2024版数据中心电缆工程承包合同规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心电缆工程承包合同规范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同双方资质及证明文件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目工期2.5项目投资及资金来源3.工程承包内容3.1工程承包范围3.2工程承包方式3.3工程承包标准3.4工程承包质量要求4.工程设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计文件及图纸要求4.4设计变更及调整5.工程施工要求5.1施工组织设计5.2施工进度安排5.3施工质量保证措施5.4施工安全措施5.5施工环境保护措施6.材料设备供应6.1材料设备采购要求6.2材料设备质量保证6.3材料设备供应进度6.4材料设备验收及保管7.工程结算与支付7.1工程结算方式7.2工程支付方式7.3工程款支付节点7.4付款条件及违约责任8.保修与维修8.1工程保修期限8.2工程保修范围8.3工程保修责任8.4工程保修费用9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同生效日期13.3合同份数及保管14.合同签署及附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式甲方地址：（甲方详细地址）联系电话：（甲方联系电话）电子邮箱：（甲方电子邮箱）乙方地址：（乙方详细地址）联系电话：（乙方联系电话）电子邮箱：（乙方电子邮箱）1.3合同双方资质及证明文件（1）企业法人营业执照副本；（2）资质证书副本；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证；（5）其他相关证明文件。（1）企业法人营业执照副本；（2）资质证书副本；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证；（5）其他相关证明文件。2.项目概况2.1项目名称本合同项目名称为：（项目名称）。2.2项目地点项目地点：（项目详细地址）。2.3项目规模及范围项目规模：（项目规模描述，如：总建筑面积、总占地面积等）。项目范围：（项目具体建设内容描述，如：建筑、安装、装饰、装修等）。2.4项目工期项目工期：（项目工期描述，如：自合同生效之日起至（完工日期）止）。2.5项目投资及资金来源项目总投资：（项目总投资金额）。资金来源：（资金来源描述，如：自筹资金、银行贷款等）。3.工程承包内容3.1工程承包范围本合同工程承包范围为：（工程承包具体内容描述，如：主体结构、装饰装修、设备安装等）。3.2工程承包方式本合同采用（工程承包方式描述，如：施工总承包、专业分包等）。3.3工程承包标准本合同工程承包标准按照（国家标准、行业标准、企业标准等）执行。3.4工程承包质量要求本合同工程承包质量要求达到（合格、优良、国家标准等）。4.工程设计要求4.1设计依据（1）国家及地方相关法律法规；（2）国家标准、行业标准；（3）甲方提供的项目需求文件；（4）其他相关设计依据。4.2设计标准工程设计标准按照（国家标准、行业标准、企业标准等）执行。4.3设计文件及图纸要求（1）设计文件完整、准确；（2）图纸清晰、规范；（3）设计文件及图纸应经甲方审核批准。4.4设计变更及调整（1）乙方提出设计变更及调整申请；（2）甲方审核并批准；（3）乙方按照批准的设计变更及调整进行设计。5.工程施工要求5.1施工组织设计（1）施工进度计划；（2）施工方案；（3）施工安全措施；（4）施工质量保证措施；（5）施工环境保护措施。5.2施工进度安排施工进度安排如下：（1）施工准备阶段：自合同生效之日起至（施工准备完成日期）止；（2）主体结构施工阶段：自（主体结构施工开始日期）至（主体结构施工结束日期）止；（3）装饰装修施工阶段：自（装饰装修施工开始日期）至（装饰装修施工结束日期）止；（4）设备安装施工阶段：自（设备安装施工开始日期）至（设备安装施工结束日期）止。5.3施工质量保证措施（1）建立健全质量管理体系；（2）严格按照设计文件和施工规范进行施工；（3）加强施工过程中的质量控制；（4）做好施工记录和资料整理。5.4施工安全措施（1）建立健全安全生产责任制；（2）加强施工现场安全管理；（3）做好施工人员安全培训；（4）严格执行安全操作规程。5.5施工环境保护措施（1）遵守国家及地方环保法律法规；（2）采取有效措施减少施工过程中对环境的影响；（3）做好施工现场的环保设施建设和管理；（4）及时处理施工过程中产生的废弃物。6.材料设备供应6.1材料设备采购要求（1）选用符合国家标准、行业标准和设计要求的产品；（2）保证材料设备的质量和性能；（3）按照合同约定的时间供应材料设备。6.2材料设备质量保证（1）符合国家标准、行业标准；（2）质量检验合格；（3）有相应的质量检验报告。6.3材料设备供应进度材料设备供应进度如下：（1）施工准备阶段：自合同生效之日起至（材料设备供应完成日期）止；（2）主体结构施工阶段：自（材料设备供应开始日期）至（材料设备供应结束日期）止；（3）装饰装修施工阶段：自（材料设备供应开始日期）至（材料设备供应结束日期）止；（4）设备安装施工阶段：自（材料设备供应开始日期）至（材料设备供应结束日期）止。