2024版光伏发电基地基坑支护与降水工程施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电基地基坑支护与降水工程施工合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国光伏产业的快速发展，光伏发电基地建设日益增多。为保障光伏发电基地的稳定运行，基坑支护与降水工程施工至关重要。本合同旨在明确甲方与乙方在光伏发电基地基坑支护与降水工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在光伏发电基地基坑支护与降水工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、保质、保量完成，为光伏发电基地的稳定运行提供保障。三、定义与解释3.1专业术语：（1）光伏发电基地：指利用太阳能光伏发电技术，将太阳能转化为电能的场所。（2）基坑支护：指在基坑开挖过程中，为防止土体坍塌、保证基坑稳定而采取的一系列技术措施。（3）降水工程：指在基坑开挖过程中，为降低地下水位，保证基坑稳定而采取的一系列技术措施。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行光伏发电基地基坑支护与降水工程施工的单位。（2）乙方：指承担光伏发电基地基坑支护与降水工程施工任务的施工单位。（3）合同价款：指甲乙双方约定，乙方完成工程后应得到的报酬。（4）工期：指乙方完成工程所需的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。（2）甲方应按合同约定的时间、方式支付合同价款。（3）甲方应配合乙方进行工程测量、地质勘探等工作。（4）甲方应按合同约定提供施工场地、施工用水、用电等条件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工条件。（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。（3）乙方应按照甲方要求进行工程测量、地质勘探等工作。（4）乙方应按照合同约定向甲方提供施工图纸、施工方案等资料。五、履行条款5.1合同履行时间：（1）本合同工期自乙方进场施工之日起至工程验收合格之日止。（2）具体工期以合同附件中的工期计划为准。5.2合同履行地点：（1）合同履行地点为光伏发电基地基坑支护与降水工程施工现场。（2）具体施工地点以合同附件中的施工地点为准。5.3合同履行方式：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。（2）乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：（1）本合同经甲乙双方签字盖章后生效。（2）甲方按合同约定支付首付款后，本合同生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期完成后，经双方协商一致，本合同终止。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行，本合同终止。（3）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序：（1）终止合同，双方应书面通知对方。（2）终止合同后，双方应按合同约定办理相关事宜。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定将工程交付甲方。（2）合同终止后，甲方应按照合同约定支付乙方剩余合同价款。（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规处理合同终止后的纠纷。七、费用与支付7.1费用构成（1）直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等。（2）间接费用：包括管理费、利润、风险费等。（3）其他费用：包括设计费、监理费、检验费、保险费等。7.2支付方式（1）合同签订后，乙方应向甲方提交详细的工程量清单和费用预算。（2）甲方应在收到乙方提交的工程量清单和费用预算后15日内，确认工程费用的构成。（3）工程款支付采用分期支付的方式，具体支付节点如下：首付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的30%。进度款：工程进度达到设计要求且质量合格后，每月支付合同总价的20%。结算款：工程验收合格后，支付合同总价的40%。保修金：工程验收合格后，支付合同总价的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间（1）首付款应在合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款应在每月的一个工作日前支付。（3）结算款应在工程验收合格后30日内支付。（4）保修金应在保修期满后30日内支付。7.4支付条款（1）所有支付款项均以人民币计价。（2）甲方支付款项时，乙方应提供税务发票。（3）甲方有权在乙方未按照合同要求履行义务的情况下，暂停支付款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。（2）甲方未按合同约定提供施工条件，应承担由此造成的乙方损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，应承担违约责任，包括但不限于：修复不合格工程；支付违约金，违约金为合同总价的0.5%；按照甲方要求延长工期。（2）乙方未能按照合同约定完成保修工作，应承担由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照实际损失向守约方支付赔偿金。（2）赔偿金额应包括但不限于直接损失、间接损失、合理费用等。（3）赔偿方式可包括货币赔偿、修复工程、替换材料等。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。（2）与合同相关的任何文件、资料、数据等。9.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。（2）如法律法规有明确规定，则保密期限按照法律规定执行。9.3保密履行方式（1）甲方和乙方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风、火山爆发等自然灾害。（2）战争、骚乱、罢工、政府禁令等社会异常事件。（3）其他法律规定的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，甲方和乙方应及时通知对方。（2）双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，可以部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政府发布的紧急状态或战争状态。