2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议签订日期3.协议双方4.协议有效期5.协议目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程建设内容三、造价管理原则1.造价管理目标2.造价管理范围3.造价管理方法4.造价管理责任5.造价管理流程四、造价编制与审核1.造价编制依据2.造价编制内容3.造价编制程序4.造价审核程序5.造价审核标准五、造价变更与调整1.变更范围2.变更程序3.变更审批4.变更通知5.变更记录六、造价结算与支付1.结算依据2.结算程序3.结算方式4.支付期限5.支付方式七、造价争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决机构八、合同履行与监督1.合同履行责任2.合同履行监督3.合同履行期限4.合同履行条件5.合同履行地点九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约争议解决十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.保密措施5.保密违约责任十一、协议解除与终止1.协议解除条件2.协议解除程序3.协议终止条件4.协议终止程序5.协议解除与终止后的处理十二、不可抗力条款1.不可抗力定义2.不可抗力范围3.不可抗力处理4.不可抗力通知5.不可抗力证明十三、其他约定1.通知方式2.法律适用3.争议解决4.合同份数5.生效日期十四、附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：造价编制依据4.附件四：造价审核标准5.附件五：协议签订证明合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议2.协议签订日期：2024年1月1日3.协议双方：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]4.协议有效期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止5.协议目的：明确双方在2024年度房屋建筑工程施工过程中的造价管理责任、权利和义务，确保工程造价的合理性和准确性。二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程类型：[工程类型]5.工程建设内容：[工程建设内容]三、造价管理原则1.造价管理目标：确保工程造价在预算范围内，合理控制工程成本。2.造价管理范围：包括工程前期、施工阶段和竣工阶段的造价管理。3.造价管理方法：采用工程量清单计价、综合单价法和动态调整法。4.造价管理责任：甲方负责提供准确的工程资料，乙方负责编制和审核造价。5.造价管理流程：包括造价编制、审核、变更、结算和支付等环节。四、造价编制与审核1.造价编制依据：国家及地方相关法律法规、行业标准、工程量清单等。2.造价编制内容：包括直接费、间接费、利润和税金等。3.造价编制程序：由乙方根据甲方提供的工程资料编制造价，经甲方审核后确定。4.造价审核程序：甲方对乙方编制的造价进行审核，如有异议，双方协商解决。5.造价审核标准：按照国家及地方相关法律法规、行业标准执行。五、造价变更与调整1.变更范围：包括设计变更、材料代用、工程量增减等。2.变更程序：乙方提出变更申请，甲方审核批准后，乙方进行造价调整。3.变更审批：变更申请需经甲方相关部门负责人批准。4.变更通知：变更批准后，乙方应及时通知甲方。5.变更记录：乙方应将变更内容记录在案。六、造价结算与支付1.结算依据：合同约定、变更记录、实际完成工程量等。2.结算程序：乙方提交结算报告，甲方审核后进行结算。3.结算方式：按月结算或按工程进度结算。4.支付期限：结算完成后15日内支付。5.支付方式：银行转账或现金支付。七、造价争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序：双方协商不成，可提交争议解决机构处理。3.争议解决期限：自争议发生之日起30日内解决。4.争议解决费用：由责任方承担。5.争议解决机构：[争议解决机构名称]八、合同履行与监督1.合同履行责任：甲方负责提供施工场地、工程资料等，乙方负责按约定完成施工任务。2.合同履行监督：双方应定期对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。3.合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.合同履行条件：符合国家及地方相关法律法规、行业标准，确保工程质量、安全、进度。5.合同履行地点：[工程地点]九、违约责任1.违约情形：包括未按约定履行合同义务、逾期支付工程款、质量不合格等。2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。4.违约处理：违约行为发生后，双方应协商解决，协商不成可提交争议解决机构处理。5.违约争议解决：同第七章争议解决条款。十、保密条款1.保密内容：涉及双方商业秘密、技术秘密等。2.保密期限：自协议签订之日起至协议终止后3年。3.保密责任：双方均应采取必要措施保护保密信息。4.保密措施：包括但不限于限制访问、签署保密协议等。5.保密违约责任：违约方应承担相应的违约责任。十一、协议解除与终止1.协议解除条件：包括一方违约、不可抗力等。2.协议解除程序：解除协议需经双方协商一致，并书面通知对方。3.协议终止条件：包括工程竣工验收合格、合同约定的终止条件等。4.协议终止程序：终止协议需经双方协商一致，并书面通知对方。5.协议解除与终止后的处理：包括工程结算、支付尾款、争议解决等。十二、不可抗力条款1.不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力范围：包括自然灾害、战争、政府行为等。