6.4材料设备验收及保管（1）乙方应提供材料设备的合格证明文件；（2）甲方应在收到材料设备后进行验收；（3）验收合格后，材料设备由甲方负责保管；（4）验收不合格的，乙方应负责更换或退货。8.工程结算与支付8.1工程结算方式（1）按工程进度分阶段结算；（2）按实际完成工程量结算；（3）按合同约定的结算周期进行结算。8.2工程支付方式工程支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款；（2）工程进度达到设计文件规定的主要节点，甲方支付该节点工程款的60%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付该节点工程款的30%；（4）剩余工程款在保修期满后支付。8.3工程款支付节点工程款支付节点如下：（1）基础工程完成并经验收合格后支付基础工程款的60%；（2）主体结构完成并经验收合格后支付主体结构工程款的60%；（3）装饰装修完成并经验收合格后支付装饰装修工程款的60%；（4）设备安装完成并经验收合格后支付设备安装工程款的60%；（5）工程竣工验收合格后支付剩余工程款的30%。8.4付款条件及违约责任付款条件如下：（1）乙方提交完整的工程结算报告和验收报告；（2）甲方对工程结算报告和验收报告无异议；（3）工程验收合格。违约责任如下：（1）若乙方未按时提交工程结算报告和验收报告，甲方有权暂缓支付相应工程款；（2）若甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。9.保修与维修9.1工程保修期限本合同工程保修期限为：（保修期限描述，如：自竣工验收合格之日起两年）。9.2工程保修范围本合同工程保修范围包括：（1）主体结构工程；（2）装饰装修工程；（3）设备安装工程；（4）其他约定的保修范围。9.3工程保修责任（1）对保修范围内的质量问题进行维修；（2）提供必要的维修配件；（3）确保维修质量。9.4工程保修费用保修期内发生的维修费用由乙方承担。10.合同变更与解除10.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因国家政策调整导致合同无法履行；（3）双方协商一致。10.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约；（3）合同约定的解除条件成立。10.3合同变更与解除程序合同变更与解除程序如下：（1）提出变更或解除合同的一方应书面通知另一方；（2）双方应在接到通知后（通知期限描述，如：30日内）予以回复；（3）经双方协商一致，签订变更或解除合同协议。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序如下：（1）双方应进行协商；（2）协商不成的，可申请调解；（3）调解不成的，可申请仲裁或诉讼。11.3争议解决机构争议解决机构如下：（1）双方协商确定的调解机构；（2）仲裁委员会；（3）人民法院。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同生效条件如下：（1）合同双方签字盖章；（2）合同已履行完全部审批手续；（3）合同已送达双方。12.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程竣工；（2）合同约定的保修期满；（3）合同解除或终止。12.3合同终止程序合同终止程序如下：（1）双方书面通知对方合同终止；（2）合同终止后，双方应进行工程结算和支付；（3）双方应清理合同关系，妥善处理遗留问题。13.其他约定事项13.1合同附件合同附件如下：（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）合同变更及补充协议；（4）其他相关文件。13.2合同生效日期合同生效日期：（合同生效具体日期）。13.3合同份数及保管本合同一式（合同份数）份，甲方执（份数）份，乙方执（份数）份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署及附件14.1合同签署本合同由甲方和乙方代表签字盖章，自双方代表签字盖章之日起生效。14.2附件（1）合同；（2）合同附件清单；（3）合同双方盖章证明；（4）其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，根据本合同约定参与合同履行或提供相关服务的独立法人或其他组织。第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测方、验收方、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正、公平，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1监理方监理方负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量符合合同要求。监理方应具备相应的资质和经验，并按照合同约定履行职责。