2024版城市道路桥梁工程建设项目质量保证金合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市道路桥梁工程建设项目质量保证金合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式1.5合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额3.质量保证金金额及支付方式3.1质量保证金金额3.2保证金支付比例3.3保证金支付方式3.4保证金退还条件4.质量保证金退还流程4.1退还条件4.2退还申请4.3退还审核4.4退还支付5.质量责任5.1施工单位质量责任5.2监理单位质量责任5.3设计单位质量责任5.4材料供应商质量责任6.质量检验与验收6.1检验标准6.2检验程序6.3验收标准6.4验收程序7.质量问题处理7.1质量问题发现7.2质量问题处理程序7.3质量问题责任追究8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同附件10.1附件一：工程质量保证金明细表10.2附件二：工程质量问题处理记录10.3附件三：质量检验报告11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同变更14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：城市道路桥梁建设管理有限公司（2）乙方：施工单位1.2法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3注册地址（1）甲方注册地址：省市区路号（2）乙方注册地址：省市区路号1.4联系方式1.5合同签订日期2024年1月1日2.工程概况2.1工程名称城市道路桥梁工程2.2工程地点省市区2.3工程规模总投资约亿元，道路全长公里，桥梁全长米2.4工程类型城市道路桥梁工程2.5工程合同金额合同总金额为亿元3.质量保证金金额及支付方式3.1质量保证金金额合同总金额的5%，即亿元3.2保证金支付比例首次支付合同总金额的30%，剩余部分在工程进度达到一定节点后支付3.3保证金支付方式通过银行转账支付，付款账户信息见附件3.4保证金退还条件工程竣工验收合格，且乙方在规定期限内履行完毕保修义务4.质量保证金退还流程4.1退还条件工程竣工验收合格，且乙方在规定期限内履行完毕保修义务4.2退还申请乙方应在工程竣工验收合格后30日内向甲方提出退还申请4.3退还审核甲方应在收到乙方退还申请后15日内完成审核4.4退还支付审核通过后，甲方应在5个工作日内将退还的保证金支付至乙方指定账户5.质量责任5.1施工单位质量责任乙方应严格按照国家有关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同要求5.2监理单位质量责任监理单位应按照合同约定对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改5.3设计单位质量责任设计单位应提供符合国家标准和规范的设计图纸及施工图，并对设计质量负责5.4材料供应商质量责任材料供应商应提供符合国家标准和规范的材料，并对材料质量负责6.质量检验与验收6.1检验标准本合同工程的质量检验和验收应严格按照国家有关工程质量标准和规范执行6.2检验程序（1）施工单位自检（2）监理单位抽检（3）甲方组织验收6.3验收标准工程质量达到国家规定的合格标准6.4验收程序（1）施工单位向监理单位提交验收申请（2）监理单位组织验收（3）验收合格后，由甲方出具验收报告8.争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决期限自争议发生之日起60日内9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效日期2024年1月1日9.3合同终止条件（1）工程竣工验收合格并交付使用。（2）合同约定的质量保证金退还完毕。（3）合同约定的其他终止条件。9.4合同终止日期自合同终止条件满足之日起。10.合同附件10.1附件一：工程质量保证金明细表10.2附件二：工程质量问题处理记录10.3附件三：质量检验报告10.4附件四：银行转账支付凭证11.保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中所获得的技术、商业和其他信息，除非法律或合同另有规定，否则均应予以保密。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。11.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.违约责任12.1违约情形（1）任何一方未按合同约定履行其义务。（2）任何一方在合同执行过程中出现重大违约行为。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任追究任何一方认为对方违约，可书面通知对方，要求其履行合同义务；对方逾期未履行的，违约方有权采取法律手段追究其违约责任。13.合同解除13.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）双方协商一致解除合同。（3）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正。13.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。（2）收到解除合同通知的一方应在接到通知之日起15日内确认是否同意解除。（3）双方同意解除合同的，应签订合同解除协议。13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同变更本合同的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询或其他支持的个人或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、法律顾问等。15.2第三方介入情形（1）为确保工程质量，甲方委托第三方进行监理。（2）为确保工程质量，乙方委托第三方进行检测或咨询。（3）合同履行过程中，因特殊原因需要第三方介入。15.3第三方选择（1）甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。（2）若甲乙双方无法达成一致，任何一方均可向合同签订地人民法院申请指定第三方。15.4第三方责任（1）第三方应根据合作协议履行其职责，对提供的服务质量负责。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的法律责任。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中的责任限额指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额确定（1）第三方责任限额应根据第三方合作协议中约定的金额确定。