2024年数据中心建筑工程承包与劳动分包网络通信合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心建筑工程承包与劳动分包网络通信合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的1.4合同履行期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求3.承包方责任与义务3.1承包方资质要求3.2承包方施工方案3.3承包方工期保证3.4承包方质量保证3.5承包方安全责任3.6承包方环保责任4.劳动分包方责任与义务4.1劳动分包方资质要求4.2劳动分包方人员配置4.3劳动分包方施工方案4.4劳动分包方工期保证4.5劳动分包方质量保证4.6劳动分包方安全责任4.7劳动分包方环保责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款构成5.2预付款比例及支付时间5.3进度款支付比例及支付时间5.4验收合格后支付比例及支付时间5.5保修金比例及支付时间5.6违约责任及赔偿6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2验收标准及程序6.3验收时间及方式6.4验收不合格的处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1合同附件12.2合同未尽事宜12.3合同解释13.合同附件清单13.1附件一：工程概况表13.2附件二：承包方资质证明文件13.3附件三：劳动分包方资质证明文件13.4附件四：施工方案13.5附件五：工程进度计划13.6附件六：验收标准及程序13.7附件七：保密协议13.8附件八：争议解决协议14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称：建筑有限公司1.1.2承包方地址：省市区路号1.1.3承包方法定代表人：1.1.4劳动分包方名称：网络通信有限公司1.1.5劳动分包方地址：省市区路号1.1.6劳动分包方法定代表人：1.2合同签订日期及生效日期1.2.1合同签订日期：2024年3月1日1.2.2合同生效日期：合同签订之日起生效1.3合同标的1.3.1合同标的：市区数据中心建筑工程的承包及网络通信工程劳动分包1.4合同履行期限1.4.1合同履行期限：自合同生效之日起至2025年12月31日2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：市区数据中心建筑工程2.2工程地点2.2.1工程地点：市区路号2.3工程规模2.3.1工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程内容2.4.1工程内容包括但不限于：土建工程、机电安装工程、网络通信工程等2.5工程质量要求2.5.1工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级3.承包方责任与义务3.1承包方资质要求3.1.1承包方具备建设行政主管部门核发的相应等级的建筑施工资质3.2承包方施工方案3.2.1承包方需在合同签订后日内提交详细的施工方案3.3承包方工期保证3.3.1承包方确保按合同约定的时间节点完成工程3.4承包方质量保证3.4.1承包方对工程质量承担全部责任，确保工程质量达到合同约定标准3.5承包方安全责任3.5.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全3.6承包方环保责任3.6.1承包方遵守国家环保法规，确保施工过程中不造成环境污染4.劳动分包方责任与义务4.1劳动分包方资质要求4.1.1劳动分包方具备建设行政主管部门核发的相应等级的通信工程施工资质4.2劳动分包方人员配置4.2.1劳动分包方需在合同签订后日内提交详细的施工人员配置表4.3劳动分包方施工方案4.3.1劳动分包方需在合同签订后日内提交详细的施工方案4.4劳动分包方工期保证4.4.1劳动分包方确保按合同约定的时间节点完成工程4.5劳动分包方质量保证4.5.1劳动分包方对工程质量承担全部责任，确保工程质量达到合同约定标准4.6劳动分包方安全责任4.6.1劳动分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全4.7劳动分包方环保责任4.7.1劳动分包方遵守国家环保法规，确保施工过程中不造成环境污染5.合同价款及支付方式5.1合同价款构成5.1.1合同价款包括但不限于：直接工程费、间接费、利润等5.2预付款比例及支付时间5.2.1预付款比例为合同价款的10%，在合同签订后日内支付5.3进度款支付比例及支付时间5.3.1进度款支付比例为已完成工程量的10%，每月支付一次5.4验收合格后支付比例及支付时间5.4.1验收合格后支付比例为已完成工程量的80%，在验收合格后日内支付5.5保修金比例及支付时间5.5.1保修金比例为合同价款的5%，在工程竣工后日内支付5.6违约责任及赔偿5.6.1任何一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.1.1双方应共同制定详细的工程进度计划，并经双方签字确认6.2验收标准及程序6.2.1验收标准应符合国家及行业相关质量标准，验收程序按合同约定执行6.3验收时间及方式6.3.1验收时间应在工程完工后日内进行，验收方式为现场验收6.4验收不合格的处理6.4.1验收不合格的工程，承包方应立即进行整改，直至合格为止8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等信息均属保密范围。8.2保密期限8.2.1本合同项下保密义务的期限自合同签订之日起至合同终止后年。8.3保密责任8.3.1双方应对其知悉的保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方或劳动分包方未能按合同约定的时间节点完成工程或提供不合格的工程产品。