16.2咨询方咨询方提供专业的技术或管理咨询，协助甲方或乙方解决合同履行过程中遇到的问题。咨询方应具备相应的专业知识和经验。16.3检测方检测方负责对工程材料、设备、工程质量进行检测，确保其符合合同约定的标准。检测方应具备相应的资质和检测设备。16.4验收方验收方负责对工程进行竣工验收，确认工程是否符合合同要求。验收方应具备相应的资质和经验。16.5保险公司保险公司根据合同约定，为甲方、乙方或工程提供相应的保险服务，如工程保险、责任保险等。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围、风险等因素确定。责任限额应在合同中明确约定。17.2责任限额调整如因不可抗力等原因导致第三方责任增加，双方可协商调整责任限额。18.第三方责任划分18.1第三方责任范围第三方的责任范围应限于其提供的服务内容，如监理方的责任限于对工程施工过程的监督管理。18.2第三方与其他各方责任划分（1）第三方与甲方责任划分：第三方在提供服务的范围内对甲方负责，甲方对第三方的服务进行监督和评价。（2）第三方与乙方责任划分：第三方在提供服务的范围内对乙方负责，乙方对第三方的服务进行监督和评价。（3）第三方与工程责任划分：第三方对工程的质量、进度、安全等承担相应的责任。19.第三方介入程序19.1第三方介入申请甲乙双方均可向第三方提出介入申请，第三方应在接到申请后（申请期限描述，如：10日内）予以回复。19.2第三方介入审查第三方在接到介入申请后，应进行审查，确认是否具备介入条件。19.3第三方介入实施第三方在确认介入条件后，应按照合同约定履行职责，并及时向甲乙双方报告工作进展。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用由甲方、乙方或工程承担，具体费用承担方式应在合同中明确约定。20.2费用支付第三方介入费用应在合同约定的支付节点支付，如工程进度款、验收款等。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式第三方介入争议解决方式同本合同第11.1节约定的争议解决方式。21.2争议解决程序第三方介入争议解决程序同本合同第11.2节约定的争议解决程序。22.第三方介入合同终止22.1合同终止条件第三方介入合同终止条件同本合同第12.2节约定的合同终止条件。22.2合同终止程序第三方介入合同终止程序同本合同第12.3节约定的合同终止程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件及图纸要求：设计文件应完整、准确，图纸清晰、规范，并经甲方审核批准。说明：设计文件包括但不限于初步设计文件、施工图设计文件、设计变更文件等。2.施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、施工安全措施、施工质量保证措施、施工环境保护措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，应确保施工的顺利进行。3.材料设备采购清单要求：材料设备采购清单应详细列出所需材料的名称、规格、型号、数量、单价等信息。说明：采购清单是材料设备采购的重要依据，确保采购的准确性和完整性。4.工程进度报告要求：工程进度报告应包括工程进度情况、已完成工程量、下阶段工作计划等。说明：工程进度报告是监控工程进度的重要工具，有助于及时发现问题并采取措施。5.工程结算报告要求：工程结算报告应包括工程结算依据、结算内容、结算金额、结算依据等。说明：工程结算报告是工程款支付的重要依据，确保结算的准确性和公正性。6.工程验收报告要求：工程验收报告应包括工程验收依据、验收内容、验收结果、验收结论等。说明：工程验收报告是工程竣工验收的重要文件，确保工程质量符合要求。7.工程保修单要求：工程保修单应包括工程保修期限、保修范围、保修责任等。说明：工程保修单是工程保修的重要凭证，确保保修服务的顺利实施。8.合同变更及补充协议要求：合同变更及补充协议应详细列明变更内容、变更原因、变更影响等。说明：合同变更及补充协议是合同履行过程中的重要文件，确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按时支付工程款，应支付违约金，违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。示例：甲方未按时支付工程款，应支付乙方违约金，违约金按中国人民银行同期贷款利率计算，自逾期之日起至实际支付之日止。（2）未按时提供设计文件，应赔偿乙方因等待设计文件而造成的损失。示例：甲方未按时提供设计文件，导致乙方施工进度延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按时完成工程，应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：乙方未按时完成工程，应支付甲方违约金，违约金按合同约定比例计算，自逾期之日起至实际完成之日止。