3.不可抗力处理：发生不可抗力，双方应协商解决，尽量减少损失。4.不可抗力通知：发生不可抗力，一方应在48小时内通知对方。5.不可抗力证明：由不可抗力事件发生地的相关部门出具证明。十三、其他约定1.通知方式：书面通知，自发出之日起视为送达。2.法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。3.争议解决：争议解决方式同第七章。4.合同份数：本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。5.生效日期：本协议自双方签字盖章之日起生效。十四、附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：造价编制依据4.附件四：造价审核标准5.附件五：协议签订证明甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导下的设计变更与审批说明：甲方有权根据工程进度和实际需求，对设计方案进行变更。所有设计变更需经甲方设计部门审核，并报相关主管部门审批后实施。2.甲方主导下的材料采购与供应说明：甲方负责工程材料的采购，乙方需按照甲方指定的材料品牌、规格和供应商进行采购。甲方应确保材料质量符合国家及行业标准。3.甲方主导下的进度款支付说明：甲方根据工程进度和合同约定，按月或按工程节点支付进度款。乙方应提交详细的进度款申请，经甲方审核无误后支付。4.甲方主导下的合同终止与解除说明：在甲方主导下，如遇不可抗力、合同目的无法实现等情形，甲方有权终止或解除合同。合同终止或解除后，乙方应按照约定办理工程移交手续。5.甲方主导下的工程验收说明：甲方负责组织工程验收，乙方应配合验收工作。验收合格后，甲方应及时支付尾款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导下的施工方案与技术措施说明：乙方有权根据工程特点和施工条件，制定合理的施工方案和技术措施。甲方应予以批准，并在施工过程中提供必要的支持。2.乙方主导下的工程进度管理说明：乙方负责制定详细的工程进度计划，并确保按计划完成施工任务。甲方应定期检查工程进度，对进度滞后的情况，乙方应采取措施加快进度。3.乙方主导下的施工质量控制说明：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。甲方有权对工程质量进行监督，并对不合格工程提出整改要求。4.乙方主导下的安全事故处理说明：乙方应采取有效措施预防安全事故的发生，一旦发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按照国家及地方相关法律法规进行处理。5.乙方主导下的工程款支付说明：乙方有权根据工程进度和合同约定，向甲方申请支付工程款。甲方应在收到申请后，按照约定时间支付工程款。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的职责与权限说明：第三方中介负责对工程造价进行编制、审核和结算。其职责包括但不限于对工程量清单的准确性进行审核，对造价变更进行评估等。2.第三方中介的资质与资质审核说明：第三方中介应具备国家规定的资质，并经过甲方和乙方的审核。资质审核内容包括但不限于企业资质证书、相关人员的执业资格证书等。3.第三方中介的费用承担说明：第三方中介的费用由甲方和乙方按比例分担。具体分担比例由双方协商确定。4.第三方中介的保密责任说明：第三方中介应严格遵守保密协议，对在履行职责过程中知悉的甲方和乙方商业秘密予以保密。5.第三方中介的争议解决说明：如第三方中介在履行职责过程中与甲方或乙方发生争议，应通过协商或仲裁等方式解决。争议解决费用由责任方承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：造价编制依据4.附件四：造价审核标准5.附件五：协议签订证明6.附件六：第三方中介资质证书7.附件七：保密协议8.附件八：工程进度计划9.附件九：施工方案与技术措施10.附件十：工程质量验收报告二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定提供施工场地、工程资料等。认定：甲方应在合同约定的期限内提供施工场地和工程资料，否则视为违约。2.违约行为：乙方未按约定完成施工任务或工程质量不合格。认定：乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，并确保工程质量符合国家及行业标准。3.违约行为：乙方未按约定支付工程款。认定：乙方应在合同约定的期限内支付工程款，否则视为违约。4.违约行为：第三方中介未按约定履行职责。认定：第三方中介应在合同约定的期限内完成造价编制、审核和结算工作，否则视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密协议：指双方就保密信息达成的协议，约定保密内容、期限和责任等。4.工程量清单：指列明工程项目各部分工程量、单价和合价的清单。5.综合单价法：指根据工程量清单和综合单价计算工程造价的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度滞后。解决办法：乙方应采取措施加快进度，甲方应提供必要的协助。2.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方应立即整改，并承担相应的责任。3.问题：第三方中介费用争议。解决办法：双方协商解决，协商不成可提交争议解决机构。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工过程中。2.造价管理协议签订与履行过程中。3.工程进度、质量和安全监督过程中。4.争议解决与违约责任追究过程中。全文完。