购买土方开挖合同范例

购买土方开挖合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

鉴于：

1.买方需对项目场地进行土方开挖，以满足工程进度及施工需求。

2.卖方具备从事土方开挖业务的专业资质，且愿意为买方提供土方开挖服务。

3.双方经友好协商，就土方开挖事宜达成如下协议：

一、土方开挖工程概况

1.工程地点：____________________________

2.工程范围：____________________________

3.工程量：____________________________

4.工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：______________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）工程质量保修金：人民币__________元整（大写：______________________），在工程竣工验收合格后__________日内无息退还。

三、工期及延期责任

1.工期：自合同签订之日起__________日内完成土方开挖工程。

2.延期责任：

（1）因卖方原因导致工期延误，每延误一日，卖方应向买方支付合同价款__________%的违约金；

（2）因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，工期相应顺延。

四、质量及验收标准

1.工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

2.验收标准：

（1）卖方应按照合同约定，在工程完工后__________日内向买方提交验收报告；

（2）买方应在收到验收报告后__________日内进行验收，并出具验收意见；

（3）工程验收合格后，双方签订验收合格证明。

五、违约责任

1.卖方未按合同约定完成土方开挖工程，每延误一日，卖方应向买方支付合同价款__________%的违约金；

2.买方未按合同约定支付款项，每逾期一日，买方应向卖方支付逾期付款金额__________%的违约金；

3.双方违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）土方开挖工程量清单；

（2）工程图纸；

（3）施工方案；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：______________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

1.买方需对项目场地进行土方开挖，以满足工程进度及施工需求。

2.卖方具备从事土方开挖业务的专业资质，且愿意为买方提供土方开挖服务。

3.丙方愿意担任本合同的监理方，对土方开挖工程进行全过程监理，确保工程质量、进度及安全。

4.双方经友好协商，就土方开挖事宜达成如下协议：

一、土方开挖工程概况

1.工程地点：____________________________

2.工程范围：____________________________

3.工程量：____________________________

4.工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：______________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，买方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）工程质量保修金：人民币__________元整（大写：______________________），在工程竣工验收合格后__________日内无息退还。

三、工期及延期责任

1.工期：自合同签订之日起__________日内完成土方开挖工程。

2.延期责任：

（1）因卖方原因导致工期延误，每延误一日，卖方应向买方支付合同价款__________%的违约金；

（2）因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，工期相应顺延。

四、质量及验收标准

1.工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

2.验收标准：

（1）卖方应按照合同约定，在工程完工后__________日内向买方提交验收报告；

（2）买方应在收到验收报告后__________日内进行验收，并出具验收意见；

（3）工程验收合格后，双方签订验收合格证明。

五、监理方责任及权利

1.监理方负责对土方开挖工程进行全过程监理，包括但不限于：施工准备、施工过程、工程验收等。

2.监理方有权要求卖方提供施工方案、技术交底、质量检验报告等相关资料。

3.监理方有权对卖方的施工行为进行监督，确保其符合合同约定及国家相关标准。

4.监理方有权对工程进度、质量、安全等方面提出整改意见，卖方应在规定时间内予以整改。

六、甲方权益保障

1.甲方有权要求卖方在施工过程中保持工程进度，确保工程按期完工。

2.甲方有权要求卖方保证工程质量，如发现质量问题，卖方应立即整改，直至符合要求。

3.甲方有权要求卖方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于：施工日志、质量检验报告等。

4.甲方有权对卖方的施工行为进行监督，如发现卖方存在违规行为，甲方有权要求其停止施工，并追究相应责任。

七、乙方的违约及限制条款

1.卖方未按合同约定完成土方开挖工程，每延误一日，卖方应向买方支付合同价款__________%的违约金；

2.卖方提供的工程材料不符合合同约定及国家相关标准，卖方应承担全部责任，并赔偿买方因此遭受的损失；

3.卖方在施工过程中出现安全事故，卖方应承担全部责任，并赔偿买方因此遭受的损失；

4.卖方不得擅自更改施工方案，如需更改，应经甲方同意；

5.卖方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）土方开挖工程量清单；

（2）工程图纸；

（3）施工方案；

（4）监理方资质证明；

（5）其他相关文件。

第三方介入的意义和目的在于确保土方开挖工程的质量、进度和安全，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于保障工程按期完工、确保工程质量、降低风险，并维护自身的利益。通过本合同的签订，甲乙丙三方明确了各自的权利和义务，为土方开挖工程的顺利进行奠定了基础。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

1.乙方具备从事建筑工程施工的专业资质，愿意为业主方提供土方开挖及基础施工服务。

2.丙方具备建筑工程监理资质，愿意担任本合同的监理方，对施工过程进行监督和管理。

3.双方经友好协商，就土方开挖及基础施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：____________________________

2.工程范围：土方开挖及基础施工

3.工程量：____________________________

4.工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：______________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后__________日内，业主方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后__________日内，业主方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，业主方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）工程质量保修金：人民币__________元整（大写：______________________），在工程竣工验收合格后__________日内无息退还。

三、工期及延期责任

1.工期：自合同签订之日起__________日内完成土方开挖及基础施工工程。

2.延期责任：

（1）因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任，并支付乙方因延误产生的合理费用；

（2）因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，工期相应顺延。

四、监理方责任及权利

1.监理方负责对工程进行全过程监理，包括但不限于：施工准备、施工过程、工程验收等。

2.监理方有权要求承包方提供施工方案、技术交底、质量检验报告等相关资料。

3.监理方有权对承包方的施工行为进行监督，确保其符合合同约定及国家相关标准。

4.监理方有权对工程进度、质量、安全等方面提出整改意见，承包方应在规定时间内予以整改。

五、承包方权益保障

1.承包方有权要求业主方按照合同约定支付工程款项，确保施工资金及时到位。

2.承包方有权要求业主方提供必要的施工条件，包括但不限于：施工场地、施工材料等。

3.承包方有权要求业主方对施工过程中的合理变更给予同意，并相应调整合同价款。

4.承包方有权对监理方的监理行为提出异议，如监理方存在违规行为，承包方有权要求其改正。

六、甲方违约及限制条款

1.业主方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，业主方应向承包方支付逾期付款金额__________%的违约金；

2.业主方未经承包方同意，擅自变更施工方案或工程范围，业主方应承担由此产生的额外费用；

3.业主方未提供必要的施工条件，导致施工进度延误，业主方应承担相应责任；

4.业主方不得要求承包方进行不合理的加班或降低工程质量标准。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）土方开挖及