（2）工程质量不符合合同要求，应进行整改，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：乙方施工的工程质量不符合合同要求，应进行整改，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定（1）第三方未按时提供相关服务，应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：第三方未按时提供检测服务，应支付甲方违约金，违约金按合同约定比例计算，自逾期之日起至实际完成之日止。（2）第三方提供的服务不符合合同要求，应进行整改，并赔偿相关方因此造成的损失。示例：第三方提供的监理服务不符合合同要求，应进行整改，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024版数据中心电缆工程承包合同规范1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1承包方基本信息1.2发包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程承包范围3.1电缆敷设工程3.2电缆桥架安装工程3.3电缆附件安装工程3.4其他相关工程4.工程承包方式4.1全承包方式4.2分包方式4.3其他承包方式5.工程承包价格5.1工程总造价5.2付款方式5.3付款时间6.工程进度6.1工程开始时间6.2工程完成时间6.3工程进度要求7.工程质量标准7.1电缆质量要求7.2安装质量要求7.3工程验收标准8.工程验收8.1验收程序8.2验收时间8.3验收标准9.工程变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更价格10.工程保险10.1保险种类10.2保险期限10.3保险费用11.工程安全11.1安全生产责任11.2安全生产措施11.3安全生产事故处理12.环境保护12.1环境保护要求12.2环境保护措施12.3环境污染处理13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：________________1.1.2承包方地址：________________1.1.3承包方法定代表人：________________1.1.4承包方联系电话：________________1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称：________________1.2.2发包方地址：________________1.2.3发包方法定代表人：________________1.2.4发包方联系电话：________________2.工程概况2.1工程名称：2024版数据中心电缆工程2.2工程地点：________________2.3工程规模：________________2.4工程类别：数据中心电缆敷设及桥架安装工程3.工程承包范围3.1电缆敷设工程：包括室内外电缆敷设、电缆桥架敷设等3.2电缆桥架安装工程：包括电缆桥架的安装、固定、接地等3.3电缆附件安装工程：包括电缆终端头、接头的制作、安装等3.4其他相关工程：包括电缆井、电缆沟、电缆隧道等辅助设施的施工4.工程承包方式4.1承包方式：全承包方式4.2承包范围：包括设计、采购、施工、验收等全过程5.工程承包价格5.1工程总造价：人民币________________元整5.2付款方式：分阶段支付，按工程进度结算5.3付款时间：每个阶段完成后，发包方在收到承包方提交的结算资料后____个工作日内支付6.工程进度6.1工程开始时间：________________6.2工程完成时间：________________6.3工程进度要求：每月完成总工程量的____%，确保按期完成工程7.工程质量标准7.1电缆质量要求：符合国家标准GB/T12706《额定电压0.6/1kV～220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》7.2安装质量要求：符合国家标准GB/T50169《建筑电气工程施工质量验收规范》7.3工程验收标准：按照国家标准和行业规范执行8.工程验收8.1验收程序8.1.1验收申请：承包方完成工程后，向发包方提出验收申请。8.1.2验收组织：由双方共同组织成立验收小组，负责工程验收。8.1.3验收内容：包括工程质量、工程进度、工程资料等。8.1.4验收方式：现场检查、资料审核、功能测试等。8.2验收时间：自承包方提交验收申请之日起____个工作日内完成。8.3验收标准8.3.1符合国家及行业相关标准和规范。8.3.2工程质量达到合同约定的质量标准。8.3.3工程进度符合合同约定的进度要求。9.工程变更9.1变更原因：因设计变更、工程量增加、不可抗力等因素导致工程变更。9.2变更程序9.2.1承包方提出变更申请，并提交变更原因及变更内容。9.2.2发包方审查变更申请，确认变更必要性及合理性。9.2.3双方协商确定变更方案及变更价格。9.3变更价格9.3.1变更价格按实际发生费用计算。9.3.2变更价格纳入合同总价。10.工程保险10.1保险种类：建筑工程一切险、第三者责任险等。10.2保险期限：自工程开工之日起至工程验收合格之日止。10.3保险费用：由承包方承担，并在合同中明确保险费用。11.工程安全11.1安全生产责任：承包方负责工程安全生产，确保施工人员安全。11.2安全生产措施：包括安全教育培训、安全防护设施、安全检查等。