2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同签订地点第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程投资估算第三条合同造价管理3.1造价管理原则3.2造价管理组织3.3造价管理责任3.4造价管理程序3.5造价管理方法第四条工程量清单编制4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单编制内容4.3工程量清单编制方法4.4工程量清单编制责任第五条工程造价审核5.1工程造价审核依据5.2工程造价审核内容5.3工程造价审核方法5.4工程造价审核责任第六条工程造价变更6.1工程造价变更范围6.2工程造价变更程序6.3工程造价变更责任6.4工程造价变更方法第七条工程造价结算7.1工程造价结算依据7.2工程造价结算内容7.3工程造价结算方法7.4工程造价结算责任第八条工程造价纠纷处理8.1工程造价纠纷处理原则8.2工程造价纠纷处理程序8.3工程造价纠纷处理责任8.4工程造价纠纷处理方法第九条合同履行与监督9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3合同履行责任9.4合同履行监督第十条合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序第十一条违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决责任12.4争议解决方法第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序13.4合同终止责任第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程造价审核报告14.3附件三：工程造价变更记录14.4附件四：工程造价结算报告第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议1.2合同编号：2024SGZJGL0011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同签订双方：1.4.1甲方：房地产开发有限公司1.4.2乙方：建筑工程有限公司1.5合同签订地点：市区路号第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包括住宅、商业、地下车库等2.4工程类别：住宅建筑工程2.5工程投资估算：人民币2亿元第三条合同造价管理3.1造价管理原则：3.1.1合法、合规、合理3.1.2科学、严谨、高效3.1.3透明、公开、公正3.2造价管理组织：3.2.1甲方成立造价管理小组，负责合同造价管理工作的组织实施3.2.2乙方指定专人负责造价管理工作，与甲方造价管理小组保持沟通3.3造价管理责任：3.3.1甲方负责提供工程量清单、设计图纸等相关资料，确保其准确性和完整性3.3.2乙方负责编制工程量清单、进行工程造价计算，确保其准确性和合理性3.4造价管理程序：3.4.1乙方在收到甲方提供的资料后，30日内完成工程量清单编制3.4.2甲方在收到乙方编制的工程量清单后，15日内完成审核3.4.3双方对工程量清单如有异议，应在5日内协商解决3.5造价管理方法：3.5.1采用现行定额、取费标准及市场价格进行工程造价计算3.5.2依据国家及地方相关法律法规进行造价管理第四条工程量清单编制4.1工程量清单编制依据：4.1.1国家及地方现行定额、取费标准4.1.2设计图纸、技术规范4.1.3市场价格信息4.2工程量清单编制内容：4.2.1工程量清单的编制内容应包括工程名称、规格型号、计量单位、工程量等4.2.2工程量清单应与设计图纸、技术规范相符4.3工程量清单编制方法：4.3.1依据设计图纸、技术规范进行工程量计算4.3.2采用现行定额、取费标准进行工程造价计算4.4工程量清单编制责任：4.4.1乙方负责编制工程量清单，确保其准确性和完整性4.4.2甲方负责审核工程量清单，如有异议，应在5日内提出第五条工程造价审核5.1工程造价审核依据：5.1.1国家及地方现行定额、取费标准5.1.2设计图纸、技术规范5.1.3市场价格信息5.1.4工程量清单5.2工程造价审核内容：5.2.1工程量计算的准确性5.2.2工程造价计算的合理性5.2.3工程量清单的完整性5.3工程造价审核方法：5.3.1依据国家及地方相关法律法规进行审核5.3.2采用现行定额、取费标准进行审核5.4工程造价审核责任：5.4.1甲方负责审核工程造价，确保其准确性5.4.2乙方配合甲方进行工程造价审核第六条工程造价变更6.1工程造价变更范围：6.1.1工程量清单中的工程量变更6.1.2工程量清单中的单价变更6.1.3因设计变更、现场签证等原因引起的工程造价变更6.2工程造价变更程序：6.2.1乙方在变更发生后3日内向甲方提出变更申请6.2.2甲方在收到变更申请后5日内进行审核，确认变更内容6.2.3双方协商确定变更后的工程造价6.3工程造价变更责任：6.3.1乙方负责提出变更申请，并承担变更产生的费用6.3.2甲方负责审核变更内容，并承担变更确认后的费用6.4工程造价变更方法：6.4.1依据现行定额、取费标准及市场价格进行变更计算6.4.2依据国家及地方相关法律法规进行变更处理第七条工程造价结算7.1工程造价结算依据：7.1.1工程量清单7.1.2工程造价审核报告7.1.3工程造价变更记录7.1.4现场签证7.1.5国家及地方相关法律法规7.2工程造价结算内容：7.2.1工程造价结算的编制内容应包括工程名称、规格型号、计量单位、工程量、单价、合价等7.2.2工程造价结算应与实际完成工程相符7.3工程造价结算方法：7.3.1依据工程量清单、工程造价审核报告、工程造价变更记录等进行结算7.3.2采用现行定额、取费标准及市场价格进行结算7.4工程造价结算责任：7.4.1乙方负责编制工程造价结算，确保其准确性和完整性7.4.2甲方负责审核工程造价结算，确保其准确性第八条工程造价纠纷处理8.1工程造价纠纷处理原则：8.1.1依法依规，公平公正8.1.