2024版数据中心机房施工合同范本（含动力保障）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心机房施工合同范本（含动力保障）本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资概算3.项目施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工进度3.4施工质量要求3.5施工安全要求4.动力保障4.1动力供应要求4.2动力设施配置4.3动力设施维护4.4动力设施验收4.5动力设施运行管理5.工程设计5.1设计要求5.2设计变更5.3设计费用5.4设计资料提供6.施工组织6.1施工组织设计6.2施工人员配备6.3施工设备配置6.4施工现场管理6.5施工协调7.质量控制7.1质量管理要求7.2质量检验标准7.3质量验收程序7.4质量责任8.安全管理8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3安全教育8.4安全事故处理9.进度管理9.1施工进度计划9.2进度控制措施9.3进度调整9.4进度验收10.费用管理10.1工程量清单10.2工程量变更10.3费用支付方式10.4费用结算11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.合同终止与生效14.1合同终止条件14.2合同生效条件14.3合同生效日期14.4合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024版数据中心机房施工合同1.2合同编号：2024DMJS01231.3合同签订日期：2024年3月15日1.4合同签订地点：北京市海淀区1.5合同双方基本信息1.5.1甲方（建设单位）：科技有限公司1.5.1.1甲方名称：科技有限公司1.5.1.2甲方地址：北京市海淀区路号1.5.1.3联系人：1.5.1.4联系电话：138xxxx56781.5.2乙方（施工单位）：建设有限公司1.5.2.1乙方名称：建设有限公司1.5.2.2乙方地址：北京市朝阳区路号1.5.2.3联系人：1.5.2.4联系电话：139xxxx56782.项目概述2.1项目名称：科技有限公司数据中心机房建设项目2.2项目地点：北京市海淀区路号2.3项目规模：占地面积2000平方米，建筑面积1000平方米2.4项目建设内容：2.4.1机房基础设施施工2.4.2网络设备安装2.4.3电力设备安装2.4.4冷却系统安装2.4.5安全系统安装2.5项目投资概算：人民币伍仟万元整3.项目施工内容3.1施工范围：包括但不限于机房基础设施建设、网络设备安装、电力设备安装、冷却系统安装、安全系统安装等3.2施工标准：按照国家相关标准和甲方要求执行3.3施工进度：3.3.1施工准备期：2024年3月16日至2024年3月31日3.3.2施工实施期：2024年4月1日至2024年12月31日3.3.3竣工验收期：2025年1月1日至2025年1月31日3.4施工质量要求：达到国家相关标准和甲方要求3.5施工安全要求：严格执行国家安全生产法规和甲方要求4.动力保障4.1动力供应要求：确保机房电力供应稳定，满足设备运行需求4.2动力设施配置：4.2.1电力设备：UPS不间断电源、配电柜、变压器等4.2.2冷却设备：空调、冷水机组等4.2.3安全设备：消防系统、监控系统等4.3动力设施维护：定期检查、保养，确保设施正常运行4.4动力设施验收：按照国家相关标准和甲方要求进行验收4.5动力设施运行管理：建立健全运行管理制度，确保设施安全、稳定运行5.工程设计5.1设计要求：按照国家相关标准和甲方要求进行设计5.2设计变更：经双方协商一致，可进行设计变更5.3设计费用：由甲方承担5.4设计资料提供：乙方应在合同签订后30日内向甲方提供完整的设计资料6.施工组织6.1施工组织设计：乙方应在合同签订后15日内向甲方提交施工组织设计6.2施工人员配备：乙方应配备符合国家相关标准的专业施工人员6.3施工设备配置：乙方应配备符合国家相关标准的施工设备6.4施工现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明施工6.5施工协调：乙方应积极配合甲方进行施工协调工作7.质量控制7.1质量管理要求：乙方必须按照国家标准、行业规范和合同约定的质量标准进行施工。7.2质量检验标准：7.2.1施工前，乙方应对施工材料、设备进行检验，确保符合要求。7.2.2施工过程中，乙方应进行自检、互检和专检，确保施工质量。7.2.3施工完成后，乙方应组织验收，未经验收或验收不合格不得交付使用。7.3质量验收程序：7.3.1乙方应按照合同约定的时间节点提交验收申请。7.3.2甲方应在收到验收申请后7日内组织验收。7.3.3验收不合格的，乙方应在接到通知后5日内进行整改。7.4质量责任：7.4.1乙方对施工质量负责，因施工质量问题造成的损失由乙方承担。7.4.2甲方有权要求乙方进行返工或更换不合格的工程材料、设备。8.安全管理8.1安全生产责任制：乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产责任。8.2安全防护措施：8.2.1乙方应按照国家安全生产法规和甲方要求，采取必要的安全防护措施。8.2.2乙方应在施工现场设置安全警示标志，并确保施工人员正确佩戴安全防护用品。8.3安全教育：乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高安全意识。8.4安全事故处理：8.4.1发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施。8.4.2乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况，并按照规定进行事故调查和处理。9.进度管理9.1施工进度计划：乙方应在合同签订后10日内提交详细的施工进度计划。9.2进度控制措施：乙方应采取有效措施确保施工进度按计划进行。9.3进度调整：如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。9.4进度验收：甲方应在施工进度达到合同约定节点时，组织验收。10.费用管理10.1工程量清单：乙方应在合同签订后5日内提交工程量清单，包括工程量、单价和总价。10.2工程量变更：因设计变更、现场条件变化等原因导致的工程量变更，双方应协商确定变更后的工程量清单。10.3费用支付方式：10.3.1乙方提交进度款申请，甲方应在收到申请后5日内支付进度款。10.3.2甲方在工程验收合格后支付尾款。10.4费用结算：双方应在合同约定的期限内完成费用结算。11.