11.3安全生产事故处理：发生事故时，承包方应立即采取措施，并按规定报告。12.环境保护12.1环境保护要求：遵守国家及地方环保法规，采取措施减少施工对环境的影响。12.2环境保护措施：包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。12.3环境污染处理：发生环境污染事故时，承包方应立即处理，并承担相应责任。13.违约责任13.1违约行为：包括未按期完成工程、质量不符合要求、未履行合同义务等。13.2违约责任13.2.1承包方未按期完成工程的，应支付违约金，并承担相应的损失。13.2.2工程质量不符合要求的，承包方应无条件返工，直至符合要求。13.2.3未履行合同义务的，应承担相应的法律责任。14.合同解除与终止14.1合同解除条件：包括不可抗力、合同一方违约等。14.2合同终止程序：合同一方提出解除合同，经双方协商一致后解除。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲、乙双方之外的独立法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。1.2第三方介入的范围：第三方介入可能涉及工程咨询、监理、检测、评估、仲裁、调解等活动，具体介入范围由双方在合同中约定。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申请：任何一方需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入的原因、目的和预期效果。2.2第三方介入的批准：对方收到申请后，应在____个工作日内予以批准或拒绝，并说明理由。2.3第三方介入的选定：双方共同选定合适的第三方，或由一方选定后经对方同意。3.第三方介入的责任和权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、公正、客观地履行职责。3.1.2第三方在介入过程中，如因自身原因导致工作失误，应承担相应的法律责任。3.1.3第三方应保守合同双方的商业秘密。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的资料和协助。3.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出建议或要求。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方对甲方承担的责任限于其介入范围，甲方对工程的整体责任不因第三方介入而免除。4.1.2第三方的工作成果需经甲方确认后方可生效。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方对乙方承担的责任限于其介入范围，乙方对工程的整体责任不因第三方介入而免除。4.2.2第三方的工作成果需经乙方确认后方可生效。4.3第三方与甲、乙双方的关系：4.3.1第三方与甲、乙双方均为合同当事人，其权利和义务应平等对待。4.3.2第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由双方在合同中约定，包括但不限于：5.1.1第三方因自身原因导致工作失误造成的直接经济损失。5.1.2第三方违反保密义务造成的损失。5.1.3第三方违反法律法规造成的损失。5.2.1第三方的工作内容和性质。5.2.2第三方的工作难度和风险。5.2.3第三方的专业能力和信誉。5.3第三方责任限额的调整：如双方认为有必要，可协商调整第三方责任限额。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入导致合同内容变更的，双方应协商一致，签订补充协议，并对合同相关条款进行相应调整。6.2补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。7.2第三方介入的费用包括但不限于：7.2.1第三方的服务费用。7.2.2第三方所需的其他费用。7.3第三方介入的费用支付方式由双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方基本信息表要求：详细列出甲乙双方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人、联系电话等。2.附件二：工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、类别等信息。3.附件三：工程承包范围表要求：详细列出电缆敷设、桥架安装、附件安装等工程的详细内容和要求。4.附件四：工程承包方式及价格明细表要求：详细列出承包方式、价格构成、付款方式、时间等信息。5.附件五：工程进度计划表要求：详细列出工程开始时间、完成时间、每月进度要求等信息。6.附件六：工程质量标准及验收标准表要求：详细列出电缆质量、安装质量、验收标准等信息。7.附件七：工程变更记录表要求：详细记录工程变更的原因、程序、价格等信息。8.附件八：工程保险单要求：提供工程保险单据，包括保险种类、期限、费用等信息。9.附件九：安全生产措施及事故处理记录表要求：详细记录安全生产措施、事故处理过程及结果等信息。