2024年度建筑工程施工合同合同争议解决补充协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同合同争议解决补充协议范本本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议依据1.3协议生效条件2.争议解决原则2.1争议解决方式2.2争议解决程序2.3争议解决机构3.争议解决费用3.1费用承担原则3.2费用计算方法3.3费用支付方式4.争议解决期限4.1争议解决时限4.2争议解决延期条件4.3争议解决延期程序5.争议解决结果5.1争议解决方式5.2争议解决结果5.3争议解决结果执行6.争议解决保密6.1保密原则6.2保密内容6.3保密责任7.协议变更与解除7.1协议变更7.2协议解除7.3协议变更与解除程序8.违约责任8.1违约责任认定8.2违约责任承担8.3违约责任减免9.争议解决法律适用9.1法律适用原则9.2法律适用范围9.3法律适用争议处理10.其他约定事项10.1其他事项约定10.2其他事项解释10.3其他事项执行11.争议解决协议附件11.1附件一：争议解决流程图11.2附件二：争议解决费用明细表11.3附件三：争议解决保密协议12.协议签署与生效12.1协议签署12.2协议生效12.3协议签署与生效程序13.协议解除与终止13.1协议解除13.2协议终止13.3协议解除与终止程序14.协议争议解决14.1协议争议解决方式14.2协议争议解决程序14.3协议争议解决机构第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议目的1.2协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.3协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效，并与主合同具有同等法律效力。2.争议解决原则2.1争议解决方式本协议采用协商、调解、仲裁和诉讼等争议解决方式。2.2争议解决程序2.2.1协商：双方应在争议发生后，积极协商解决。2.2.2调解：协商不成时，可向有关调解机构申请调解。2.2.3仲裁：调解不成或不愿调解时，可向有管辖权的人民法院申请仲裁。2.2.4诉讼：仲裁或调解不成或不愿仲裁、调解时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决费用3.1费用承担原则争议解决费用按实际发生金额由败诉方承担，特殊情况可协商解决。3.2费用计算方法争议解决费用按争议解决机构的规定计算。3.3费用支付方式争议解决费用可一次性支付，也可分期支付，具体支付方式由双方协商确定。4.争议解决期限4.1争议解决时限自争议发生后，双方应在30日内协商解决；协商不成，调解机构应在收到调解申请之日起60日内调解完毕。4.2争议解决延期条件4.2.1双方协商一致；4.2.2因不可抗力导致争议无法及时解决；4.2.3当事人申请延期。4.3争议解决延期程序4.3.1双方书面申请；4.3.2经争议解决机构批准。5.争议解决结果5.1争议解决方式5.1.1协商：达成一致意见，签订书面协议。5.1.2调解：调解成功，签订调解书。5.1.3仲裁：仲裁委员会作出裁决，双方履行裁决。5.1.4诉讼：人民法院判决，双方履行判决。5.2争议解决结果5.2.1协商、调解、仲裁或诉讼的结果，双方均应予以遵守。5.2.2争议解决结果为最终决定，具有法律效力。5.3争议解决结果执行5.3.1争议解决结果执行期间，双方应继续履行主合同。5.3.2争议解决结果生效后，双方应按照结果履行各自义务。6.争议解决保密6.1保密原则6.1.1双方在争议解决过程中，应对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密。6.1.2争议解决机构及其工作人员应对争议解决过程中的信息予以保密。6.2保密内容6.2.1双方的商业秘密、技术秘密；6.2.2争议解决过程中的沟通记录、证据材料等；6.2.3其他需要保密的信息。6.3保密责任6.3.1双方应按照本协议约定，承担保密责任。6.3.2任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。8.协议变更与解除8.1协议变更8.1.1协议变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.1.2协议变更内容应包括变更事项、变更原因、变更后的条款等。8.2协议解除8.2.1协议解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。8.2.2协议解除原因包括但不限于：一方严重违约、不可抗力事件等。8.3协议变更与解除程序8.3.1协议变更或解除前，双方应充分协商，达成一致意见。8.3.2协议变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容执行。9.违约责任9.1违约责任认定9.1.1违约责任认定应依据主合同和相关法律法规。9.1.2违约责任认定需考虑违约行为的性质、程度和后果。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约责任承担方式由双方协商确定，或由争议解决机构裁决。