（2）如第三方合作协议中未约定责任限额，则责任限额为本合同总金额的10%。16.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如甲乙双方认为有必要调整第三方责任限额，应书面通知对方，并经双方协商一致。（2）调整后的责任限额应不低于原责任限额。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方（1）第三方应向甲方提供专业服务，确保工程质量。（2）甲方有权监督第三方的工作，并提出改进意见。（3）第三方在履行职责过程中，如涉及甲方利益，应优先考虑甲方利益。17.2第三方与乙方（1）第三方应向乙方提供专业服务，协助乙方完成工程。（2）乙方有权监督第三方的工作，并提出改进意见。（3）第三方在履行职责过程中，如涉及乙方利益，应优先考虑乙方利益。17.3第三方与甲乙双方（1）第三方应同时向甲乙双方提供服务，确保合同履行。（2）甲乙双方应共同监督第三方的工作，并提出改进意见。（3）第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方共同利益，应优先考虑共同利益。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同变更第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙双方应协商一致，签订合同变更协议，并明确变更后的合同条款。18.2第三方介入的合同终止（1）若第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方应协商一致，签订合同终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程质量保证金明细表要求：详细列出质量保证金的支付时间、金额、支付方式等信息。说明：本附件用于记录质量保证金的支付情况，便于双方核对。2.附件二：工程质量问题处理记录要求：记录工程质量问题的发现、处理过程、处理结果等信息。说明：本附件用于跟踪工程质量问题的处理情况，确保问题得到及时解决。3.附件三：质量检验报告要求：包含质量检验结果、检验依据、检验方法等信息。说明：本附件用于证明工程质量符合国家相关标准和规范。4.附件四：银行转账支付凭证要求：提供银行转账记录，证明质量保证金已支付。说明：本附件用于证明质量保证金支付的真实性。5.附件五：第三方合作协议要求：详细列出第三方服务内容、服务期限、费用、责任等内容。说明：本附件用于明确第三方在合同中的权利和义务。6.附件六：合同变更协议要求：记录合同变更的内容、变更原因、变更日期等信息。说明：本附件用于证明合同变更的有效性。7.附件七：合同解除协议要求：记录合同解除的原因、解除日期等信息。说明：本附件用于证明合同解除的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付质量保证金责任认定标准：甲方应在合同约定的支付时间内支付质量保证金，如未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。示例说明：若甲方应在2024年1月1日支付质量保证金，但实际支付时间为2024年1月5日，则甲方应向乙方支付3天的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方应在合同约定的工期内完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。示例说明：若合同约定乙方应在2024年6月30日前完成工程，但实际完成时间为2024年7月10日，则乙方应向甲方支付20天的违约金。3.违约行为：第三方未按合作协议履行职责责任认定标准：第三方应在合作协议约定的范围内履行职责，如未履行或履行不到位，应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方在监理过程中未及时发现工程质量问题，导致工程质量受损，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方泄露合同内容责任认定标准：任何一方泄露合同内容，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若甲方泄露合同内容给第三方，导致乙方利益受损，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024版城市道路桥梁工程建设项目质量保证金合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同有效期第二章合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息2.3监理单位信息2.4质量监督机构信息第三章质量保证金金额及支付方式3.1保证金金额3.2保证金支付时间3.3保证金支付方式3.4保证金退还条件第四章质量保证金使用及管理4.1保证金使用范围4.2保证金使用程序4.3保证金管理责任4.4保证金使用监督第五章质量标准及要求5.1质量标准依据5.2工程质量要求5.3质量检验方法5.4质量责任划分第六章工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收程序6.3验收标准6.4验收报告第七章质量违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿计算7.4违约纠纷解决第八章合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序8.4合同变更及解除后的处理第九章合同终止及后续处理9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理9.4合同解除后的处理第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限10.4争议解决费用第十一章合同履行及监督管理11.1合同履行责任11.2监督管理内容11.3监督管理程序11.4监督管理责任第十二章合同附件12.1附件一：工程质量标准及要求12.2附件二：质量检验报告12.3附件三：质量保证金支付凭证12.4附件四：其他相关文件第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期13.4合同终止日期第十四章合同签署及见证14.1合同签署14.2合同见证14.3合同送达14.4合同备案合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1发包人与承包人根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就城市道路桥梁工程建设项目质量保证金事宜达成一致，特订立本合同。