2快速高效，维护双方权益8.1.3协商为主，仲裁为辅8.2工程造价纠纷处理程序：8.2.1双方协商解决：任何一方对工程造价有异议，应与对方协商解决8.2.2仲裁解决：协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁8.2.3司法解决：协商和仲裁均不成功，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.3工程造价纠纷处理责任：8.3.1甲方和乙方应积极配合纠纷处理，提供必要的相关资料8.3.2任何一方拒绝提供资料或故意拖延，应承担相应的法律责任8.4工程造价纠纷处理方法：8.4.1双方应遵循仲裁或法院的裁决8.4.2仲裁或法院的裁决为终局裁决，任何一方不得上诉第九条合同履行与监督9.1合同履行期限：9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止9.2合同履行方式：9.2.1乙方按设计图纸、技术规范及合同约定进行施工9.2.2甲方按合同约定提供施工条件，协助乙方完成施工任务9.3合同履行责任：9.3.1乙方负责工程质量、进度和安全，确保工程按时、按质、按量完成9.3.2甲方负责工程款的支付，确保乙方施工资金充足9.4合同履行监督：9.4.1甲方对工程进度、质量、安全进行监督检查9.4.2乙方应接受甲方的监督检查，并及时整改存在的问题第十条合同变更与解除10.1合同变更条件：10.1.1经双方协商一致，且不违反法律法规的变更10.1.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的变更10.2合同变更程序：10.2.1双方协商一致后，签订书面变更协议10.2.2变更协议应明确变更内容、变更时间、变更后的合同条款等10.3合同解除条件：10.3.1因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的10.3.2一方严重违约，经另一方催告后仍不履行义务的10.4合同解除程序：10.4.1出现解除合同的条件，一方应书面通知另一方10.4.2双方应在接到通知之日起15日内协商解除合同，并签订书面解除协议第十一条违约责任11.1违约责任认定：11.1.1乙方未按合同约定完成施工任务，造成工期延误的11.1.2甲方未按合同约定支付工程款的11.1.3双方违反合同约定，造成工程质量不合格的11.2违约责任承担：11.2.1乙方未按期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金人民币元11.2.2甲方未按期支付工程款，每延误一天，应向乙方支付违约金人民币元11.2.3因工程质量不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用11.3违约责任赔偿：11.3.1任何一方违约，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任11.4违约责任处理：11.4.1违约责任的处理应按照合同约定执行，必要时可依法提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式：12.1.1协商解决：优先选择协商解决争议12.1.2仲裁解决：协商不成，可选择仲裁12.1.3司法解决：仲裁不成，可选择诉讼12.2争议解决程序：12.2.1双方协商解决：任何一方提出争议，双方应尽快协商解决12.2.2仲裁解决：协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁12.2.3司法解决：仲裁不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.3争议解决责任：12.3.1双方应积极配合争议解决，提供必要的相关资料12.3.2任何一方拒绝提供资料或故意拖延，应承担相应的法律责任12.4争议解决方法：12.4.1争议解决应遵循公平公正的原则12.4.2争议解决的结果应为双方接受，并具有法律效力第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件：13.1.1双方签字盖章13.1.2合同约定的其他生效条件已全部满足13.2合同终止条件：13.2.1合同约定的履行期限届满13.2.2合同依法解除13.2.3因不可抗力等原因导致合同无法继续履行13.3合同终止程序：13.3.1双方签订书面终止协议13.3.2协议中应明确终止原因、终止时间、终止后的处理事宜等13.4合同终止责任：13.4.1双方应按照终止协议约定履行各自义务13.4.2任何一方违反终止协议，应承担相应的法律责任第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程造价审核报告14.3附件三：工程造价变更记录14.4附件四：工程造价结算报告14.5附件五：合同履行情况记录14.6附件六：争议解决记录14.7附件七：合同变更记录14.8附件八：合同解除记录第二部分：第三方介入后的修正第一条合同概述1.1第三方介入定义：1.1.1本合同所述第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入的引入2.1第三方介入的必要性：2.1.1为确保合同的有效履行，提高造价管理的专业性和公正性，甲乙双方同意在必要时引入第三方介入。2.2第三方介入的范围：2.2.1工程量清单编制与审核2.2.2工程造价计算与审核2.2.3工程造价变更处理2.2.4工程造价结算2.2.5工程造价纠纷处理第三条第三方资质要求3.1第三方资质：3.1.1第三方应具备相关领域的专业资质，如造价工程师、注册建筑师、注册工程师等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任：4.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工作失误，应承担相应的责任。