建设工程安装合同(2025年)

建设工程安装合同(2025年)合同编号：__________签订日期：__________单位名称：__________单位地址：__________联系人：__________联系电话：__________单位名称：__________单位地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________第三条工程质量3.1工程质量标准：__________3.2质量验收：__________3.3质量保修：__________第四条合同价款4.1合同总价：__________4.2付款方式：__________4.3付款进度：__________4.4价款调整：__________4.5合同款结算：__________第五条承包商义务5.1承包商应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程建设。5.2承包商应按照合同约定的时间节点向业主提交工程进度报告。5.3承包商应承担工程建设过程中的安全生产责任，确保工程建设安全。5.4承包商应保证工程质量，对工程质量问题负责修复、加固或重新建设。5.5承包商应按照合同约定提供工程资料、技术支持和售后服务。第六条业主义务6.1业主应按照合同约定支付合同价款。6.2业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件和支持。6.3业主应协助承包商办理工程建设相关的审批、验收手续。6.4业主应在合同约定的时间内对承包商提交的工程进度报告进行审核。6.5业主应在合同约定的时间内对工程质量问题进行处理。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。7.2承包商未按照合同约定完成工程建设的，业主有权按照约定扣除相应的合同价款。7.3业主未按照合同约定支付合同价款的，承包商有权按照约定停止施工。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完合同价款之日起终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.材料及设备清单

4.工程量清单

5.施工组织设计

6.安全生产措施

7.工程验收标准

8.质量保证书

9.售后服务承诺二、违约行为及认定：

1.工期延误：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。

2.工程质量不符合约定：指工程质量不符合合同约定的质量标准。

3.承包商未按约定提供服务：指承包商未按照合同约定提供工程资料、技术支持和售后服务。

4.业主未按约定支付价款：指业主未按照合同约定时间节点支付合同价款。

5.其他违约行为：指合同双方在履行合同过程中发生的，导致合同无法履行或造成对方损失的行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.工程量清单：指明细列出工程所需完成的各项工程量和工程内容的文档。

4.质量保修：指承包商对已完成的工程在一定期限内承担修复、加固或重新建设的责任。

5.违约责任：指合同双方在履行合同过程中违反合同约定所应承担的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期。

2.工程质量问题：加强质量监管，发现问题及时整改。严重质量问题导致工程无法使用，承包商需重新建设。

3.付款问题：双方按照合同约定的时间节点支付和收取款项。如有一方未按约定支付，对方可停止施工或暂停提供服务，待问题解决后继续执行。

4.合同履行过程中的争议：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的安装工程，如建筑智能化系