（3）罢工或政府禁令导致的材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决（1）甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（2）协商解决期限为自争议发生之日起60日内。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）或双方可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。（2）如经对方同意，转让方应通知对方，并承担因转让产生的所有责任。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。（2）合同约定的特定义务，如技术指导、售后服务等。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行期间对乙方施工质量和进度进行监督检查的权利。（2）乙方保留在合同履行期间对甲方提供的施工条件进行评估和反馈的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇紧急情况，甲方有权要求乙方立即采取措施，确保工程安全和质量。（2）乙方在施工过程中，如发现设计存在缺陷，有权向甲方提出建议，甲方应在收到建议后及时处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力（1）合同的修改和补充具有与原合同同等法律效力。（2）合同的修改和补充不得违反法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工数据和资料。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，及时沟通工程进展情况。（2）双方应通过书面形式或其他有效方式，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同的增减条款需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.光伏发电基地基坑支护与降水工程施工图纸及技术规范2.工程量清单及费用预算3.施工进度计划4.甲方提供的施工场地及条件说明5.乙方提交的施工方案及质量保证措施6.不可抗力事件证明材料7.工程验收报告8.争议解决协议9.任何其他双方认为需要作为合同附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：甲方未按合同约定支付款项，经催告后仍不支付的。未提供施工条件：甲方未按合同约定提供施工场地、用水、用电等条件的。干扰施工：甲方对乙方施工进行不当干预，影响施工进度的。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程：乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程的。施工质量不合格：乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准。安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指一方违约时，按照合同约定应向守约方支付的一定金额的货币。3.保密：指对合同内容、技术秘密、商业秘密等进行保密，未经对方同意不得泄露。4.仲裁：指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，以解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题，无法按期完成工程。解决办法：甲方应协助乙方解决技术难题，必要时可聘请专业技术人员进行指导。2.问题：施工过程中发现设计存在缺陷。解决办法：乙方应立即向甲方提出建议，甲方应在收到建议后及时处理。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方可向甲方发出书面催告，要求甲方在规定时间内支付款项，否则可依法向法院提起诉讼。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，保护事故现场，并及时向甲方报告。同时，乙方应积极配合相关部门的调查和处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：第三方名称：（填写第三方名称）第三方地址：（填写第三方地址）第三方联系人：（填写第三方联系人）第三方联系电话：（填写第三方联系电话）2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的技术指导和咨询服务。第三方对乙方提供的技术指导和服务质量负责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。第三方有权要求乙方按照合同约定进行施工。4.第三方义务：第三方应保守合同秘密，不得泄露给任何第三方。第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、用水、用电等条件。乙方有权要求甲方在工程验收合格后及时支付结算款。2.乙方的利益条款：乙方有权要求甲方在工程进度延误时，支付合理的延误费用。乙方有权要求甲方在工程验收合格后，按照合同约定支付奖励金。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定提供施工条件，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%。甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。甲方不得无故拖延工程验收，否则应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方在施工过程中，按照合同约定的质量标准进行施工。甲方可要求乙方在施工过程中，保持施工现场的整洁和安全。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程验收合格后，支付工程质量保证金，保证金比例根据工程规模和风险程度确定。甲方可要求乙方在工程验收合格后，按照合同约定支付进度款。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，应承担违约责任，包括修复不合格工程、支付违约金等。乙方未能按照合同约定完成保修工作，应承担由此造成的损失。乙方不得将工程分包给不具备相应资质的第三方。全文完。2024版光伏发电基地基坑支护与降水工程施工合同范本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1发包人信息1.2承包人信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程施工范围3.1支护结构施工3.2降水工程3.3施工辅助设施4.施工工期4.1工期要求4.2工期延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证期6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程造价调整6.3工程结算7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.