建设工程施工合同范本工程质保2025年

建设工程施工合同范本工程质保2025年通用合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的施工服务，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供施工服务的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（项目名称）2.工程地点：（项目地址）3.工程内容：（项目简介）4.工程规模：（项目规模）5.工程总价：（项目总价）二、施工期限1.施工开始日期：（开始日期）2.施工结束日期：（结束日期）三、工程质量1.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，保证工程质量。2.乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。3.乙方应在施工过程中对工程质量进行自检、互检和验收，确保工程质量。4.工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，确保工程质量符合合同约定。四、工程保修1.乙方应对施工的工程提供____年的质保期，自工程竣工验收合格之日起计算。2.在质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责修复，并承担由此产生的费用。3.质保期内，乙方应定期对工程进行巡查，发现问题及时处理。五、合同价款及支付1.工程总价款为____元（大写：_______________________元整）。2.甲方应按照双方约定的付款节点及时支付乙方工程进度款。3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程价款。4.付款方式：（付款方式，如：银行转账、现金等）六、违约责任1.乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。3.因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用及由此产生的损失。4.因甲方原因导致工程无法正常进行，甲方应承担因此产生的费用及乙方损失。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.设计图纸

2.施工方案

3.技术规范

4.工程量清单

5.工程质保书

6.工程验收标准

7.付款凭证

8.工程进度报告

9.变更协议

10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程：认定标准为工程实际完成时间与合同约定完成时间不符。

2.甲方未按照约定时间支付工程进度款：认定标准为付款时间与合同约定付款时间不符。

3.工程质量不符合约定：认定标准为工程质量检验结果与合同约定质量标准不符。

4.甲方原因导致工程无法正常进行：认定标准为因甲方原因导致工程停工或延期。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.工程质量：指工程符合设计文件、技术规范和验收标准的要求。

4.质保期：指承包人对工程提供的保修期限。

5.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指未按约定时间支付款项时，应支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订变更协议。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方及时进行整改，直至满足合同约定的质量标准。

3.付款延误：

解决办法：甲方按时支付工程进度款，如有延误，支付滞纳金。

4.合同争议：

解决办法：协商解决，协商无果后，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1