1.2合同目的1.2.1明确质量保证金的管理和使用，确保工程质量达到合同约定的标准。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于2024版城市道路桥梁工程建设项目。1.4合同有效期1.4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并退还质量保证金之日止。第二章合同主体2.1发包人信息2.1.1发包人名称：2.1.2发包人地址：2.1.3发包人法定代表人：2.1.4发包人联系电话：2.2承包人信息2.2.1承包人名称：2.2.2承包人地址：2.2.3承包人法定代表人：2.2.4承包人联系电话：2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称：2.3.2监理单位地址：2.3.3监理单位法定代表人：2.3.4监理单位联系电话：2.4质量监督机构信息2.4.1质量监督机构名称：2.4.2质量监督机构地址：2.4.3质量监督机构法定代表人：2.4.4质量监督机构联系电话：第三章质量保证金金额及支付方式3.1保证金金额3.1.1质量保证金总额为合同价的5%。3.2保证金支付时间3.2.1承包人应在合同签订后30日内向发包人支付质量保证金。3.3保证金支付方式3.3.1质量保证金以银行转账方式支付。3.4保证金退还条件3.4.1工程竣工验收合格后，发包人应在15日内退还质量保证金。第四章质量保证金使用及管理4.1保证金使用范围4.1.1保证金用于支付因承包人责任造成工程质量问题的整改费用。4.2保证金使用程序4.2.1发包人发现质量问题后，应及时通知承包人整改。4.2.2承包人应在接到通知后15日内完成整改。4.2.3整改完成后，发包人应组织验收。4.3保证金管理责任4.3.1发包人负责质量保证金的管理和使用。4.4保证金使用监督4.4.1监理单位对保证金的使用进行监督。第五章质量标准及要求5.1质量标准依据5.1.1工程质量标准依据国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。5.2工程质量要求5.2.1工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范的要求。5.3质量检验方法5.3.1质量检验方法应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范的规定。5.4质量责任划分5.4.1发包人对工程质量负总责。5.4.2承包人对工程质量直接负责。第六章工程进度及验收6.1工程进度计划6.1.1工程进度计划应包括工程各阶段的起止时间、主要工程量等。6.2工程验收程序6.2.1工程验收应按照国家及地方相关法律法规、技术标准和规范进行。6.3验收标准6.3.1验收标准应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范的要求。6.4验收报告6.4.1验收报告应由发包人、承包人和监理单位共同签署。第七章质量违约责任7.1违约情形7.1.1承包人未按合同约定完成工程质量的整改。7.1.2承包人因自身原因导致工程质量不符合合同约定。7.2违约责任承担7.2.1发包人有权从质量保证金中扣除违约责任费用。7.3违约赔偿计算7.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算。7.4违约纠纷解决7.4.1违约纠纷解决方式为协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。第八章合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。8.1.2双方协商一致，且不违反法律法规。8.2合同解除条件8.2.1承包人严重违约，经发包人催告后仍未改正。8.2.2发包人严重违约，经承包人催告后仍未改正。8.3合同变更及解除程序8.3.1双方应书面通知对方，并说明变更或解除的原因。8.3.2变更或解除合同后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。8.4合同变更及解除后的处理8.4.1合同变更或解除后，质量保证金的处理按照双方协商一致的原则执行。第九章合同终止及后续处理9.1合同终止条件9.1.1合同约定的期限届满。9.1.2合同解除或终止。9.2合同终止程序9.2.1双方应书面确认合同终止。9.2.2双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。9.3合同终止后的处理9.3.1双方应按照合同约定退还或支付质量保证金。9.3.2双方应妥善处理剩余的工程质量问题。9.4合同解除后的处理9.4.1合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过协商解决争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面解决请求。10.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过90日。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十一章合同履行及监督管理11.1合同履行责任11.1.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2监督管理内容11.2.1发包人负责监督工程质量。11.2.2承包人负责按照合同约定进行施工。11.3监督管理程序11.3.1发包人应定期对工程质量进行检查。11.3.2承包人应积极配合发包人的监督管理。11.4监督管理责任11.4.1发包人应承担因监督管理不力导致的质量问题责任。第十二章合同附件12.1附件一：工程质量标准及要求12.2附件二：质量检验报告12.3附件三：质量保证金支付凭证12.4附件四：其他相关文件第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字（或盖章）并经发包人确认。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满。13.2.2合同解除或终止。13.3合同生效日期13.3.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.4合同终止日期13.4.1合同终止日期以合同约定或实际终止日为准。第十四章合同签署及见证14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同见证14.2.1本合同签署时，应有两名见证人在场见证。14.3合同送达14.3.1合同签署后，双方应及时将合同送达对方。14.4合同备案14.4.1本合同签署后，双方应按照相关规定进行备案。