4.1.2第三方责任限额：4.1.2.1第三方责任限额为本合同造价的%，具体数额由甲乙双方在合同中约定。第五条第三方工作流程5.1第三方介入程序：5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜，并签订相关协议。5.1.2第三方根据合同约定和甲乙双方的要求，开展相关工作。5.1.3第三方提交工作成果，甲乙双方进行审核。第六条第三方与甲乙双方的权利义务6.1第三方权利：6.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作资料和条件。6.1.2第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，进行独立的工作。6.2第三方义务：6.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，完成相关工作。6.2.2第三方应保证工作成果的准确性和完整性。6.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系：7.1.1第三方受甲方委托，为甲方提供专业服务。7.1.2第三方对甲方负责，接受甲方的监督和管理。7.2第三方与乙方的关系：7.2.1第三方受乙方委托，为乙方提供专业服务。7.2.2第三方对乙方负责，接受乙方的监督和管理。7.3第三方与甲乙双方共同责任：7.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方提供的信息不准确或存在误导，导致第三方工作失误，甲乙双方应共同承担责任。第八条第三方介入的费用8.1第三方费用：8.1.1第三方费用包括但不限于工作费、差旅费、资料费等。8.1.2第三方费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。8.2第三方费用支付：8.2.1第三方费用在合同约定的期限内支付。8.2.2第三方费用支付方式由甲乙双方在合同中约定。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件：9.1.1合同履行完毕，第三方职责已完成。9.1.2双方协商一致，终止第三方介入。9.1.3出现不可抗力，导致第三方无法继续履行职责。9.2第三方介入的终止程序：9.2.1双方签订书面终止协议。9.2.2第三方在终止协议约定的期限内完成工作交接。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式：10.1.1协商解决：优先选择协商解决争议。10.1.2仲裁解决：协商不成，可选择仲裁。10.1.3司法解决：仲裁不成，可选择诉讼。10.2第三方介入的争议解决程序：10.2.1双方协商解决：任何一方提出争议，双方应尽快协商解决。10.2.2仲裁解决：协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2.3司法解决：仲裁不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的其他条款11.1第三方介入的其他条款，由甲乙双方在合同中另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含所有工程的名称、规格型号、计量单位、工程量、单价、合价等详细信息。附件说明：工程量清单是工程造价计算的基础，需保证其准确性和完整性。2.附件二：工程造价审核报告详细要求：包括审核依据、审核内容、审核结果、审核意见等。附件说明：工程造价审核报告是确保工程造价准确性的重要文件。3.附件三：工程造价变更记录详细要求：记录所有工程造价变更的原因、变更内容、变更后的工程造价等。附件说明：工程造价变更记录是合同履行过程中可能出现的变更的详细记录。4.附件四：工程造价结算报告详细要求：包括结算依据、结算内容、结算结果、结算意见等。附件说明：工程造价结算报告是合同履行完毕后，对工程造价的最终确认。5.附件五：合同履行情况记录详细要求：记录合同履行过程中的重要事项，如工程进度、质量、安全等。附件说明：合同履行情况记录是监督合同履行的重要依据。6.附件六：争议解决记录详细要求：记录合同履行过程中出现的争议、解决过程、解决方案等。7.附件七：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明：合同变更记录是合同履行过程中变更的详细记录。8.附件八：合同解除记录详细要求：记录合同解除的原因、解除时间、解除后的处理事宜等。附件说明：合同解除记录是合同解除的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为一：乙方未按期完成施工任务，造成工期延误。责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。示例说明：乙方原定工期为6个月，实际完成工期为8个月，则乙方应支付违约金人民币元。违约行为二：甲方未按期支付工程款。责任认定标准：每延误一天，甲方应向乙方支付违约金人民币元。示例说明：甲方原定支付工程款时间为每月15日，实际支付时间为每月25日，则甲方应支付违约金人民币元。违约行为三：工程质量不合格。责任认定标准：乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用。示例说明：经甲方验收，发现乙方施工的某部分工程存在质量问题，乙方需返工并承担返工费用。违约行为四：第三方工作失误。责任认定标准：第三方应承担相应责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：第三方在工程造价审核过程中出现失误，导致工程造价计算错误，第三方应赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：2.