材料供应8.1材料供应方式8.2材料价格8.3材料验收9.施工安全与环境保护9.1施工安全责任9.2环境保护措施9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同修改与补充14.4合同签署与生效第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1发包人信息1.1.1发包人名称：_______1.1.2发包人住所：_______1.1.3发包人法定代表人：_______1.1.4发包人联系方式：_______1.2承包人信息1.2.1承包人名称：_______1.2.2承包人住所：_______1.2.3承包人法定代表人：_______1.2.4承包人联系方式：_______1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称：_______1.3.2监理单位住所：_______1.3.3监理单位法定代表人：_______1.3.4监理单位联系方式：_______2.工程概况2.1工程名称：_______光伏发电基地基坑支护与降水工程2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程类型：_______3.工程施工范围3.1支护结构施工3.1.1基坑支护设计及施工3.1.2基坑围护结构施工3.1.3支护结构监测3.2降水工程3.2.1降水井设计及施工3.2.2降水设备安装及调试3.2.3降水效果监测3.3施工辅助设施3.3.1施工场地平整及排水3.3.2施工临时道路及围挡4.施工工期4.1工期要求：_______4.2工期延误责任4.2.1因承包人原因造成工期延误的责任4.2.2因发包人原因造成工期延误的责任4.2.3因不可抗力原因造成工期延误的责任5.工程质量要求5.1质量标准：_______5.2质量检验5.2.1自检5.2.2监理检验5.2.3政府监督检验5.3质量保证期：_______6.工程造价6.1工程造价组成6.1.1直接费6.1.2间接费6.1.3利润6.1.4税金6.2工程造价调整6.2.1材料价格调整6.2.2人工费调整6.2.3机械设备费调整6.3工程结算6.3.1工程进度结算6.3.2工程竣工结算8.材料供应8.1材料供应方式8.1.1发包人提供材料8.1.2承包人自行采购材料8.2材料价格8.2.1材料价格确定方式8.2.2材料价格调整机制8.3材料验收8.3.1材料进场验收8.3.2材料质量验收8.3.3材料数量验收9.施工安全与环境保护9.1施工安全责任9.1.1承包人安全责任9.1.2发包人安全责任9.2环境保护措施9.2.1施工现场环境保护9.2.2施工废弃物处理9.2.3施工噪声控制9.3应急预案9.3.1应急预案制定9.3.2应急预案演练9.3.3应急事件处理10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1和解10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决程序10.2.1争议提交10.2.2争议调解10.2.3争议裁决11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1承包人违约11.1.2发包人违约11.1.3不可抗力11.2合同终止条件11.2.1工程竣工11.2.2合同双方协商一致11.2.3法律法规规定12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签署12.1.2政府主管部门批准12.1.3合同备案12.2合同解除条件12.2.1合同解除原因12.2.2合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1工程量清单编制依据13.1.2工程量清单内容13.2附件二：施工图纸13.2.1施工图纸提供方式13.2.2施工图纸审查13.3附件三：其他相关文件13.3.1相关法律法规13.3.2政府主管部门文件14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1保密内容14.1.2保密期限14.2通知送达14.2.1通知形式14.2.2通知送达地址14.3合同修改与补充14.3.1修改程序14.3.2补充协议效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应符合法律法规及合同约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的违约责任，其责任限额由甲乙双方与第三方另行约定。15.3.2第三方责任限额不得超过其接受委托时所收取的费用。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定或委托事项，对合同履行情况进行监督和检查。15.4.2第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行评价和建议。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照合同约定和委托事项，履行其职责。15.5.2第三方应保守合同内容及相关秘密。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方的划分：第三方与甲方的关系是基于合同约定，甲方作为委托方，负责支付第三方费用并提供必要的配合。第三方对甲方负责，但不承担甲方与乙方之间的合同责任。15.6.2第三方与乙方的划分：第三方与乙方的关系是基于合同约定，乙方作为被委托方，负责执行合同内容。第三方对乙方负责，但不承担乙方与甲方之间的合同责任。15.7第三方介入的具体条款15.7.1第三方介入的具体事项、职责、权利和义务，应在合同附件中明确约定。15.7.2第三方介入的费用，应在合同中明确约定，并由甲方支付。15.7.3第三方介入的期限，应在合同中明确约定，并不得超过合同约定的工程期限。15.7.4第三方介入的变更，需经甲乙双方书面同意。15.8第三方介入的终止15.8.1第三方介入的终止条件，应在合同中明确约定。15.8.2第三方介入的终止程序，应在合同中明确约定。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入过程中产生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。15.9.2第三方介入争议的解决，不影响甲乙双方之间的合同关系。15.10第三方介入的补充条款15.10.1本合同中未涉及的其他第三方介入事项，双方可根据实际情况另行协商约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等，并附有相应的计算方法和依据。附件说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程量、工程价格和工