_____________________（发包人签字或盖章）_____________________（承包人签字或盖章）_____________________（见证人签字或盖章）_____________________（日期）多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款1.1.1甲方有权对工程项目的质量、进度、安全、环保等方面进行监督和管理。1.1.2甲方有权对承包人提出的技术方案、施工组织设计进行审批。1.1.3甲方有权根据工程进展情况调整合同价款。1.2甲方责任条款1.2.1甲方应确保提供施工图纸、技术规范等文件及时、准确。1.2.2甲方应负责协调工程所需的各种资源，包括土地、材料、设备等。1.2.3甲方应承担因自身原因导致工程延误的责任。1.3甲方付款条款1.3.1甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款。1.3.2甲方有权对承包人的工程质量进行验收，验收合格后支付相应款项。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款2.1.1乙方有权对工程项目的质量、进度、安全、环保等方面进行自主管理。2.1.2乙方有权对甲方提供的施工图纸、技术规范等进行修改和完善。2.1.3乙方有权根据工程进展情况调整施工方案。2.2乙方责任条款2.2.1乙方应确保按照合同约定的时间节点完成工程。2.2.2乙方应负责组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。2.2.3乙方应承担因自身原因导致工程延误的责任。2.3乙方付款条款2.3.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程进度款。2.3.2乙方有权对甲方提供的工程图纸、技术规范等进行验收，验收合格后甲方支付相应款项。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介服务条款3.1.1第三方中介机构应具备相应的资质和经验，负责合同履行过程中的协调、监督和验收工作。3.1.2第三方中介机构的服务费用由双方协商确定，并计入合同总价。3.2中介责任条款3.2.1第三方中介机构应按照合同约定履行职责，确保工程质量和进度。3.2.2第三方中介机构对因自身原因导致的质量问题、进度延误承担相应责任。3.3中介验收条款3.3.1第三方中介机构应按照合同约定的时间节点对工程质量进行验收。3.3.2验收合格后，第三方中介机构应出具验收报告，并提交给甲方和乙方。3.4中介费用条款3.4.1第三方中介机构的服务费用按月结算，由甲方和乙方按照约定的比例分担。3.4.2第三方中介机构的服务费用在工程竣工后结算。3.5中介争议解决条款3.5.1甲方、乙方与第三方中介机构之间发生争议时，应通过协商解决。3.5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程质量标准及要求2.附件二：质量检验报告3.附件三：质量保证金支付凭证4.附件四：其他相关文件（包括但不限于设计图纸、技术规范、施工方案、验收报告等）二、违约行为及认定：1.违约行为：承包人未按合同约定完成工程质量的整改。承包人因自身原因导致工程质量不符合合同约定。甲方未按合同约定支付工程进度款。乙方未按合同约定的时间节点完成工程。第三方中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：发包人或承包人通过书面通知对方，并提供相关证据证明违约行为的存在。第三方中介机构根据合同约定和现场检查结果，出具违约行为认定报告。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利和义务关系的法律。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任：指当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。4.民事诉讼：指人民法院依法审理民事纠纷案件的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：质量保证金退还过程中的争议。解决办法：通过协商或仲裁解决争议，确保质量保证金按约定退还。2.问题：工程质量验收标准不一致。解决办法：按照国家及地方相关法律法规、技术标准和规范进行验收。3.问题：工程进度款支付不及时。解决办法：合同中明确支付时间节点，并设立逾期支付违约金。4.问题：第三方中介机构职责不清。解决办法：在合同中明确第三方中介机构的职责和权利，确保其有效履行。五、所有应用场景：1.城市道路桥梁工程建设项目。2.工程质量保证金管理。3.工程质量违约责任追究。4.工程进度款支付管理。5.第三方中介机构服务。全文完。2024版城市道路桥梁工程建设项目质量保证金合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________1.2乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________1.3其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：为加强城市道路桥梁工程建设项目质量管理，保障工程质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，特制定本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在城市道路桥梁工程建设项目中的权利义务，确保工程质量，实现工程项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）城市道路桥梁工程：指在城市规划区内，新建、改建、扩建的道路、桥梁及其附属设施工程。（2）质量保证金：指乙方为保证工程质量，按照合同约定，向甲方缴纳的一定数额的保证金。3.2关键词解释：（1）工程质量：指城市道路桥梁工程在建设过程中，按照设计文件、施工规范、国家标准和行业标准要求，达到预定的质量目标。（2）合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自权利义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，保证工程质量；（2）甲方有权要求乙方按照合同约定，缴纳质量保证金；（3）甲方有权对乙方在施工过程中违反合同约定、影响工程质量的行为进行制止和纠正；（4）甲方有义务按照合同约定，提供工程所需的资料、设备和技术支持。