乙方（施工单位）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理的相关事宜，确保施工过程中的造价合理、合规，降低工程成本，提高施工质量，保障甲乙双方的合法权益。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.房屋建筑工程：指新建、扩建、改建、拆除、修缮等房屋建筑工程。2.施工单位：指具有相应资质，承担房屋建筑工程施工任务的单位。3.建设单位：指投资建设房屋建筑工程的单位。3.2关键词解释1.造价管理：指对房屋建筑工程施工过程中的造价进行全过程、全方位的管理。2.工程量清单：指房屋建筑工程施工过程中，按照国家有关标准、规范编制的工程量清单。3.造价控制：指在施工过程中，通过合理组织、优化施工方案、控制材料用量等手段，确保工程造价在合理范围内。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，保证工程质量、安全、进度。2.甲方有权对乙方施工过程中的造价进行监督、检查，确保造价合理、合规。3.甲方应按照合同约定，及时支付工程进度款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，保证工程质量、安全、进度。2.乙方应按照国家有关标准、规范编制工程量清单，确保工程量准确、完整。3.乙方应积极配合甲方对造价进行监督、检查，确保造价合理、合规。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至2024年度房屋建筑工程施工合同履行完毕之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。2.甲方按照合同约定，及时支付工程进度款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕。2.经甲乙双方协商一致，解除合同。6.3终止程序1.合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见。2.合同终止后，甲乙双方应按照国家有关法律法规，办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算工程款、材料款等费用。2.合同终止后，甲乙双方应按照国家有关法律法规，办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括人工费、材料费、施工机械使用费等。2.工程间接费用：包括施工管理费、规费、税金等。3.其他费用：包括合同约定外的特殊费用、不可预见费用等。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方需提交相关资料，甲方在收到资料后5个工作日内支付工程总造价的20%作为预付款。2.进度款：按照工程进度和实际完成工程量，甲方每月支付工程总造价的30%作为进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后15个工作日内支付工程总造价的40%作为结算款。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内。2.进度款：每月第一个工作日支付上个月完成工程量的30%。3.结算款：工程竣工验收合格后15个工作日内。4.保修金：工程竣工验收合格后与结算款一同支付。7.4支付章件1.甲方支付费用时，应提供支付凭证，乙方应予以确认。2.乙方提交相关资料，甲方应在规定时间内支付费用。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的千分之五。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金以人民币计算，乙方应在本合同约定的支付时间内支付。2.损失赔偿以人民币计算，乙方应在本合同约定的支付时间内支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.本合同内容及其履行过程中的相关信息。9.2保密期限本合同履行期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得将保密内容用于本合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可解除合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方未经对方同意，不得转让合同权利和义务。2.经双方同意，乙方可以将合同权利和义务转让给具有相应资质的第三方。12.2不得转让的情形1.乙方不具备相应资质。2.合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。2.乙方保留对甲方支付费用的合理怀疑权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患时的停工权。2.甲方保留在乙方违约时的解除合同权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.合同的修改和补充不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.双方应提供必要的资料和条件，协助对方完成相关工作。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，及时沟通、解决问题。2.双方应按照约定的时间、地点，参加相关会议。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2024年度房屋建筑工程施工合同造价管理的完整协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条