9.3违约责任减免9.3.1因不可抗力等原因导致违约，违约方可请求减免违约责任。9.3.2违约责任减免需提供相关证明材料，经争议解决机构审核确认。10.争议解决法律适用10.1法律适用原则10.1.1争议解决适用中华人民共和国法律。10.1.2如主合同或本协议另有约定，从其约定。10.2法律适用范围10.2.1争议解决过程中产生的所有法律问题。10.2.2争议解决结果的法律效力。10.3法律适用争议处理10.3.1如对法律适用有争议，由争议解决机构或人民法院裁决。11.其他约定事项11.1其他事项约定11.1.1双方可根据实际情况，在本协议中约定其他事项。11.1.2其他事项约定应遵循公平、合理原则。11.2其他事项解释11.2.1本协议中未明确约定的事项，按相关法律法规和行业惯例解释。11.3其他事项执行11.3.1其他事项约定内容与主合同及本协议内容不一致的，以本协议为准。12.争议解决协议附件12.1附件一：争议解决流程图12.2附件二：争议解决费用明细表12.3附件三：争议解决保密协议13.协议签署与生效13.1协议签署13.1.1双方授权代表签署本协议。13.1.2签署时，双方应核对协议内容，确保无误。13.2协议生效13.2.1本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2.2协议生效后，具有法律约束力。14.协议解除与终止14.1协议解除14.1.1协议解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。14.1.2协议解除原因包括但不限于：一方严重违约、不可抗力事件等。14.2协议终止14.2.1协议终止原因包括但不限于：争议解决完毕、主合同履行完毕等。14.3协议解除与终止程序14.3.1协议解除或终止前，双方应充分协商，达成一致意见。14.3.2协议解除或终止后，双方应按照解除或终止的内容执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为协助争议解决而介入的任何个人或组织，包括但不限于调解机构、仲裁机构、鉴定机构、咨询机构等。1.2第三方介入条件1.2.1双方协商一致，认为需要第三方介入以协助解决争议。1.2.2第三方介入需符合法律法规和行业规范。2.第三方介入程序2.1第三方选择2.1.1双方共同选定第三方，或由一方推荐，另一方同意。2.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够胜任争议解决工作。2.2第三方介入通知2.2.1双方应将第三方介入的决定以书面形式通知对方。2.2.2通知应包括第三方的名称、职责、权限等信息。3.第三方责任限额3.1第三方责任3.1.1第三方在执行争议解决职责过程中，应遵守相关法律法规和行业规范。3.1.2第三方对争议解决结果承担相应的责任。3.2第三方责任限额3.2.1第三方责任限额由双方在协议中约定，或由争议解决机构确定。3.2.2责任限额应合理，足以覆盖第三方在争议解决过程中可能产生的合理费用和损失。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方4.1.1第三方接受甲方的委托，协助甲方解决争议。4.1.2第三方有权要求甲方提供与争议相关的必要信息。4.2第三方与乙方4.2.1第三方接受乙方的委托，协助乙方解决争议。4.2.2第三方有权要求乙方提供与争议相关的必要信息。4.3第三方与甲乙双方4.3.1第三方在争议解决过程中，应保持中立，公平处理双方的争议。4.3.2第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的必要信息，并有权对双方进行询问。5.第三方介入后的额外条款5.1争议解决费用5.1.1第三方介入产生的费用，由双方协商分摊。5.1.2若第三方介入导致争议解决期限延长，费用分摊比例可相应调整。5.2第三方介入期限5.2.1第三方介入期限由双方在协议中约定，或由争议解决机构确定。5.2.2第三方介入期限应合理，确保争议得到及时有效解决。5.3第三方介入结果5.3.1第三方介入结果应形成书面文件，经甲乙双方签字确认。5.3.2第三方介入结果具有法律效力，甲乙双方应予以遵守。6.第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件6.1.1争议得到有效解决；6.1.2双方协商一致终止第三方介入；6.1.3第三方介入期限届满。6.2第三方介入终止程序6.2.1第三方介入终止需以书面形式通知甲乙双方。6.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定继续履行各自义务。7.第三方介入争议解决的其他事项7.1第三方介入争议解决过程中，如出现特殊情况，双方应协商解决。7.2第三方介入争议解决过程中，如出现法律争议，由争议解决机构或人民法院裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：争议解决流程图要求：清晰展示争议解决各阶段流程，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。