9.1.2承包方或劳动分包方未能履行保密义务，导致保密信息泄露。9.1.3双方未按合同约定的支付方式支付款项。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金数额根据违约情节和实际损失确定。9.3违约金计算9.3.1违约金按每日违约工程总价款的%计算，直至实际损失为止。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构10.2.1若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同订立后，因不可抗力导致合同无法履行。11.1.2一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。11.3.2双方应按照合同约定结算已发生的款项。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成并经双方验收合格。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定进行工程交接。12.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、施工方案、验收报告等。13.2合同未尽事宜13.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.3合同解释13.3.1本合同如有歧义，应按有利于合同目的实现的原则进行解释。14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义1.1.1本合同所称第三方，是指在合同履行过程中，根据甲乙双方的需要，介入合同执行过程的任何独立第三方机构、个人或其他实体。1.2范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、项目管理、技术支持、资金监管、法律咨询等。2.第三方介入的条件与程序2.1条件2.1.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担介入工作的责任。2.2程序2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜，包括介入内容、介入时间、费用等。2.2.2双方签署合作协议，明确第三方的责任、权利和义务。3.第三方责任限额3.1责任限额3.1.1第三方在本合同项下的责任限额，应根据其介入的内容和合作协议的具体约定确定。3.1.2责任限额不得超过第三方在合作协议中承诺的最高赔偿额。4.第三方权利与义务4.1权利4.1.1第三方有权根据合作协议的要求，对合同履行情况进行监督、检查和评估。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其介入工作。4.2义务4.2.1第三方应按照合作协议的要求，独立、客观、公正地履行职责。4.2.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和保密信息。5.第三方与其他各方的划分说明5.1划分5.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同权利和义务。5.1.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中的责任划分，应根据合作协议的具体约定执行。5.2联系与沟通5.2.1第三方与甲乙双方应保持及时、有效的沟通，确保合同履行顺利进行。6.第三方介入的变更与终止6.1变更6.1.1如需变更第三方介入的内容或范围，甲乙双方应书面协商一致，并修改合作协议。6.2终止6.2.1如第三方无法履行协议约定的职责，甲乙双方有权终止其介入，并追究其责任。7.第三方介入的费用承担7.1费用承担7.1.1第三方介入的费用，应根据合作协议的约定，由甲乙双方分摊或由一方承担。7.1.2如无特殊约定，第三方介入的费用应在合作协议中明确。8.第三方介入的法律责任8.1法律责任8.1.1第三方在介入过程中因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。8.1.2第三方在介入过程中违反法律法规或合作协议，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的法律责任。9.第三方介入的争议解决9.1争议解决9.1.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、内容、质量要求等基本信息。说明：该附件作为合同附件，用于明确合同标的的具体情况。2.承包方资质证明文件要求：提供承包方营业执照、资质证书、相关许可文件等。说明：该附件用于证明承包方具备履行合同的能力。3.劳动分包方资质证明文件要求：提供劳动分包方营业执照、资质证书、相关许可文件等。说明：该附件用于证明劳动分包方具备履行合同的能力。4.施工方案要求：详细列出施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等。说明：该附件用于指导施工过程中的具体操作。5.工程进度计划要求：详细列出各阶段工程进度及完成时间。说明：该附件用于监督工程进度，确保工程按期完成。6.验收标准及程序要求：明确工程验收的标准、程序、验收人员等。说明：该附件用于规范验收过程，确保工程质量。7.保密协议要求：明确保密内容、保密期限、保密责任等。说明：该附件用于保护合同双方的商业秘密。8.争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明：该附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。