2024版光伏发电项目施工合同履约保证金条款范本下载3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电项目施工合同履约保证金条款范本本合同目录一览1.定义与解释1.1保证金1.2发包人1.3承包人1.4项目1.5履约期限1.6履约保证金2.保证金金额2.1保证金总额2.2保证金比例2.3保证金支付方式2.4保证金退还条件3.保证金支付时间3.1首次支付时间3.2逐期支付时间3.3逾期支付4.保证金用途4.1履约保证金用途4.2保证金扣除4.3保证金退还5.保证金退还条件5.1履约完成5.2质量合格5.3按时交付5.4无违约行为6.违约责任6.1履约违约6.2质量违约6.3交付违约6.4其他违约7.保证金管理7.1保证金账户7.2保证金保管7.3保证金审计8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.法律适用9.1合同法律适用9.2争议解决法律适用10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同变更12.1变更方式12.2变更程序12.3变更生效13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除生效14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1保证金：指本合同项下，承包人按照发包人的要求，为确保其按照合同约定履行合同义务，向发包人缴纳的一定金额的金钱。1.2发包人：指在本合同中委托承包人进行光伏发电项目施工的单位或个人。1.3承包人：指在本合同中接受发包人委托，承担光伏发电项目施工任务的单位或个人。1.4项目：指本合同约定的光伏发电项目，包括但不限于项目的地点、规模、技术参数等。1.5履约期限：指承包人按照合同约定完成光伏发电项目施工的时间范围。1.6履约保证金：指承包人为了确保在履约期限内履行合同义务，向发包人缴纳的保证金。2.保证金金额2.1保证金总额：本合同履约保证金总额为人民币______元。2.2保证金比例：履约保证金总额占合同总价款的_____%。2.3保证金支付方式：承包人应在合同签订后____个工作日内，将履约保证金支付至发包人指定的账户。2.4保证金退还条件：在履约期限届满且承包人按照合同约定履行完毕后，发包人应在____个工作日内退还履约保证金。3.保证金支付时间3.1首次支付时间：承包人应在合同签订后____个工作日内支付首次履约保证金。3.2逐期支付时间：承包人应在每个施工阶段完成后，按照合同约定的时间支付相应的履约保证金。3.3逾期支付：承包人未按约定时间支付履约保证金的，每逾期一日，应向发包人支付_____%的违约金。4.保证金用途4.1履约保证金用途：履约保证金用于确保承包人按照合同约定履行合同义务，包括但不限于工程进度、质量、安全等。4.2.1承包人未按合同约定完成工程进度；4.2.2承包人施工质量不符合合同约定；4.2.3承包人违反合同约定的安全规定；4.2.4承包人违反合同约定的其他义务。4.3.1履约期限届满且承包人按照合同约定履行完毕；4.3.2发包人同意提前解除合同，且承包人已按照合同约定完成相关工作；4.3.3其他法律法规规定的退还情况。5.保证金退还条件5.1履约完成：承包人按照合同约定完成光伏发电项目施工，并通过发包人验收。5.2质量合格：光伏发电项目施工质量符合国家相关标准和合同约定。5.3按时交付：承包人按照合同约定的时间完成光伏发电项目施工并交付使用。5.4无违约行为：承包人在履约期限内未发生任何违约行为。6.违约责任6.1履约违约：承包人未按合同约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。6.2质量违约：承包人施工质量不符合国家相关标准和合同约定，应承担相应的违约责任。6.3交付违约：承包人未按合同约定的时间完成光伏发电项目施工并交付使用，应承担相应的违约责任。6.4其他违约：承包人违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.争议解决8.1争议解决方式：本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如双方同意，争议也可以提交至合同签订地的人民调解委员会或其他具有合法资质的调解机构进行调解。8.3争议解决程序：提交调解的，调解协议经双方签字后具有法律效力；提交诉讼的，双方应按照人民法院的诉讼程序进行。9.法律适用9.1合同法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决法律适用：本合同项下争议解决所适用的法律为中华人民共和国法律。10.通知与送达10.1通知方式：通知应以书面形式进行，可以通过快递、传真、电子邮件等方式发送。10.2送达地址：通知的送达地址为合同双方在合同中指定的地址。10.3送达时间：通知自发送之日起视为送达，但以收件人签收或邮件投递记录为准。11.合同生效11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同生效时间：本合同自____年____月____日起生效。12.合同变更12.1变更方式：任何合同变更均应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。