2025建筑工程施工合同范本2

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总投资：二、合同金额2.1本合同施工总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。三、合同工期3.1合同工期自年__月__日起至年__月__日止。3.2工期延误及违约金按照双方约定的条款执行。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。4.2工程验收合格标准：五、付款方式及进度5.1双方约定工程进度付款，具体付款方式及进度按照附件《付款比例及时间》执行。5.2乙方完成工程后，甲方应按照约定及时支付尾款。六、甲乙双方的责任和义务6.1甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续和审批；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）按时支付工程款项；（4）协调解决工程中的争议和问题。6.2乙方责任：（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工；（2）保证工程质量，确保工程安全；（3）按期完成工程；（4）协助甲方办理工程验收手续。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未按约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工；（2）甲方未履行合同约定的其他义务，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。7.2乙方违约：（1）未按约定时间完成工程，甲方有权扣除违约金；（2）乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求返工、整改，并扣除相应款项；（3）乙方未履行合同约定的其他义务，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：年__月__日日期：年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和生效：确保双方在签订合具备相应的权利和能力，合同内容明确、完整，符合法律法规的规定。解决办法为双方仔细阅读合同条款，必要时可寻求专业法律人士的意见，确保合同的合法性和有效性。2.工程质量和标准：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合约定的标准。解决办法为甲方定期对工程质量进行检查，发现问题及时通知乙方整改。3.工程进度和工期：乙方应按期完成工程，如有工期延误，应提前通知甲方并协商解决。解决办法为双方约定合理的工期，乙方合理规划施工进度，确保工程按期完成。4.付款方式和进度：双方应按照约定的付款比例和时间进行付款，如有付款延误，应及时解决。解决办法为明确付款方式和进度，甲方按照工程进度及时支付工程款项。5.违约责任：双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法为双方明确违约责任，如有违约行为，对方有权根据合同约定要求违约方承担责任。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。解决办法为双方明确争议解决方式，积极沟通协商，寻求合理解决方案。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指承担项目建设责任，具备项目建设相关权利和能力的当事人。2.承包方（乙方）：指承担施工任务，具备相应施工资质和能力的当事人。3.工程质量：指工程符合国家及行业现行相关标准、规范要求的程度。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.工程验收：指对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家及行业相关标准的过程。7.付款比例及时间：指双方约定的工程进度付款的比例和时间安排。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。应用场合：1.适用于各类建筑工程的施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建设项目的施工。2.适用于建筑工程的发包方（甲方）与承包方（乙方）之间明确权利义务、规范施工行为的合同文件。补充条款：1.施工范围和内容的具体描述。2.设计变更的处理方式和费用承担。3.不可抗力事件的定义及影响工程的处理办法。4.工程保险的购买及责任分配。5.环境保护和安全生产的具体要求。6.工程资料的归档和保管。7.工程保修的期限和责任。8.双方约定的其他事