9.合同附件清单要求：罗列所有合同附件的名称及编号。说明：该附件用于汇总所有合同附件，方便查阅。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包方未按合同约定的时间节点完成工程。1.2劳动分包方未按合同约定的时间节点完成工程。1.3甲乙双方未按合同约定的支付方式支付款项。1.4第三方未能履行保密义务，导致保密信息泄露。1.5一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正。2.责任认定标准2.1违约金：根据违约情节和实际损失确定违约金数额。2.2损害赔偿：违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的直接损失和间接损失。2.3终止合同：违约方严重违约，守约方有权解除合同。3.违约责任示例3.1承包方未按合同约定的时间节点完成工程，导致工期延误。责任认定：承包方应支付违约金，并赔偿守约方因工期延误造成的损失。3.2劳动分包方未按合同约定的时间节点完成工程，导致工期延误。责任认定：劳动分包方应支付违约金，并赔偿守约方因工期延误造成的损失。3.3甲乙双方未按合同约定的支付方式支付款项。责任认定：违约方应支付违约金，并赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。3.4第三方未能履行保密义务，导致保密信息泄露。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因保密信息泄露所遭受的损失。全文完。2024年数据中心建筑工程承包与劳动分包网络通信合同1合同目录一、合同概述1.合同签订依据2.合同双方信息3.合同签订日期及地点4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排6.工程质量标准三、承包方责任1.承包方资质要求2.承包方施工组织设计3.施工人员资质要求4.施工设备、材料要求5.施工安全管理6.施工现场环境保护四、劳动分包方责任1.劳动分包方资质要求2.劳动分包方施工人员资质要求3.劳动分包方施工设备、材料要求4.劳动分包方施工安全管理5.劳动分包方施工现场环境保护五、工程进度及付款1.工程进度计划2.工程进度调整3.付款方式及时间4.付款条件及程序5.付款纠纷处理六、工程结算1.工程结算依据2.工程结算程序3.工程结算纠纷处理4.工程尾款支付七、质量保证1.质量保证期限2.质量保证措施3.质量问题处理4.质量验收标准八、安全文明施工1.安全文明施工要求2.安全文明施工措施3.安全文明施工管理4.安全文明施工验收九、知识产权保护1.知识产权归属2.知识产权保护措施3.知识产权纠纷处理十、保密条款1.保密内容2.保密措施3.保密期限4.保密责任十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任追究4.违约纠纷处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决机构十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除纠纷处理十四、合同终止及终止后的处理1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果4.合同终止纠纷处理合同编号_________一、合同概述1.合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。2.合同双方信息（1）承包方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________（2）劳动分包方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________3.合同签订日期及地点合同签订日期：2024年____月____日合同签订地点：__________4.合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.合同期限本合同期限自2024年____月____日起至2024年____月____日止。6.合同目的本合同旨在明确双方在数据中心建筑工程中的承包与劳动分包关系，确保工程顺利进行，达到合同约定的质量、进度、安全等要求。二、工程概况1.工程名称数据中心建筑工程2.工程地点__________3.工程规模__________4.工程内容（1）土建工程（2）电气工程（3）网络通信工程（4）消防工程5.工程进度安排（1）土建工程：____个月（2）电气工程：____个月（3）网络通信工程：____个月（4）消防工程：____个月6.工程质量标准符合国家及行业相关质量标准。三、承包方责任1.承包方资质要求2.承包方施工组织设计承包方应编制详细的施工组织设计，报监理单位审批。3.施工人员资质要求施工人员须具备相应的岗位资格证书。4.施工设备、材料要求施工设备、材料须符合国家及行业相关标准。5.施工安全管理承包方应制定施工安全管理制度，确保施工安全。6.施工现场环境保护承包方应采取有效措施，确保施工现场环境保护。四、劳动分包方责任1.劳动分包方资质要求劳动分包方须具备相应的施工资质。2.劳动分包方施工人员资质要求施工人员须具备相应的岗位资格证书。3.劳动分包方施工设备、材料要求施工设备、材料须符合国家及行业相关标准。4.劳动分包方施工安全管理劳动分包方应制定施工安全管理制度，确保施工安全。5.劳动分包方施工现场环境保护劳动分包方应采取有效措施，确保施工现场环境保护。五、工程进度及付款1.工程进度计划承包方应制定详细的工程进度计划，报监理单位审批。2.工程进度调整因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。3.