国际工程承包合同范例

国际工程承包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“委托方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.承包方具有从事国际工程承包业务的合法资质和丰富经验。

2.委托方拟将位于__________的国际工程项目（以下简称“工程”）委托承包方进行承包。

3.双方经友好协商，就工程承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程投资：____________________

二、合同工期

1.合同工期：自合同生效之日起____年____月____日止。

2.工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，应向委托方支付____元违约金。

三、工程承包范围及质量要求

1.承包方负责工程的施工、安装、调试、试运行及保修等工作。

2.工程质量标准：符合我国现行国家标准及行业规范。

四、工程进度及款项支付

1.工程进度安排：详见附件一。

2.款项支付方式：

（1）合同签订后____个工作日内，委托方支付合同总价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，委托方支付该节点工程款；

（3）工程竣工验收合格后，委托方支付合同总价款的____%作为竣工款；

（4）保修期内，如发生保修事项，承包方应免费进行维修，维修费用由委托方承担。

五、合同变更及解除

1.合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应及时协商解决，必要时可解除合同。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿委托方损失。

2.委托方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，支付违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、工程进度安排

二、工程图纸及技术资料

三、其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主方拟将位于__________的国际工程项目（以下简称“工程”）委托承包方进行承包。

2.为确保工程质量、进度和安全，业主方决定聘请监理方作为第三方监理单位对工程进行全程监理。

3.双方经友好协商，就工程承包事宜及第三方监理服务达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程投资：____________________

二、承包方责任与义务

1.承包方负责工程的施工、安装、调试、试运行及保修等工作。

2.承包方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程质量符合我国现行国家标准及行业规范。

3.承包方应配合监理方进行现场监理，并及时向监理方报告工程进度、质量及安全情况。

三、监理方责任与义务

1.监理方负责对工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应按照合同约定的时间节点对工程进行现场检查，对发现的问题及时通知承包方整改。

3.监理方有权对工程进行抽样检测，对检测结果不符合要求的，有权要求承包方进行整改或重新施工。

四、业主方权益

1.业主方有权对工程进度、质量及安全进行监督，对不符合要求的，有权要求承包方进行整改或终止合同。

2.业主方有权要求承包方提供工程相关资料，包括施工图纸、技术文件、检验报告等。

3.业主方有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。

五、合同工期及违约责任

1.合同工期：自合同生效之日起____年____月____日止。

2.工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，应向业主方支付____元违约金。

3.因监理方原因造成工期延误的，监理方应承担相应责任，赔偿业主方损失。

六、工程款项支付

1.合同签订后____个工作日内，业主方支付合同总价款的____%作为预付款；

2.工程进度达到合同约定节点时，业主方支付该节点工程款；

3.工程竣工验收合格后，业主方支付合同总价款的____%作为竣工款；

4.保修期内，如发生保修事项，承包方应免费进行维修，维修费用由业主方承担。

七、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿业主方损失。

2.监理方未按合同约定履行监理职责的，应承担违约责任，赔偿业主方损失。

3.业主方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，支付违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，业主方、承包方、监理方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、工程进度安排

二、工程图纸及技术资料

三、其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有利于确保工程质量和安全，提高工程项目的整体效益。

2.监理方作为独立第三方，能够客观、公正地评估工程质量，维护业主方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为业主方，对工程项目的投资和运营负有最终责任，因此甲方权益应得到充分保障。

2.甲方通过主导合同条款，能够更好地控制工程进度、质量和成本，实现预期效益。

3.甲方在合同中享有广泛的监督权和决策权，有利于确保工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“承包商”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“业主”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丁方（以下简称“咨询方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.承包商具备从事国际工程项目承包的资质和能力，愿就位于__________的国际工程项目（以下简称“项目”）与业主进行合作。

2.业主为了确保项目的技术可行性和投资效益，决定聘请咨询方作为第三方提供专业咨询服务。

3.承包商、业主和咨询方经友好协商，就项目承包及咨询服务达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目内容：____________________

5.项目投资：____________________

二、承包商责任与义务

1.承包商负责项目的施工、安装、调试和保修工作。

2.承包商应按照项目设计和规范要求，确保项目质量、安全、进度符合合同约定。

三、咨询方责任与义务

1.咨询方负责提供项目的技术咨询、可行性研究、风险评估和项目管理建议。

2.咨询方应定期向业主和承包商提供咨询报告，并对报告内容负责。

四、业主权益

1.业主有权要求承包商按照合同约定的时间节点完成项目。

2.业主有权要求咨询方提供符合要求的咨询服务，并对咨询方的工作进行监督。

五、承包商权益

1.承包商有权要求业主按照合同约定支付工程款。

2.承包商有权要求咨询方提供准确、及时的技术支持和服务。

3.承包商有权在项目实施过程中对咨询方的建议提出异议。

六、合同工期及违约责任

1.合同工期：自合同生效之日起____年____月____日止。

2.工期延误责任：因承包商原因造成工期延误的，每延误一日，应向业主支付____元违约金。

3.因咨询方原因造成工期延误的，咨询方应承担相应责任，赔偿承包商损失。

七、工程款项支付

1.合同签订后____个工作日内，业主支付合同总价款的____%作为预付款；

2.工程进度达到合同约定节点时，业主支付该节点工程款；

3.工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的____%作为竣工款；

4.保修期内，如发生保修事项，承包商应免费进行维修，维修费用由业主承担。

八、违约责任

1.业主未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，支付违约金。

2.承包商未按合同约定完成项目的，应承担违约责任，赔偿业主损失。

3.咨询方未按合同约定提供咨询服务的，应承担违约责任，赔偿业主和承包商损失。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，承包商、业主、咨询方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为承包商，对项目的实施具有主导权，确保其权益得到充分保障。