12.2变更程序：任何合同变更应事先通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。12.3变更生效：变更协议自双方签字（或盖章）之日起生效。13.合同解除13.1.1发包人或承包人严重违约；13.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；13.1.3双方协商一致解除合同。13.2解除程序：任何一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并说明理由。13.3解除生效：解除合同的通知送达对方后，合同自通知送达之日起解除。14.其他约定14.1不可抗力：本合同所指的不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的事件。14.2合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数：本合同一式____份，发包人执____份，承包人执____份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除发包人和承包人之外的，经双方同意，参与合同执行、监督或提供专业服务的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方介入的方式：15.2.1监理方：负责监督合同的执行，确保工程质量和进度符合合同要求。15.2.2设计方：提供工程设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。15.2.3施工方：承担部分或全部的施工任务。15.2.4供应商：提供合同所需的材料、设备等。15.2.5其他第三方：根据合同需要，由双方约定的其他专业服务提供者。15.3第三方的责任：15.3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。15.3.2第三方对其提供的服务或产品承担相应的质量责任和违约责任。16.甲乙方的额外条款16.1发包人：16.1.1发包人应确保第三方具备相应的资质和条件，以符合合同要求。16.1.2发包人应对第三方在合同执行过程中的行为负责。16.2承包人：16.2.1承包人应配合第三方的监督和服务工作。16.2.2承包人应对第三方在施工过程中造成的影响承担责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额：17.1.1第三方因自身原因造成发包人或承包人损失的，应按照合同约定或法律法规的规定承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和重要性确定。17.1.3第三方的责任限额应在合同中明确约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与发包人：18.1.1第三方与发包人之间应签订独立的合作协议，明确双方的权利和义务。18.1.2第三方在合同执行过程中，应接受发包人的监督和管理。18.2第三方与承包人：18.2.2第三方对承包人的施工质量、进度和安全负有监督责任。18.3第三方与监理方：18.3.1如第三方同时担任监理方，其监理职责应在合同中明确，并与承包人、发包人协调一致。18.3.2第三方作为监理方，应独立行使监理权利，不受其他任何方的干预。19.第三方的变更和退出19.1第三方的变更：19.1.1第三方的变更应经发包人和承包人同意，并签订书面协议。19.1.2第三方的变更不得影响合同的有效性和履行。19.2第三方的退出：19.2.1第三方因故退出合同，应提前____个工作日通知发包人和承包人。19.2.2第三方的退出不得影响合同的有效性和履行，发包人和承包人应另行选择合适的第三方继续履行合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同合同附件合同变更协议第三方合作协议2.项目相关文件光伏发电项目可行性研究报告设计图纸和技术规范施工方案和安全措施材料设备清单3.质量控制文件质量检验报告质量验收记录质量事故报告及处理结果4.进度控制文件施工进度计划进度变更申请及批准文件施工进度报告5.预算和费用控制文件项目预算费用变更申请及批准文件费用结算报告6.安全生产文件安全生产管理制度安全生产检查记录事故报告及处理结果7.付款凭证付款申请及批准文件付款凭证收款确认函8.争议解决文件争议解决申请争议调解协议争议诉讼文件说明二：违约行为及责任认定：1.履约违约承包人未按合同约定的时间完成光伏发电项目施工并交付使用。责任认定：承包人应支付违约金，违约金金额为合同总价款的_____%。2.质量违约承包人施工质量不符合国家相关标准和合同约定。责任认定：承包人应修复不合格工程，并承担修复费用；如无法修复，应赔偿发包人因此遭受的损失。3.交付违约承包人未按合同约定的时间完成光伏发电项目施工并交付使用。责任认定：承包人应支付违约金，违约金金额为合同总价款的_____%。4.逾期支付违约承包人未按合同约定的时间支付履约保证金。责任认定：承包人应支付逾期支付的履约保证金，并按日支付_____%的违约金。5.不可抗力违约因不可抗力事件导致合同无法履行。责任认定：双方互不承担违约责任，但应采取一切可能措施减少损失。