合同变更与解除11.1合同变更：如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。11.2合同解除：合同解除条件包括但不限于违约、不可抗力等，双方应按照法律规定和合同约定处理。11.3合同终止：合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并结清所有费用。12.违约责任12.1违约行为：包括但不限于延误工期、施工质量不合格、未按约定支付费用等。12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确。13.争议解决13.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序：争议解决程序应遵循法律规定和合同约定。13.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。14.合同终止与生效14.1合同终止条件：包括但不限于合同约定的终止条件、违约解除合同等。14.2合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效日期：2024年3月15日14.4合同终止日期：根据合同约定的终止条件确定。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，为合同履行提供专业服务或参与合同相关活动的个人或组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、控制项目风险，以及为合同双方提供专业支持。2.第三方介入条款2.1第三方介入方式：第三方介入应通过书面协议或合同附件的形式，明确介入的具体内容、职责、权利和义务。2.2第三方介入程序：2.2.1甲方或乙方可根据项目需要，选择合适的第三方介入。2.2.2双方应与第三方签订书面协议，明确介入的具体内容和要求。2.2.3第三方介入协议应与本合同保持一致，不得与本合同相冲突。3.第三方责任限额3.1责任限额定义：责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定：3.2.1第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和合同约定确定。3.2.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。4.第三方责任划分4.1责任划分原则：第三方责任划分应遵循公平、合理、明确的原则。4.2责任划分具体条款：4.2.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2.2第三方在履行合同过程中，因不可抗力等原因造成甲方或乙方损失的，可根据合同约定或法律规定，部分或全部免除赔偿责任。4.2.3第三方在履行合同过程中，如违反保密协议，应承担相应的法律责任。5.第三方权利和义务5.1第三方权利：5.1.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以履行合同。5.1.2第三方有权在合同约定的范围内，对项目进行监督、检查和评估。5.2第三方义务：5.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。5.2.2第三方应保守合同机密，不得泄露给任何第三方。5.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。6.第三方变更与解除6.1第三方变更：如需变更第三方介入内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。6.2第三方解除：第三方在履行合同过程中，如发现自身无法继续履行合同，应提前通知甲方或乙方，并协商解除合同。7.第三方介入合同与主合同的关系7.1第三方介入合同是主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。7.2第三方介入合同与主合同的争议解决方式相同，即通过友好协商或诉讼解决。8.第三方介入费用8.1第三方介入费用应由甲方或乙方承担，具体费用在第三方介入协议中约定。8.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。9.第三方介入的记录与档案管理9.1第三方介入过程中的相关记录和档案，应由甲方或乙方负责整理、保存。9.2第三方介入记录和档案应作为合同履行的依据之一。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件附件说明：证明合同签订的合法性和有效性，包括合同副本、签字盖章页等。2.项目概况及设计文件附件说明：详细描述项目的基本情况，包括项目名称、地点、规模、建设内容等，以及相关的工程设计图纸、技术规范等。3.施工组织设计及进度计划附件说明：详细说明施工组织结构、人员配置、施工工艺、进度安排等。4.材料设备清单及合格证明附件说明：列出项目所需材料设备的种类、规格、数量、品牌等信息，并提供相关合格证明文件。5.动力设施配置及运行管理方案附件说明：详细描述动力设施的配置、运行管理方案、维护保养计划等。6.安全生产责任制及措施附件说明：明确安全生产责任制，包括安全生产组织机构、人员职责、安全防护措施等。7.质量控制计划及检验报告附件说明：制定质量控制计划，包括质量检验标准、检验方法、检验报告等。8.进度管理计划及调整记录附件说明：制定进度管理计划，包括进度控制措施、进度调整记录等。9.费用管理计划及支付凭证附件说明：制定费用管理计划，包括工程量清单、费用支付方式、支付凭证等。10.合同变更及补充协议附件说明：记录合同变更内容及双方协商一致签订的补充协议。11.争议解决协议及执行记录附件说明：记录争议解决协议的内容及执行情况。12.合同终止及结算报告附件说明：记录合同终止的原因、结算结果及双方确认的结算报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成施工进度，导致工期延误。1.2乙方施工质量不合格，经检验不合格或不符合合同约定。1.3乙方未按约定支付工程款。1.4乙方违反安全生产规定，造成安全事故。1.5乙方泄露合同机密，造成损失。1.6甲方未按时提供设计图纸、材料设备等。2.责任认定标准：2.1乙方未按时完成施工进度，每延误一天，应支付合同总价1%的违约金。2.2乙方施工质量不合格，每发现一处不合格，应返工并赔偿由此造成的损失。2.3乙方未按约定支付工程款，每延迟支付一天，应支付未付款金额的1%的违约金。2.4乙方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担相应的法律责任。