付款方式及时间（1）工程款分期支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。（2）质保金：合同总价款的5%，在工程验收合格后一个月内无质量问题退还。4.付款条件及程序（1）付款条件：工程进度达到约定比例，且经监理单位验收合格。（2）付款程序：承包方提交付款申请，劳动分包方提供相关证明材料，双方协商确定付款金额。5.付款纠纷处理付款纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。六、工程结算1.工程结算依据（1）合同约定（2）国家及行业相关标准（3）监理单位验收报告2.工程结算程序（1）承包方提交结算申请（2）劳动分包方核对结算内容（3）双方协商确定结算金额（4）签订结算协议3.工程结算纠纷处理结算纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。4.工程尾款支付工程验收合格后，承包方应及时支付劳动分包方尾款。七、质量保证1.质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算，期限为____年。2.质量保证措施（1）承包方应确保工程质量达到合同约定标准。（2）劳动分包方应按照合同约定和工程质量标准进行施工。3.质量问题处理（1）质量问题发生时，承包方应立即采取措施进行处理。（2）质量问题处理过程中，双方应积极配合，共同解决。4.质量验收标准符合国家及行业相关质量标准。八、安全文明施工1.安全文明施工要求（1）遵守国家及地方有关安全生产法律法规。（2）落实安全生产责任制，确保施工现场安全。（3）做好施工现场环境保护工作。2.安全文明施工措施（1）制定安全文明施工方案，报监理单位审批。（2）设立安全生产管理机构，配备专职安全员。（3）定期进行安全生产教育培训。3.安全文明施工管理（1）施工现场应设置明显的安全警示标志。（2）加强施工现场消防管理，确保消防设施完好。（3）做好施工现场环境卫生工作。4.安全文明施工验收工程竣工验收合格前，应通过安全文明施工验收。九、知识产权保护1.知识产权归属（1）本合同项下产生的知识产权归双方共有。（2）未经对方同意，任何一方不得擅自使用、转让或许可他人使用。2.知识产权保护措施（1）双方应采取有效措施保护知识产权。（2）发生知识产权侵权行为，受损方有权要求侵权方停止侵权并承担相应责任。3.知识产权纠纷处理知识产权纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。十、保密条款1.保密内容（1）本合同涉及的技术、商业秘密等信息。（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。2.保密措施（1）双方应采取有效措施保护保密信息。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。4.保密责任（1）违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。（2）因泄露保密信息给对方造成损失的，应赔偿损失。十一、违约责任1.违约情形（1）一方未按合同约定履行义务。（2）一方违反合同约定的质量、进度、安全等要求。2.违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）因违约导致合同无法履行的，违约方应承担相应的法律责任。3.违约纠纷处理违约纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。十二、争议解决1.争议解决方式（1）友好协商。（2）仲裁。2.争议解决程序（1）争议发生后，双方应在____日内协商解决。（2）协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁。3.争议解决地点__________4.争议解决机构__________十三、合同解除1.合同解除条件（1）一方严重违约。（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。2.合同解除程序（1）一方提出解除合同，另一方应在____日内答复。（2）双方协商一致解除合同。3.合同解除后果（1）解除合同后，双方应按照约定处理已发生的债权债务。（2）因解除合同给对方造成损失的，应承担相应责任。4.合同解除纠纷处理合同解除纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。十四、合同终止及终止后的处理1.合同终止条件（1）合同期限届满。（2）双方协商一致解除合同。（3）合同约定的其他终止条件。2.合同终止程序（1）合同终止前，双方应处理已发生的债权债务。（2）合同终止后，双方应办理相关手续。3.合同终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程。（2）合同终止后，双方不再承担合同约定的义务。4.合同终止纠纷处理合同终止纠纷应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构或人民法院裁决。合同方签字：__________（承包方签字或盖章）__________（劳动分包方签字或盖章）__________（日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在工程管理中的主导地位，确保工程按照甲方的要求和标准进行。（1）甲方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和指导。（2）甲方有权对施工过程中的变更、调整提出意见，并决定是否采纳。（3）甲方有权对承包方和劳动分包方的施工人员进行考核，并提出改进建议。2.甲方提供资料条款说明：本条款规定甲方应提供的资料，确保工程顺利进行。（1）甲方应在合同签订后____日内，向承包方和劳动分包方提供完整的工程图纸、设计文件、技术规范等。