识产权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对建筑废弃物资源化利用及节能减排项目成果的优先使用权；（2）乙方在合同履行过程中，不得将建筑废弃物资源化利用及节能减排技术用于与甲方竞争的项目。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方进行建筑废弃物资源化利用及节能减排工作；（2）乙方应协助甲方进行劳务分包工作。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议；（2）及时沟通信息；（3）共同解决合同履行过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于建筑劳务分包与建筑废弃物资源化利用及节能减排的完整协议，任何与本合同相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款任何对合同条款的增减，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（劳务分包方）：签字：_________日期：_________乙方（废弃物资源化利用方）：签字：_________日期：_________甲方（劳务分包方）盖章：乙方（废弃物资源化利用方）盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.建筑废弃物资源化利用方案2.节能减排措施及方案3.劳务分包工程量清单4.费用清单及支付计划5.保密协议6.不可抗力事件清单7.争议解决相关文件8.合同修改和补充协议9.协作与配合协议10.其他双方认为必要的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用；未按合同约定提供建筑废弃物；未按合同约定完成劳务分包工作。2.乙方违约：未按合同约定提供建筑废弃物资源化利用服务；