说明：流程图应包含时间节点、参与方、操作步骤等信息。2.附件二：争议解决费用明细表要求：详细列出争议解决过程中可能产生的各项费用，包括但不限于律师费、鉴定费、仲裁费等。说明：费用明细表应包含费用项目、金额、支付方式等信息。3.附件三：争议解决保密协议要求：明确约定争议解决过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密内容。说明：保密协议应包含保密范围、保密期限、违约责任等内容。4.附件四：第三方介入协议要求：详细规定第三方介入的条件、程序、责任限额等内容。说明：协议应包含第三方选择、责任划分、费用分摊、期限等条款。5.附件五：违约责任认定标准要求：明确界定各种违约行为的认定标准，包括违约行为的表现形式、责任认定依据等。说明：标准应包含违约行为分类、责任认定程序、责任承担方式等内容。6.附件六：主合同要求：提供完整的2024年度建筑工程施工合同文本。说明：主合同应包含合同双方的基本信息、工程概况、合同条款等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按照约定履行合同义务；1.2甲乙双方未按照约定的时间、质量、数量等要求完成工程；1.3甲乙双方未按照约定支付工程款；1.4甲乙双方违反合同约定，造成工程质量问题；1.5甲乙双方违反合同约定，造成工程安全事故；1.6甲乙双方违反合同约定，造成环境污染；1.7甲乙双方违反合同约定，泄露商业秘密或技术秘密。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定应根据主合同和相关法律法规进行。2.2违约责任认定标准应考虑违约行为的性质、程度、后果等因素。2.3违约责任承担方式包括但不限于：2.3.1支付违约金；2.3.2赔偿损失；2.3.3承担修复责任；2.3.4承担法律责任。3.违约行为示例说明：3.1违约行为：甲方未按照约定的时间支付工程款。3.2责任认定：根据主合同约定，甲方应按月支付工程款。若甲方未按时支付，则构成违约行为。3.3责任承担：甲方应支付违约金，并承担因未按时支付工程款给乙方造成的损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同合同争议解决补充协议范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同协议旨在明确2024年度建筑工程施工合同中，甲方、乙方及其他相关方在合同履行过程中产生的争议解决方式，以确保合同的顺利履行。2.2目的本合同协议的目的在于：（1）规范合同争议解决程序，提高争议解决效率；（2）保障各方合法权益，维护合同关系的稳定；（3）促进建筑工程施工合同的全面履行。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑工程：指在土地上进行的各类建筑物、构筑物及其附属设施的建设活动；（2）施工合同：指甲方与乙方之间就建筑工程施工活动所签订的合同；（3）争议：指甲方、乙方及其他相关方在合同履行过程中产生的分歧、矛盾或纠纷。3.2关键词解释（1）合同履行时间：指本合同协议约定的争议解决期限；（2）合同履行地点：指本合同协议约定的争议解决地点；（3）合同履行方式：指本合同协议约定的争议解决方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务；（2）甲方有权要求乙方在争议解决过程中提供必要的证据和资料；（3）甲方有权在争议解决过程中提出自己的主张和意见。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定履行施工义务；（2）乙方应积极配合甲方进行争议解决，提供必要的证据和资料；（3）乙方有权在争议解决过程中提出自己的主张和意见。五、履行条款5.1合同履行时间本合同协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同履行期间。5.2合同履行地点5.3合同履行方式六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同履行期间，任何一方违反合同约定，经对方书面通知后仍未整改；（3）本合同协议约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同履行完毕或满足终止条件时，双方应共同签署合同终止协议；（2）合同终止后，双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款及相关费用；（2）合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费等；（2）设计费用：包括设计方案编制费、设计审核费等；（3）其他费用：包括安全文明施工费、临时设施费、环保费、检验试验费等。7.2支付方式（2）进度款：在合同约定的每个进度节点，甲方应根据乙方实际完成的工程量和质量，按照合同约定的比例支付进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应根据乙方提交的结算资料，支付结算款；（4）质保金：合同约定的质保金在工程保修期满后无质量问题发生时，无息退还乙方。