（2）甲方应保证提供的资料真实、准确、完整，如有遗漏或错误，甲方应承担相应责任。3.甲方付款保证条款说明：本条款保障甲方的付款义务，确保工程资金及时到位。（1）甲方应按照合同约定的付款时间，及时支付工程款项。（2）甲方未能按时付款，应向承包方和劳动分包方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在工程管理中的主导地位，确保工程按照乙方的计划和标准进行。（1）乙方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和指导。（2）乙方有权对施工过程中的变更、调整提出意见，并决定是否采纳。（3）乙方有权对承包方和劳动分包方的施工人员进行考核，并提出改进建议。2.乙方技术支持条款说明：本条款规定乙方应提供的技术支持，确保工程技术要求得到满足。（1）乙方应提供施工过程中的技术指导，确保工程质量。（2）乙方应提供必要的设备、材料和技术支持，确保工程进度。（3）乙方应定期对施工现场进行检查，确保工程符合技术要求。3.乙方质量保证条款说明：本条款规定乙方对工程质量的责任，确保工程达到合同约定的质量标准。（1）乙方应确保工程在设计、施工、验收等环节符合合同约定的质量标准。（2）乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题，并负责修复和整改。（3）乙方应定期对施工人员进行质量培训，提高施工质量意识。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介机构职责条款说明：本条款明确中介机构的职责，确保中介机构在合同履行过程中的公正性和专业性。（1）中介机构应协助双方签订合同，并监督合同履行。（2）中介机构应协助双方解决合同履行过程中的争议，并提出解决方案。（3）中介机构应定期向双方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。2.中介机构费用条款说明：本条款规定中介机构的费用，确保中介机构的合法权益。（1）中介机构的费用由双方协商确定，并在合同中明确。（2）中介机构的费用应在合同签订时一次性支付。（3）中介机构未履行职责或未达到合同约定标准的，有权要求退还部分或全部费用。3.中介机构责任条款说明：本条款规定中介机构的责任，确保中介机构在合同履行过程中的责任承担。（1）中介机构在履行职责过程中，因自身原因造成双方损失的，应承担相应责任。（2）中介机构应保证其提供的报告真实、准确、完整。（3）中介机构应遵守国家相关法律法规，维护双方合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同签订双方营业执照复印件2.合同签订双方法定代表人身份证明3.承包方施工组织设计4.劳动分包方施工组织设计5.工程图纸、设计文件、技术规范等6.甲方提供的工程资料清单7.中介机构资质证明8.工程进度、质量、安全报告9.付款凭证10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时付款认定：甲方在合同约定付款时间内未支付工程款项，视为违约。2.违约行为：乙方未按时完成工程3.违约行为：承包方或劳动分包方未达到质量标准认定：工程验收不合格或出现质量问题，经确认由承包方或劳动分包方责任，视为违约。4.违约行为：甲方或乙方违反保密条款认定：未经对方同意，泄露合同涉及的技术、商业秘密等信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动，规范建筑市场秩序的法律。3.仲裁：由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的一定金额的金钱。6.质量标准：对产品或工程的质量要求的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方付款不及时解决办法：设定违约金，明确付款时间，必要时通过法律途径解决。2.问题：乙方施工进度缓慢解决办法：制定详细进度计划，定期检查进度，必要时调整合同条款。3.问题：工程质量问题解决办法：明确质量标准，设立质量监督机制，发现问题及时整改。4.问题：中介机构未履行职责解决办法：在合同中明确中介机构职责，对未履行职责的中介机构追究责任。五、所有应用场景：1.数据中心建筑工程建设2.网络通信工程实施3.劳动分包合作4.工程项目管理5.合同纠纷解决全文完。2024年数据中心建筑工程承包与劳动分包网络通信合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：（请填写合同背景，例如：随着我国信息化建设的快速发展，数据中心建筑工程项目日益增多，为满足市场需求，甲方决定建设一座新的数据中心。）2.2目的：（请填写合同目的，例如：为了明确甲乙双方的权利义务，确保数据中心建筑工程项目的顺利进行，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议。）三、定义与解释3.1专业术语：（请填写合同中涉及的专业术语及其解释，例如：数据中心、网络通信、建筑工程等。）3.2关键词解释：（请填写合同中涉及的关键词及其解释，例如：承包、分包、工期、质量、安全等。）四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（请填写甲方在合同中的权利和义务，例如：甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量；甲方应按时足额支付工程款项等。）4.2乙方的权利和义务：（请填写乙方在合同中的权利和义务，例如：乙方应按照合同约定完成工程任务；乙方应保证工程质量，符合国家标准等。）五、履行条款5.1合同履行时间：（请填写合同履行时间，例如：自合同签订之日起至（具体日期）止。）