6.其他违约行为承包人违反合同约定的其他义务。责任认定：根据违约行为的性质和影响，承包人应承担相应的违约责任。示例说明：承包人未按合同约定的时间完成光伏发电项目施工并交付使用，经发包人验收，实际完成时间为合同约定时间的120%。责任认定：承包人应支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。全文完。2024版光伏发电项目施工合同履约保证金条款范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.保证金范围2.1保证金金额2.2保证金支付方式2.3保证金退还条件3.保证金缴纳时间3.1缴纳时间规定3.2缴纳期限3.3违约责任4.保证金管理4.1保证金账户设立4.2保证金账户管理4.3保证金账户使用5.保证金扣除5.1扣除条件5.2扣除程序5.3扣除金额6.保证金退还6.1退还条件6.2退还程序6.3退还时间7.保证金利息7.1利息计算7.2利息支付7.3利息扣除8.保证金争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.保证金适用法律9.1适用法律9.2法律变更10.保证金条款变更10.1变更程序10.2变更通知10.3变更生效11.保证金条款终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止生效12.保证金条款解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除生效13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他条款14.1合同解释14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“光伏发电项目”是指根据合同约定，在甲方指定的地点进行的光伏发电项目的建设、安装、调试和运行。1.1.2“履约保证金”是指乙方为保证其按照合同约定履行义务，向甲方缴纳的一定金额的保证金。1.1.3“违约”是指乙方在合同履行过程中，未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成工作，或者违反合同约定的其他义务。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和表述，除非上下文另有说明，均应按照通常含义解释。1.2.2若合同中术语和表述的含义有争议，应以合同签订时双方共同理解的意思为准。2.保证金范围2.1保证金金额2.1.1乙方应按照合同约定，在合同签订之日起10个工作日内向甲方缴纳履约保证金人民币万元整。2.2保证金支付方式2.2.1乙方应通过银行转账方式向甲方指定的账户缴纳保证金。2.2.2乙方在支付保证金时，应在汇款凭证上注明“光伏发电项目履约保证金”字样。2.3保证金退还条件2.3.1乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成光伏发电项目建设、安装、调试和运行工作。2.3.2乙方在合同履行期间，未发生违约行为。3.保证金缴纳时间3.1缴纳时间规定3.1.1乙方应按照合同约定的时间缴纳履约保证金。3.1.2若乙方未在规定时间内缴纳保证金，甲方有权拒绝乙方参与光伏发电项目建设。3.2缴纳期限3.2.1乙方应在合同签订之日起10个工作日内缴纳履约保证金。3.3违约责任3.3.1若乙方未在规定时间内缴纳保证金，甲方有权按每日千分之五的比例收取滞纳金。4.保证金管理4.1保证金账户设立4.1.1甲方应在合同签订之日起10个工作日内，设立专用于收取和退还履约保证金的账户。4.2保证金账户管理4.2.1甲方应指定专人负责保证金账户的管理，确保账户资金的安全和合规。4.3保证金账户使用4.3.1甲方仅可使用保证金账户的资金用于处理乙方违约事宜或合同约定的其他用途。5.保证金扣除5.1扣除条件5.1.1乙方在合同履行过程中发生违约行为。5.2扣除程序5.2.1甲方应在发现乙方违约行为之日起5个工作日内，向乙方发出书面扣除通知。5.2.2乙方应在接到扣除通知之日起5个工作日内，对扣除事项进行书面答复。5.3扣除金额5.3.1扣除金额应与违约行为的实际损失相符，不得高于合同总额的%。6.保证金退还6.1退还条件6.1.1乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成光伏发电项目建设、安装、调试和运行工作。6.1.2乙方在合同履行期间，未发生违约行为。6.2退还程序6.2.1乙方在合同履行完毕后，向甲方提出退还保证金申请。6.2.2甲方应在收到退还申请之日起5个工作日内，对申请进行审核。6.3退还时间6.3.1甲方应在审核通过后5个工作日内，将保证金退还至乙方指定的账户。8.保证金争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决。a)仲裁；b)诉讼。8.2争议解决程序8.2.1选择仲裁的，双方应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定，向有管辖权的人民法院申请仲裁。8.2.2选择诉讼的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限8.3.1双方应在争议发生后30日内达成和解或选择争议解决方式。