建筑工程业主合同(2025年)

建筑工程业主合同(2025年)合同编号：__________建筑工程业主合同（2025年）地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备建设项目的主体资格；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该项目的建设任务。为了明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自开工之日起至__________日竣工交付。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后______日内向甲方提交工程预算书，经甲方确认后执行。2.3乙方应按照约定的价格完成工程，不得擅自提高价格。如因材料价格变动等客观原因导致成本上升，乙方应向甲方报告，经甲方确认后方可调整合同价格。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：__________3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合，不得拒绝。3.4工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告。甲方收到报告后______日内组织验收，乙方应按要求提供相关资料，配合验收。3.5工程质量保修：乙方对工程质量负责______年，自工程竣工验收合格之日起计算。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。4.2乙方应制定详细的施工计划，报甲方备案。4.3甲方应按时支付工程进度款，不得无故拖欠。五、付款方式5.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。5.2工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%。5.3工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的______%。5.4剩余款项在保修期满后______日内一次性支付。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.乙方资质证明文件5.其他相关文件一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.乙方资质证明文件5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.建筑工程业主合同：指业主与承包商之间签订的关于建筑工程项目的合同。2.承包商：指具备相应资质和能力，承担建筑工程项目建设的单位或个人。3.工程质量：指工程符合国家标准、行业标准和设计文件要求的程度。4.工程进度：指工程按照合同约定的工期完成的情况。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定详细的施工计划，报甲方备案，并按照计划施工。如遇特殊情况导致进度延误，应及时与甲方沟通，寻求谅解和支持。2.工程质量问题：乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。3.工程款支付问题：甲方应按时支付工程进度款，不得无故拖欠。如甲方资金紧张，应与乙方沟通，寻求延期支付的解决方案。4.合同纠纷：双方应通过友好协商解决合同纠纷；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建筑工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力