2.5乙方泄露合同机密，造成损失，应赔偿由此造成的全部损失。2.6甲方未按时提供设计图纸、材料设备等，每延迟一天，应支付合同总价1%的违约金。示例说明：若乙方施工过程中发现一处网络设备安装不合格，则应进行返工，并赔偿由此造成的1000元损失。若乙方未按时支付工程款，每延迟支付一天，则应支付未付款金额的1%的违约金，如未付款金额为10万元，则每天应支付1000元的违约金。全文完。2024版数据中心机房施工合同范本（含动力保障）1合同目录一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则二、合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3合同签订代表三、合同标的3.1机房施工范围3.2动力保障设施3.3施工标准与规范四、工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期安排4.3工期延误责任五、合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间节点5.4付款条件六、工程质量管理6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保证期七、工程安全管理7.1安全责任7.2安全管理制度7.3安全防护措施7.4事故处理八、知识产权与保密8.1知识产权归属8.2保密条款8.3保密期限九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构十一、合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理十二、合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理十三、其他约定13.1合同附件13.2合同附件内容13.3合同附件效力十四、合同生效及附件14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.1合同背景甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。双方经友好协商，就甲方数据中心机房施工及动力保障事宜达成一致，签订本合同。1.2合同目的明确双方在数据中心机房施工及动力保障过程中的权利和义务。确保数据中心机房施工质量，满足甲方业务需求。1.3合同原则遵守国家法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则。二、合同双方2.1甲方信息甲方名称：（甲方名称）甲方地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）2.2乙方信息乙方名称：（乙方名称）乙方地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）2.3合同签订代表甲方代表：（甲方代表姓名）乙方代表：（乙方代表姓名）三、合同标的3.1机房施工范围机房土建工程机房装修工程机房设备安装工程机房配套设施工程3.2动力保障设施电源系统冷却系统消防系统监控系统3.3施工标准与规范国家相关施工标准行业施工规范甲方特殊要求四、工程进度与工期4.1工程进度计划根据甲方需求，制定详细的工程进度计划。工程进度计划应包括各个阶段的起止时间、施工内容、验收标准等。4.2工期安排总工期为（具体工期）天。各阶段工期安排应明确，确保工程按期完成。4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。五、合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币（具体金额）元。5.2付款方式付款方式为分期付款。首付款：合同签订后（具体天数）内支付合同总额的30%。中期付款：工程进度达到50%时支付合同总额的40%。尾款：工程验收合格后支付合同总额的30%。5.3付款时间节点首付款：合同签订后（具体天数）内支付。中期付款：工程进度达到50%时支付。尾款：工程验收合格后支付。5.4付款条件乙方提交相关付款申请及工程进度证明。甲方审核无误后支付相应款项。六、工程质量管理6.1质量标准符合国家相关施工标准及行业规范。达到甲方提出的质量要求。6.2质量检验与验收乙方应按照合同约定进行质量检验。甲方有权对工程进行验收，验收不合格的工程不得交付使用。6.3质量保证期质量保证期为自工程验收合格之日起（具体时间）。七、工程安全管理7.1安全责任乙方负责施工过程中的安全管理工作。甲方负责施工现场的安全监督。7.2安全管理制度乙方应建立健全安全管理制度，确保施工安全。7.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生。7.4事故处理发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大。乙方应及时向甲方报告事故情况，并积极配合事故调查。八、知识产权与保密8.1知识产权归属合同标的中的所有知识产权归甲方所有。乙方不得侵犯甲方知识产权，否则承担法律责任。8.2保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务。保密期限自合同签订之日起至合同终止后（具体时间）。8.3保密期限保密期限为自合同签订之日起至合同终止后（具体时间）。九、违约责任9.1违约情形任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。9.3违约处理违约发生后，守约方有权要求违约方采取补救措施或解除合同。十、争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序双方应在收到争议通知之日起（具体时间）内提交争议解决请求。10.3争议解决机构如有约定，争议解决机构为（具体机构名称）。十一、合同解除11.1合同解除条件双方协商一致，可以解除合同。发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可解除合同。11.2合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方。收到解除通知后，对方应在（具体时间）内予以确认或提出异议。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照约定处理剩余工作及款项。十二、合同终止12.1合同终止条件合同履行完毕。合同期限届满且无续约意向。12.2合同终止程序双方应共同确认合同终止事宜。