8.3.2争议解决程序应自争议解决方式确定之日起60日内完成。9.保证金适用法律9.1适用法律9.1.1本合同及其争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2法律变更9.2.1若中华人民共和国法律发生变更，导致本合同条款无效或需调整，双方应协商一致，对本合同进行相应修改。10.保证金条款变更10.1变更程序10.1.1任何一方要求变更保证金条款，应提前30日以书面形式通知对方。10.1.2双方应在收到变更通知之日起15日内协商一致，并签署书面变更协议。10.2变更通知10.2.1变更通知应以挂号信或快递方式寄送对方，并要求对方签收。10.3变更生效10.3.1变更协议经双方签字盖章后生效，对双方具有同等约束力。11.保证金条款终止11.1终止条件a)合同履行完毕；b)合同因不可抗力而终止；c)合同因违约而被解除。11.2终止程序11.2.1合同终止后，甲方应将保证金余额退还乙方。11.3终止生效11.3.1合同终止协议经双方签字盖章后生效。12.保证金条款解除12.1解除条件12.1.1若一方违反合同约定，严重损害另一方利益，另一方有权解除保证金条款。12.2解除程序12.2.1解除保证金条款的通知应以书面形式送达违约方。12.3解除生效12.3.1解除保证金条款的通知送达违约方后生效。13.违约责任13.1违约行为13.1.1乙方未能按照合同约定履行义务的行为均构成违约。13.2违约责任承担13.2.1乙方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于：a)支付违约金；b)赔偿损失；c)承担仲裁或诉讼费用。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应足以弥补因违约行为给甲方造成的直接和间接损失。14.其他条款14.1合同解释14.1.1本合同条款如有歧义，应按照有利于合同目的和双方利益的原则进行解释。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律规定，介入合同关系，提供专业服务、咨询、监督、担保或其他辅助作用的独立主体。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联企业、员工或代理人。15.2第三方责任限额15.2.1第三方介入合同关系时，其责任限额应在本合同中明确约定，具体包括：a)第三方的直接责任；b)第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任；c)第三方因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的责任。15.3第三方责权利15.3.1第三方的权利：a)根据合同约定，获取相应的服务费用或报酬；b)在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评估；c)在合同履行过程中，发现甲乙双方违约行为时，有权提出异议或采取必要措施。15.3.2第三方的义务：a)按照合同约定提供专业服务，确保服务质量；b)对甲乙双方的行为进行公正、客观的监督和评估；c)遵守保密义务，不得泄露合同内容及甲乙双方的商业秘密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：a)第三方与甲方之间不存在直接合同关系，其权利和义务由甲乙双方约定；b)第三方在合同履行过程中对甲方承担的责任，甲方有权向第三方追偿。15.4.2第三方与乙方的关系：a)第三方与乙方之间不存在直接合同关系，其权利和义务由甲乙双方约定；b)第三方在合同履行过程中对乙方承担的责任，乙方有权向第三方追偿。15.5第三方介入的程序15.5.1第三方介入合同关系前，甲乙双方应协商一致，并签署书面协议。15.5.2第三方介入后，甲乙双方应就第三方的工作范围、责任、权利和义务等事项进行明确约定。16.第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。16.1.2第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。16.1.3第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方的工作不受干扰，不得无故终止或解除第三方介入。17.第三方介入时的责任划分17.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，由第三方承担全部责任。17.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同无法履行或造成损失，甲方和乙方应按照合同约定分担责任。17.1.3第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的原因导致合同无法履行或造成损失，由甲乙双方各自承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.光伏发电项目施工合同详细要求：合同应包含双方基本信息、项目详情、保证金条款、工期安排、质量标准、付款方式、争议解决机制等。说明：本合同为双方权利义务的基础文件，是合同履行的核心。