5.2合同履行地点：（请填写合同履行地点，例如：甲方数据中心建设项目现场。）5.3合同履行方式：（请填写合同履行方式，例如：乙方应按照甲方要求，分阶段、分批次完成工程任务。）六、合同的生效和终止6.1生效条件：（请填写合同生效条件，例如：本合同自双方签字盖章之日起生效。）6.2终止条件：（请填写合同终止条件，例如：因不可抗力导致合同无法履行；一方违约致使合同无法履行等。）6.3终止程序：（请填写合同终止程序，例如：一方提出终止合同，应提前（具体天数）书面通知对方，双方协商一致后办理终止手续。）6.4终止后果：（请填写合同终止后果，例如：合同终止后，双方应按照约定办理结算手续，结清剩余款项；违约方应承担相应的违约责任等。）七、费用与支付7.1费用构成（1）建筑工程费用：包括但不限于土建工程、装修工程、电气工程、网络通信工程等；（2）劳动分包费用：包括但不限于劳务人员工资、社会保险、福利待遇等；（3）材料费用：包括但不限于建筑材料、设备采购、安装调试等；（4）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、检测费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的（具体百分比）作为预付款；（2）进度款：乙方按照合同约定的进度完成工程任务后，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的结算标准支付结算款；7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后（具体天数）内；（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后（具体天数）内；（3）结算款支付时间：竣工验收合格后（具体天数）内；（4）质保金支付时间：质保期满后（具体天数）内。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的合法发票及付款申请后（具体天数）内支付相应款项；（2）乙方应在每个进度节点完成后，向甲方提交书面进度款申请及相应的工程量清单和发票；（3）甲方有权对乙方提交的工程量清单和发票进行审核，如发现不符之处，有权要求乙方进行更正。八、违约责任8.1甲方违约如甲方未能按照合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日（具体金额）计算。8.2乙方违约如乙方未能按照合同约定完成工程任务，或工程不符合质量标准，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）返工、修复费用；（2）赔偿甲方因违约造成的损失；（3）承担因违约引起的仲裁或诉讼费用。8.3赔偿金额和方式违约责任的具体赔偿金额和方式，双方应在合同中明确约定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）双方的技术秘密、商业秘密；（2）项目的技术参数、设计图纸、施工方案等；（3）双方的财务状况、经营策略等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后（具体年数）为止。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密内容的使用仅限于合同目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行成本大幅增加的情况。10.2不可抗力事件（具体列举不可抗力事件，如地震、洪水、战争、政府禁令等）10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行成本大幅增加，双方应协商解决；（3）如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例（具体列举不可抗力实例，如新冠疫情、地震等）十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解如协商不成，双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（具体列举不得转让的情形，如合同涉及的技术秘密、商业秘密等）十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建筑工程的设计、施工、网络通信等方面的最终审批权；（2）乙方在合同履行过程中，应遵守甲方关于工程质量和安全的各项规定。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方提供的材料、设备的质量和性能的检验权；（2）甲方保留对乙方在施工过程中可能产生的侵权行为的追责权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，均需双方书面同意，并签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等；（2）乙方应按照甲方要求，按时完成工程任务。15.2协作与配合方式（1）定期召开工程协调会，解决施工过程中出现的问题；（2）及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何与本合同相抵触的文件或协议均视为无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均需双方书面同意，并签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件；2.数据中心建筑工程设计图纸及施工方案；3.材料采购合同；4.劳动分包合同；5.工程进度表；6.工程验收报告；7.付款凭证；8.保密协议；9.不可抗力事件证明；10.争议解决协议；11.合同修改和补充协议；12.其他相关文件。二、违约行为及认定：1.甲