7.3支付时间7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前核实乙方提交的发票、工程量清单、验收报告等相关资料；（2）甲方应按照合同约定的支付方式和时间，及时向乙方支付合同费用；（3）甲方逾期支付合同费用，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未能按照合同约定支付费用，应向乙方支付逾期付款违约金；（2）甲方未能按照合同约定提供施工场地、设计图纸等，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未能按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；（2）乙方未能按照合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定的赔偿金额和方式向守约方支付赔偿金；（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失，具体金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）技术秘密：包括但不限于设计方案、施工工艺、技术参数等；（2）商业秘密：包括但不限于合同内容、工程进度、财务状况等。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、社会事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）社会事件：如战争、罢工、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料；（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，合理调整合同内容。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法进行；（2）政府政策变动导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时，双方应通过友好协商解决争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议；十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方；（2）经双方同意，合同权利和义务可转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中约定不得转让的权利和义务；（2）法律、法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确授予的权利，均保留给合同主体；（2）任何一方不得利用合同中的权利损害对方的合法权益。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商确定特殊权力保留事项；（2）特殊权力保留事项应在合同中明确约定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方；14.2修改和补充效力（1）经双方书面同意的修改或补充内容，与本合同具有同等法律效力；（2）修改或补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合；（2）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应积极协商解决。15.2协作与配合方式（1）双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通；（2）双方应按照约定的时间、地点、方式履行协助与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整和独立文件，与本合同相关的一切协议、承诺等均视为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得擅自增减合同条款；（2）合同增减条款应与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024年度建筑工程施工合同2.争议解决程序及规则3.乙方施工进度报告4.甲方付款凭证5.工程验收报告6.不可抗力事件证明7.争议解决相关文件8.其他与本合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未能按约定支付费用：认定依据为付款凭证和合同约定。未能按约定提供施工场地、设计图纸等：认定依据为合同约定和现场实际情况。2.乙方违约行为及认定：未能按约定完成工程：认定依据为工程进度报告和合同约定。未能按约定保证工程质量：认定依据为工程验收报告和合同约定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度与合同约定不符。解决办法：双方应定期召开会议，沟通施工进度，必要时调整合同工期。2.问题：工程质量不符合要求。解决办法：乙方应立即整改，确保工程质量符合合同约定；甲方应监督整改过程。