2.保证金缴纳凭证详细要求：应包含银行转账凭证、汇款单据等，证明乙方已缴纳保证金。说明：作为保证金缴纳的证明文件，用于后续保证金退还的依据。3.第三方介入协议详细要求：应明确第三方介入的原因、工作范围、责任、权利和义务等。说明：第三方介入协议是第三方参与合同履行的法律文件。4.违约行为记录详细要求：应详细记录违约行为的时间、地点、原因、后果等信息。说明：违约行为记录是认定违约责任的重要依据。5.争议解决文件详细要求：包括争议解决过程中的沟通记录、协商结果、仲裁或诉讼判决书等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中争议的正式文件。6.项目验收报告详细要求：应包含项目完成情况、质量检验结果、验收日期等。说明：项目验收报告是确认项目完成质量的官方文件。7.付款凭证详细要求：应包含发票、收据等，证明款项已支付。说明：付款凭证是记录款项支付情况的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按时缴纳保证金责任认定：乙方应按合同约定缴纳保证金，若未按时缴纳，应支付每日千分之五的滞纳金。示例：若乙方应在合同签订后10日内缴纳保证金，但实际缴纳时间为第15日，则乙方需支付5天的滞纳金。2.乙方未按质、按量完成工作责任认定：乙方应按照合同约定的质量标准和工期完成工作，若未达到要求，应承担返工、修复等费用。示例：若乙方安装的设备不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工，乙方需承担返工费用。3.甲方未按时支付款项责任认定：甲方应按合同约定支付款项，若未按时支付，应向乙方支付每日千分之五的违约金。示例：若甲方应在合同约定的付款期限内支付款项，但实际支付时间为第10日，则甲方需支付10天的违约金。4.第三方未履行职责责任认定：第三方应根据合同约定履行职责，若未履行或履行不到位，应承担相应的责任。示例：若第三方在监督过程中发现乙方存在违约行为，但未及时通知甲方，第三方需承担相应责任。全文完。2024版光伏发电项目施工合同履约保证金条款范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1保证金1.2发包人1.3承包人1.4光伏发电项目1.5履约保证金2.保证金金额与支付2.1保证金金额2.2保证金支付方式2.3保证金支付时间3.保证金退还条件3.1完成合同约定的施工任务3.2遵守合同约定3.3按时提交相关文件和资料4.保证金退还程序4.1退还申请4.2审核与确认4.3退还方式5.违约责任5.1承包人违约5.2发包人违约5.3违约金的计算与支付6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更生效时间8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后果10.合同解除或终止后的处理10.1保证金处理10.2工程款结算10.3其他处理事项11.法律适用11.1适用法律11.2法律解释12.其他约定12.1通知与送达12.2合同份数12.3合同生效13.合同附件14.合同签署第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1保证金：指本合同项下，承包人向发包人缴纳的，为保证承包人履行合同约定的施工义务而设立的资金。1.2发包人：指委托承包人进行光伏发电项目施工的单位或个人。1.3承包人：指接受发包人委托，承担光伏发电项目施工任务的单位或个人。1.4光伏发电项目：指本合同约定的光伏发电项目，包括但不限于光伏发电站的建设、安装、调试等。1.5履约保证金：指本合同项下，承包人按照发包人要求缴纳的，用于保证承包人履行合同约定的施工义务的保证金。2.保证金金额与支付2.1保证金金额：本合同履约保证金金额为合同总价款的10%。2.2保证金支付方式：承包人应在合同签订后5个工作日内，将履约保证金一次性支付至发包人指定的账户。2.3保证金支付时间：履约保证金支付时间不应晚于合同约定的开工日期前5个工作日。3.保证金退还条件3.1完成合同约定的施工任务：承包人按照合同约定完成光伏发电项目的建设、安装、调试等全部施工任务。3.2遵守合同约定：承包人在施工过程中严格遵守合同约定，包括但不限于质量、进度、安全等方面。3.3按时提交相关文件和资料：承包人应按照合同约定，按时提交工程验收报告、竣工结算文件等相关文件和资料。4.保证金退还程序4.1退还申请：承包人完成合同约定的施工任务并满足退还条件后，应向发包人提出退还保证金申请。4.2审核与确认：发包人收到退还保证金申请后，应在5个工作日内进行审核，确认无误后予以退还。4.3退还方式：保证金退还方式为原支付方式，退还至承包人指定的账户。5.违约责任5.1承包人违约：若承包人未按合同约定履行施工义务，导致项目进度延误或质量不符合要求，发包人有权扣除部分或全部保证金，并要求承包人承担违约责任。5.2发包人违约：若发包人未按合同约定支付工程款或提供必要的施工条件，承包人有权要求发包人承担违约责任，并要求赔偿损失。5.3违约金的计算与支付：违约金的计算标准按照合同约定执行，违约金应在违约行为发生后10个工作日内支付。6.争议解决6.1争议解决方式：本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行仲裁或诉讼。