合同终止后，双方应进行结算。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照约定处理剩余工作及款项。十三、其他约定13.1合同附件施工图纸设备清单质量检验报告付款凭证13.2合同附件内容合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。13.3合同附件效力合同附件的修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字确认。十四、合同生效及附件14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效时间合同生效时间为（具体日期）。14.3合同附件合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导项目决策甲方有权对项目进行总体规划和决策，包括但不限于施工方案、设备选型、技术路线等。乙方应按照甲方的要求，提供相关技术方案和意见，但最终决策权归甲方所有。1.2甲方提供设计图纸甲方负责提供完整、准确的设计图纸，并确保图纸符合国家相关标准。乙方应严格按照设计图纸进行施工，如有变更，需经甲方审核批准。1.3甲方监督施工进度甲方有权对施工进度进行监督，包括但不限于定期召开进度会议、现场巡查等。乙方应配合甲方进行施工进度监督，确保工程按计划推进。1.4甲方指定第三方监理甲方有权指定具备相应资质的第三方监理机构对施工过程进行全程监理。乙方应配合第三方监理机构的工作，及时提供相关资料和配合检查。1.5甲方负责协调资源甲方负责协调项目所需的各种资源，包括但不限于土地、电力、交通等。乙方应积极配合甲方协调资源，确保施工顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工方案乙方有权根据工程实际情况，提出合理的施工方案，包括施工顺序、施工方法等。甲方应充分考虑乙方的施工方案，并在必要时提供意见和建议。2.2乙方提供技术支持乙方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工技术指导、设备操作培训等。甲方应积极配合乙方提供的技术支持，确保施工质量和进度。2.3乙方负责施工组织乙方负责组织施工队伍，确保施工人员具备相应资质和技能。甲方有权对施工队伍进行抽查，确保其符合合同要求。2.4乙方负责材料采购乙方负责材料采购，确保材料质量符合国家相关标准和合同要求。甲方有权对材料采购进行监督，并提出意见和建议。2.5乙方负责施工安全乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。甲方有权对施工安全进行监督，并提出整改要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方关系，确保合同顺利履行。第三方中介应保持中立，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介费用第三方中介费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介费用应在合同履行过程中分阶段支付。3.3第三方中介报告第三方中介应定期向甲乙双方提交项目进展报告，包括但不限于施工进度、质量情况等。甲乙双方有权要求第三方中介提供详细的项目进展报告。3.4第三方中介变更如第三方中介发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。补充协议应作为本合同附件，具有同等法律效力。3.5第三方中介责任第三方中介在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应责任。第三方中介责任应在本合同中明确，并由甲乙双方共同承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.设备清单3.质量检验报告4.付款凭证5.第三方监理报告6.施工方案7.施工组织设计8.材料采购清单9.安全生产许可证10.施工人员资质证明11.第三方中介协议12.合同补充协议13.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项。认定：甲方未按合同约定的时间节点支付款项。2.违约行为：乙方未按期完成工程。认定：乙方未按合同约定的工期完成工程。3.违约行为：乙方提供不合格的材料或设备。认定：乙方提供的材料或设备不符合国家相关标准和合同要求。4.违约行为：甲方未按约定提供设计图纸或施工场地。认定：甲方未按合同约定提供完整、准确的设计图纸或施工场地。5.违约行为：第三方中介未履行职责。认定：第三方中介未按照合同约定协调甲乙双方关系或提供报告。三、法律名词及解释：1.知识产权：指著作权、专利权、商标权等无形财产权。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.保密条款：指双方在合同中约定的保密事项和保密期限。4.违约责任：指一方违反合同约定应承担的法律责任。5.争议解决：指双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，调整施工计划，必要时增加人力或设备。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，提前预订材料，确保材料供应充足。3.问题：质量问题。解决办法：严格执行质量标准，发现问题及时整改，确保工程质量。4.问题：安全风险。解决办法：加强安全管理，定期进行安全检查，确保施工安全。五、所有应用场景：1.数据中心新建项目。2.数据中心改造项目。3.数据中心设备升级项目。4.数据中心动力保障系统升级项目。5.数据中心运维服务外包项目。全文完。2024版数据中心机房施工合同范本（含动力保障）2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的不断推进，数据中心机房作为信息技术基础设施的重要组成部分，其建设质量和稳定性日益受到关注。为满足甲方数据中心机房建设需求，提高机房运行效率，确保信息系统安全稳定运行，甲乙双方经友好协商，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心机房施工及动力保障过程中的权利、义务和责任，确保数据中心机房建设质量，保障信息系统安全稳定运行。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足企业或机构信息处理、存储、传输等需求而专门设计的计算机信息系统运行场所。（2）机房：指数据中心内为计算机信息系统提供运行环境的空间。