3.问题：费用支付不及时。解决办法：双方应按照合同约定支付费用，如发生逾期支付，应支付违约金。4.问题：不可抗力事件影响合同履行。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，合理调整合同内容。5.问题：合同争议解决困难。解决办法：双方应积极协商，如协商不成，可寻求第三方调解或仲裁机构介入。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指在2024年度建筑工程施工合同中，除甲方和乙方外，参与合同履行的其他主体。2.第三方责任第三方应按照合同约定，履行其应尽的义务，包括但不限于：提供必要的施工材料、设备和服务；保证施工质量和安全；按时完成工作内容。3.第三方权利获得合同约定的报酬；要求甲方和乙方按照合同约定履行其义务；对合同执行过程中出现的问题提出意见和建议。4.第三方义务严格遵守合同约定；保证施工质量和安全；按时提交工作成果。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件；乙方有权要求甲方配合解决施工过程中的问题。2.乙方利益条款乙方有权获得合同约定的利润；乙方有权要求甲方赔偿因甲方违约造成的损失；乙方有权要求甲方支付因不可抗力事件造成的额外费用。3.甲方的违约及限制条款甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未能提供必要的施工场地和施工条件，应承担相应的责任；甲方违反合同约定，乙方有权解除合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定完成工程；甲方可要求乙方保证施工质量和安全；甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。2.甲方的利益条款甲方可获得合同约定的工程款；甲方可要求乙方赔偿因乙方违约造成的损失；甲方可要求乙方承担因不可抗力事件造成的额外费用。3.乙方的违约及限制条款乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金；乙方未能保证施工质量和安全，应承担相应的责任；乙方违反合同约定，甲方有权解除合同。全文完。2024年度建筑工程施工合同合同争议解决补充协议范本2合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议目的3.协议依据4.协议适用范围5.协议生效条件二、合同争议解决机制1.争议解决原则2.争议解决方式3.争议解决程序4.争议解决机构5.争议解决费用三、争议解决的具体条款1.争议主体2.争议事项3.争议解决期限4.争议解决方式的选择5.争议解决结果的执行四、争议解决中的保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任五、争议解决中的证据规则1.证据种类2.证据收集3.证据提交4.证据认定六、争议解决中的法律适用1.适用法律2.适用法律解释3.法律冲突的处理七、争议解决中的特殊条款1.紧急情况处理2.不可抗力条款3.争议解决中的特殊程序八、争议解决中的仲裁条款1.仲裁机构2.仲裁程序3.仲裁费用4.仲裁裁决的效力九、争议解决中的调解条款1.调解机构2.调解程序3.调解费用4.调解协议的效力十、争议解决中的诉讼条款1.诉讼管辖2.诉讼程序3.诉讼费用4.诉讼裁决的效力十一、争议解决中的其他特殊条款1.争议解决中的保密条款2.争议解决中的争议主体3.争议解决中的争议事项十二、协议的修改和补充1.修改程序2.补充程序3.修改和补充的效力十三、协议的解除和终止1.解除条件2.终止条件3.解除和终止的程序4.解除和终止的效力十四、协议的生效、解释和适用1.生效条件2.解释3.适用范围合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2024年度建筑工程施工合同合同争议解决补充协议2.协议目的：明确合同争议解决机制，保障合同各方权益，维护合同履行秩序3.协议依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国仲裁法》等相关法律法规4.协议适用范围：适用于2024年度建筑工程施工合同项下的所有争议解决事项5.协议生效条件：各方签署并正式生效二、合同争议解决机制1.争议解决原则：公正、公平、合法、高效2.争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼3.争议解决程序：争议发生后，各方应通过协商解决，协商不成可申请调解或仲裁，调解、仲裁不成可提起诉讼4.争议解决机构：协商解决可选择任何一方认可的机构，调解可由合同约定的调解机构进行，仲裁由仲裁委员会裁决，诉讼由合同约定的法院管辖5.争议解决费用：协商解决费用由各方自行承担；调解费用由各方按比例分担；仲裁费用由败诉方承担，诉讼费用按法律规定承担三、争议解决的具体条款1.争议主体：合同双方及合同履行过程中涉及的其他相关方2.争议事项：合同履行过程中产生的任何纠纷，包括合同解释、履行、违约、赔偿等3.争议解决期限：自争议发生之日起六十日内解决4.争议解决方式的选择：各方应协商一致选择争议解决方式5.