6.2争议解决机构：争议解决机构为合同签订地的人民法院或合同约定的仲裁委员会。6.3争议解决程序：争议解决程序按照争议解决机构的规定执行。8.合同变更8.1变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前30日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，由双方代表签字盖章，作为合同附件。8.2变更内容：合同变更内容应包括但不限于工程范围、工期、质量标准、工程款支付方式等。8.3变更生效时间：合同变更自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。9.合同解除9.1.1一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；9.1.3合同目的无法实现。9.2解除程序：一方解除合同，应提前30日以书面形式通知对方，并说明解除理由。9.3解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定进行工程款结算，并处理善后事宜。10.合同终止10.1终止条件：合同因下列原因终止：10.1.1合同期限届满；10.1.2合同解除；10.1.3双方协商一致终止合同。10.2终止程序：合同终止，双方应进行工程验收，确认工程质量合格后，办理合同终止手续。10.3终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定进行工程款结算，并处理善后事宜。11.合同解除或终止后的处理11.1保证金处理：合同解除或终止后，如承包人无违约行为，发包人应退还履约保证金。11.2工程款结算：合同解除或终止后，双方应根据已完成工程量及合同约定进行工程款结算。11.3其他处理事项：合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余材料、设备、场地等事宜。12.法律适用12.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律解释：对本合同条款的解释，以中华人民共和国法律为准。13.其他约定13.1通知与送达：双方通讯地址、联系方式如有变更，应及时书面通知对方，否则由此产生的后果由变更方自行承担。13.2合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.3合同生效：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.合同签署14.1签署：本合同由发包人和承包人双方代表在本合同上签字盖章，合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署日期：本合同签署日期为____年____月____日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方：指本合同项下，除发包人和承包人以外的，为协助合同履行而介入合同关系的独立第三方。2.第三方介入范围2.1.1提供技术支持、咨询服务；2.1.2承担部分施工任务；2.1.3提供监理服务；2.1.4提供融资服务；2.1.5其他经双方同意的介入事项。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任，应以其提供的合同服务内容为限，不得超过其承诺的金额或比例。3.2责任限额的约定：第三方责任限额应在第三方合同中明确约定，并由第三方提供相应的担保。4.第三方合同4.1第三方合同：第三方介入本合同关系时，应与发包人或承包人签订独立的合同，明确双方的权利义务。4.2.1第三方提供的合同服务内容；4.2.2第三方责任限额；4.2.3第三方违约责任；4.2.4第三方与其他各方的关系；4.2.5第三方合同的生效、变更和终止。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与发包人的关系：第三方应遵守发包人的要求，履行合同约定的义务，并接受发包人的监督。5.2第三方与承包人的关系：第三方应遵守承包人的安排，协助承包人完成施工任务，并接受承包人的管理。5.3第三方与其他各方的划分说明：第三方与其他各方之间的关系，应明确划分，避免责任不清。6.第三方介入时的额外条款6.1甲方额外条款：6.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够履行合同约定的义务；6.1.2甲方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利义务；6.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。6.2乙方额外条款：6.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的条件和支持；6.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求；6.2.3乙方应承担第三方违约责任，并在第三方责任限额内予以赔偿。7.第三方违约责任7.1第三方违约责任：若第三方未履行合同约定的义务，或其行为导致合同无法履行，应承担相