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供工程所需的资料、设备和技术支持；（2）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付质量保证金；（3）乙方有义务按照合同约定，保证工程质量；（4）乙方有义务按照合同约定，履行合同约定的其他义务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至城市道路桥梁工程建设项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：城市道路桥梁工程建设项目所在地。5.3合同履行方式：甲乙双方按照本合同约定，共同履行各自的权利和义务，确保城市道路桥梁工程建设项目质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）城市道路桥梁工程建设项目竣工验收合格；（2）甲乙双方协商一致，解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，解除合同，应当签订解除合同协议；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方应当及时通知对方，并采取必要的补救措施。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将剩余的质量保证金退还甲方；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）基础保证金：根据合同总价的一定比例计算；（2）追加保证金：根据工程进度、质量情况等因素，经双方协商确定；（3）违约保证金：因乙方违约行为导致的损失赔偿。7.2支付方式：（1）基础保证金：乙方在签订合同后，一次性支付甲方；（2）追加保证金：根据工程进度，乙方按月或按季度支付甲方；（3）违约保证金：在乙方违约行为发生时，乙方应在规定时间内支付甲方。7.3支付时间：（1）基础保证金：合同签订后5个工作日内；（2）追加保证金：每月或每季度第一个工作日；（3）违约保证金：违约行为发生后3个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方在收到乙方支付的质量保证金后，应向乙方开具相应的收据；（2）乙方在支付质量保证金时，应提供相应的付款凭证；（3）双方应按照约定的支付时间，履行支付义务。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未能按照合同约定提供工程所需的资料、设备和技术支持，导致工程延期或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任；（2）甲方未按约定支付质量保证金的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未能按照合同约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任；（2）乙方未按约定缴纳质量保证金的，应承担相应的违约责任；（3）乙方在施工过程中违反合同约定、影响工程质量的行为，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：（1）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例；（2）乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例；（3）违约金不足以弥补损失的，还应根据实际情况，支付相应的赔偿金。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的保密内容包括但不限于：工程图纸、技术参数、施工方案、工程进度、质量情况等。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至城市道路桥梁工程建设项目竣工验收合格之日止。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露；（2）双方在合同履行过程中，应采取必要的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱等政治事件；（3）政府行为，如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生时，甲乙双方应及时通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程延期；（2）政府政策调整导致工程停工；（3）战争导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，甲乙双方可向有关部门申请调解或仲裁，也可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确约定的权利，甲方保留在合同履行过程中行使的权利；（2）乙方在合同履行过程中，应充分尊重甲方的权利，不得损害甲方合法权益。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对工程质量进行监督检查的权利；（2）甲方保留对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力：修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应按照合同约定，相互协作，共同完成城市道路桥梁工程建设项目；（2）双方应积极配合，确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开工程协调会议，协商解决施工过程中出现的问题；（2）双方应建立信息共享机制，及时沟通工程进展情况。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间完整的协议，任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款：（1）未经甲乙双方协商一致，任何一方不得增加或减少合同约定的条款；（2）增减条款应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（施工单位）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________见证人：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的工程图纸、技术参数、施工方案等资料；2.乙方提交的施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施等文件；3.质量保证金缴纳凭证；4.工程质量验收报告；5.争议解决过程中的相关文件；6.合同修改和补充协议；7.不可抗力事件证明材料；8.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：