争议解决结果的执行：争议解决结果对各方具有约束力，各方应无条件执行四、争议解决中的保密条款1.保密内容：争议解决过程中的所有信息、证据、意见等2.保密期限：自争议解决之日起五年内3.保密责任：各方应严格遵守保密义务，对泄露保密信息的行为承担法律责任五、争议解决中的证据规则1.证据种类：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定意见等2.证据收集：各方应积极收集、提供证据，并确保证据的真实性、合法性、关联性3.证据提交：各方应在争议解决过程中及时提交证据4.证据认定：争议解决机构根据证据的证明力，对争议事实进行认定六、争议解决中的法律适用1.适用法律：中华人民共和国法律2.适用法律解释：争议解决机构在适用法律时，应结合案件具体情况，进行合理解释3.法律冲突的处理：当法律冲突时，以对合同双方最为有利的方式处理七、争议解决中的特殊条款1.紧急情况处理：发生紧急情况时，各方应立即采取必要措施，防止损失扩大2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同不能履行或不能按期履行时，各方应根据不可抗力影响程度，合理调整合同履行期限或解除合同3.争议解决中的特殊程序：争议解决机构可根据案件具体情况，制定特殊程序八、争议解决中的仲裁条款1.仲裁机构：本合同争议解决采用仲裁方式，仲裁机构为[仲裁机构名称]。2.仲裁程序：仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。3.仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，仲裁费用预付由各方根据仲裁机构规定分担。4.仲裁裁决的效力：仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。九、争议解决中的调解条款1.调解机构：本合同争议解决采用调解方式，调解机构为[调解机构名称]。2.调解程序：调解程序按照[调解机构名称]的调解规则进行。3.调解费用：调解费用由各方协商分担。4.调解协议的效力：调解协议具有法律效力，对各方均有约束力。十、争议解决中的诉讼条款1.诉讼管辖：本合同争议解决采用诉讼方式，诉讼管辖法院为[法院名称]。2.诉讼程序：诉讼程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定进行。3.诉讼费用：诉讼费用按法律规定承担。4.诉讼裁决的效力：诉讼裁决是终局的，对各方均有约束力。十一、争议解决中的其他特殊条款1.争议解决中的保密条款：如前所述。2.争议解决中的争议主体：如前所述。3.争议解决中的争议事项：如前所述。十二、协议的修改和补充1.修改程序：任何一方提出修改或补充协议内容，应书面通知其他各方，经各方协商一致后，修改或补充内容生效。2.补充程序：如修改程序。3.修改和补充的效力：修改或补充内容自各方签署之日起生效。十三、协议的解除和终止1.解除条件：任何一方违反本协议，经其他方书面通知后，未在合理期限内纠正的，其他方有权解除本协议。2.终止条件：本协议因争议解决完毕或合同履行完毕而终止。3.解除和终止的程序：解除或终止协议应书面通知其他各方，并按照本协议的相关规定处理后续事宜。4.解除和终止的效力：解除或终止协议后，各方应按照协议约定处理剩余事宜。十四、协议的生效、解释和适用1.生效条件：本协议自各方签署之日起生效。2.解释：本协议的解释以中文为准。3.适用范围：本协议适用于合同履行过程中的所有争议解决事项。甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.争议主导权条款说明：甲方在争议解决过程中享有主导权，包括争议解决方式的选择、争议解决机构的指定等。争议主导权条款：1.1在争议解决过程中，甲方有权决定争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。1.2甲方有权指定争议解决的机构，如调解机构或仲裁委员会。2.争议解决费用预付条款说明：甲方在争议解决过程中承担主要费用，包括预付费用的支付。争议解决费用预付条款：2.1争议解决费用包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等。2.2甲方应在争议发生后，预付争议解决费用的一定比例，具体比例由甲方决定。3.争议解决过程中的决策权条款说明：甲方在争议解决过程中享有最终决策权，包括对争议解决结果的认可。争议解决过程中的决策权条款：3.1甲方对争议解决过程中的所有决策拥有最终决定权。3.2争议解决结果需经甲方认可后方可生效。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.争议主导权条款说明：乙方在争议解决过程中享有主导权，包括争议解决方式的选择、争议解决机构的指定等。争议主导权条款：4.1在争议解决过程中，乙方有权决定争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。4.2乙方有权指定争议解决的机构，如调解机构或仲裁委员会。2.争议解决费用分担条款说明：乙方在争议解决过程中承担主要费用，包括费用分担比例的确