（3）动力保障：指为数据中心机房提供电力、空调、消防等基础设施保障。3.2关键词解释：（1）施工：指乙方按照甲方要求，在规定的时间和地点，对数据中心机房进行建设、改造、维修等工程活动。（2）动力保障：指乙方为甲方提供电力、空调、消防等基础设施保障，确保数据中心机房正常运行。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心机房施工及动力保障任务。（2）对乙方施工过程中的质量问题提出整改意见，并要求乙方及时整改。（3）对乙方提供的动力保障服务进行监督，确保其满足数据中心机房运行需求。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心机房施工及动力保障任务。（2）在施工过程中，严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量。（3）为甲方提供优质的动力保障服务，确保数据中心机房正常运行。（4）对甲方提出的整改意见及时进行整改，确保工程质量符合要求。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：数据中心机房施工及动力保障任务在甲方指定的地点进行。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，分阶段、分批次完成数据中心机房施工及动力保障任务，具体施工安排由双方协商确定。七、费用与支付7.1费用构成本合同项下的费用构成如下：（1）施工费用：包括但不限于土建、装修、设备采购、安装调试等费用。（2）动力保障费用：包括但不限于电力系统建设、空调系统、消防系统等费用。（3）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、验收费、保修费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%作为预付款。（2）进度款：乙方按施工进度提供进度付款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付对应进度款的____%。（3）竣工付款：乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方在____个工作日内支付合同总金额的____%作为竣工付款。（4）保修金：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的____%作为保修金，保修期满后无质量问题，乙方应将保修金无息退还甲方。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____个工作日内。（2）进度款：每个进度节点后____个工作日内。（3）竣工付款：施工验收合格后____个工作日内。（4）保修金支付及退还：合同签订后及保修期满后。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前核实乙方提供的发票及相关文件的真实性。（2）甲方支付款项后，乙方应向甲方提供相应的发票及收据。（3）若乙方未能按时完成施工或提供的服务不符合合同约定，甲方有权暂缓支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按合同约定支付款项，应向乙方支付____%的违约金，并承担乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约若乙方未能按合同约定完成施工或提供的服务，应向甲方支付____%的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）直接经济损失：根据实际损失计算赔偿金额。（2）间接经济损失：根据合同约定或双方协商确定赔偿金额。（3）违约金：按照合同约定的违约金比例计算。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。（3）双方员工应遵守保密规定，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）双方应根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括地震、洪水、火灾、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商无法解决争议，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密或商业秘密的。（2）合同约定不得转让的。（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心机房建设及动力保障方案进行最终审批的权利。（2）乙方在合同履行过程中，应保留相关技术资料和施工记录，以备甲方查阅。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整或行业标准变更，双方应协商一致，对合同内容进行相应调整。（2）如遇不可抗力事件，双方有权暂停合同履行，并协商解决后续事宜。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改或补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就合同履行过程中的相关事项进行相互协作，包括但不限于设计、施工、验收、保修等。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，就合同履行情况进行沟通和协调。（2）双方应按照合同约定，及时提供必要的资料和信息，确保合同顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心机房施工及动力保障的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款任何增减合同条款的协议，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件：1.数据中心机房施工及动力保障方案2.甲方提供的场地及设施清单3.乙方提供的设备清单4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心机房施工及动力保障方案2.甲方提供的场地及设施清单3.乙方提供的设备清单4.其他相关文件（如：设计图纸、验收报告、保修单等）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未能按时完成施工或提供的服务不符合合同约定。甲方未能按合同约定支付款项。