砼浇捣劳务分包合同

砼浇捣劳务分包合同合同编号：__________甲方（以下简称“承包方”）基本信息：名称：____________________地址：_________________联系方式：_________________乙方（以下简称“分包方”）基本信息：名称：____________________地址：_________________联系方式：_________________第一章：定义与术语1.1定义除非本合同另有规定，以下术语在本合同中的含义如下：（1）“工程”是指位于__________的建筑工程项目，具体范围见附件一。（2）“砼浇捣劳务”是指乙方按照甲方的要求，为工程提供砼浇捣的施工服务。（3）“分包方”指甲方将砼浇捣劳务部分发包给乙方，乙方按照本合同约定完成砼浇捣劳务的法人或其他组织。（4）“承包方”指甲方将砼浇捣劳务部分发包给乙方的法人或其他组织。1.2术语解释如本合同中的术语与国家相关法律法规、行业标准及规范的定义不符，应以国家相关法律法规、行业标准及规范为准。第二章：分包范围与要求2.1分包范围乙方根据甲方的委托，承担以下砼浇捣劳务：（1）按照工程设计图纸、施工方案及施工规范，完成砼浇捣工作；（2）负责砼浇捣施工所需的材料、设备、机具的运输、保管及维护；（3）负责砼浇捣施工过程中的质量、安全、环保等相关工作；（4）其他与砼浇捣劳务相关的工作。2.2分包要求乙方在履行分包义务时，应遵循以下要求：（1）严格按照国家相关法律法规、行业标准及规范进行施工；（2）保证砼浇捣施工质量，满足工程设计及甲方要求；（3）保证施工安全，防止发生；（4）保护环境，遵守环保法规。第三章：合同价格与支付3.1合同价格本合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。3.2支付方式甲方按照以下方式向乙方支付合同款项：（1）预付款：在合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）进度款：乙方根据实际完成的砼浇捣工作量，向甲方提交进度款申请，甲方审核同意后支付；（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核同意后支付剩余款项。第四章：工期与质量4.1工期本工程砼浇捣劳务分包工期为______天，自合同签订之日起计算。4.2工期延误因以下原因导致工期延误，乙方不承担违约责任：（1）不可抗力；（2）甲方原因导致的工程变更、停工、窝工等；（3）其他非乙方原因导致的工期延误。4.3质量标准乙方应保证砼浇捣施工质量符合以下标准：（1）国家相关法律法规、行业标准及规范；（2）工程设计要求；（3）甲方要求。第五章：甲方权利与义务5.1甲方权利（1）监督乙方按照合同约定履行分包义务；（2）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行检查；（3）根据合同约定，对乙方进行考核、评价。5.2甲方义务（1）提供必要的施工图纸、技术资料及施工方案；（2）提供施工所需的场地、水、电等基础设施；（3）按时支付合同款项；（4）协调处理与工程相关的审批、报建等手续。第六章：乙方权利与义务6.1乙方权利（1）依据本合同约定收取合同款项；（2）要求甲方提供施工所需的技术资料、施工图纸及施工方案；（3）在甲方原因导致工期延误或工程变更时，有权要求甲方延长工期或增加合同价款；（4）对甲方提供的施工场地、水、电等基础设施提出合理要求。6.2乙方义务（1）严格按照本合同约定完成砼浇捣劳务分包工作；（2）自行负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管及维护；（3）保证施工过程中的质量、安全、环保符合相关法律法规及甲方要求；（4）接受甲方及监理单位的监督、检查，及时整改存在的问题；（5）按时向甲方提交工程进度、质量、安全等方面的报告。第七章：工程变更与调整7.1工程变更在合同履行过程中，如甲方因设计变更、工程需要等原因需对砼浇捣劳务分包范围进行调整，双方应协商一致，签订书面变更协议。7.2工程调整因工程变更导致乙方施工成本增加或减少，双方按照以下原则进行调整：（1）增加部分，双方协商确定新的合同价款，乙方按照新合同价款完成施工；（2）减少部分，双方协商确定减少的合同价款，甲方退还乙方相应的预付款或进度款。第八章：质量保证与售后服务8.1质量保证乙方对完成的砼浇捣劳务质量承担以下保证责任：（1）自工程竣工验收合格之日起，质保期为______个月；（2）质保期内，如因乙方原因导致砼浇捣质量问题，乙方应无条件进行修复或返工；（3）质保期外，如因乙方原因导致砼浇捣质量问题，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的损失。8.2售后服务乙方应在质保期内提供以下售后服务：（1）对甲方提出的质量问题及时进行答复，并提供解决方案；（2）根据甲方要求，提供现场技术服务；（3）协助甲方处理与砼浇捣劳务相关的投诉、纠纷等。第九章：违约责任9.1甲方违约如甲方违反本合同约定，应承担以下违约责任：（1）逾期支付合同款项，每逾期一日，按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金；（2）未按约定提供施工场地、水、电等基础设施，导致乙方无法按时完成施工，应赔偿乙方因此遭受的损失；（3）其他甲方原因导致乙方无法履行合同义务，应承担相应违约责任。9.2乙方违约如乙方违反本合同约定，应承担以下违约责任：（1）逾期完成工程，每逾期一日，按合同总价款的______%向甲方支付违约金；（2）施工质量不符合约定标准，应无条件进行修复或返工；（3）未按约定履行售后服务，应承担相应违约责任。第十章：争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3在诉讼期间，双方应继续履行本合同，除非仲裁或法院有其他裁决。10.4诉讼费用、仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十一章：知识产权11.1乙方在履行本合同过程中所形成的知识产权，包括但不限于技术秘密、施工方法、图纸等，归乙方所有。11.2未经乙方书面同意，甲方不得将乙方的知识产权泄露给任何第三方，也不得用于本合同以外的其他项目。11.3甲方提供的施工图纸、技术资料等知识产权，归甲方所有。乙方应予以保密，并不得用于本合同以外的其他用途。第十二章：保密条款12.1双方在履行本合同过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。12.2保密义务不因本合同的终止或解除而终止，双方应继续承担保密义务，直至相关信息成为公开信息。12.3双方因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十三章：不可抗力13.1本合同所称“不可抗力”，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政策变动等。13.2因不可抗力导致一方不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.3双方应协商延长合同期限，或者根据实际情况，部分或全部免除受影响方的合同义务。第十四章：合同终止与解除14.1在以下情况下，甲方有权终止或解除本合同：（1）乙方严重违反本合同约定，经甲方催告后仍未改正；（2）乙方破产、解散或丧失民事行为能力；（3）不可抗力导致合同无法履行。14.2在以下情况下，乙方有权终止或解除本合同：（1）甲方未按时支付合同款项，经乙方催告后仍未支付；（2）甲方严重违反本合同约定，经乙方催告后仍未改正；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十五章：其他条款15.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______