10.附件十：环境保护措施及污染处理记录表要求：详细记录环境保护措施、污染处理过程及结果等信息。11.附件十一：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的原因、目的、范围、责任等信息。12.附件十二：合同变更及补充协议要求：详细记录合同变更及补充协议的内容，包括变更原因、条款等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按期完成工程。1.2承包方工程质量不符合约定。1.3承包方未履行保密义务。1.4发包方未按约定支付款项。1.5第三方未按约定履行职责。1.6其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工等。2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定，一般不超过实际损失的一定比例。2.3赔偿损失包括直接损失和间接损失，由违约方承担。2.4返工费用由违约方承担。3.示例说明：3.1承包方未按期完成工程，导致工程延期。违约方应支付违约金，并承担由此造成的损失。3.2承包方安装的电缆质量不合格，导致工程无法正常运行。违约方应无条件返工，直至符合要求，并承担返工费用。3.3第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密。第三方应承担相应的法律责任，并赔偿损失。全文完。2024版数据中心电缆工程承包合同规范2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间及地点1.3合同生效条件1.4合同签订方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资估算2.6项目工期3.承包人义务3.1施工准备3.2施工组织3.3质量保证3.4进度保证3.5安全保证3.6环境保护4.发包人义务4.1工程设计4.2投资保障4.3配合施工4.4支付义务5.工程价款5.1工程价款组成5.2工程价款支付方式5.3付款条件5.4预付款5.5结算与竣工结算6.合同变更与解除6.1变更程序6.2变更内容6.3解除条件6.4解除程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3第三方违约责任9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力发生时的处理9.3不可抗力解除后的处理10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸11.3附件三：合同附件清单12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件效力14.4合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称：____________________1.1.2发包方地址：____________________1.1.3发包方联系人：____________________1.1.4发包方联系电话：____________________1.1.5承包方名称：____________________1.1.6承包方地址：____________________1.1.7承包方联系人：____________________1.1.8承包方联系电话：____________________1.2合同订立时间及地点1.2.1合同订立时间：____________________1.2.2合同订立地点：____________________1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章1.3.2发包方支付预付款1.3.3合同文件齐全1.4合同签订方式1.4.1面签1.4.2邮寄2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：数据中心电缆工程2.2项目地点2.2.1项目地点：____________________2.3项目规模2.3.1总建筑面积：____________________平方米2.3.2电缆总长度：____________________米2.4项目内容2.4.1电缆敷设2.4.2电缆桥架安装2.4.3电缆头制作与连接2.5项目投资估算2.5.1投资估算：____________________元2.6项目工期2.6.1施工工期：____________________个月3.承包人义务3.1施工准备3.1.1提前进行现场勘查3.1.2编制施工组织设计3.1.3配备施工人员及设备3.2施工组织3.2.1严格按照设计文件和规范施工3.2.2确保施工质量、安全和进度3.3质量保证3.3.1执行国家有关工程质量标准3.3.2对施工过程中出现的问题及时整改3.4进度保证3.4.1按照合同约定的工期完成工程3.4.2如遇特殊情况，需及时通知发包方3.5安全保证3.5.1严格遵守国家安全生产法规3.5.2配备必要的安全设施和防护用品3.6环境保护3.6.1遵守国家环境保护法规3.6.2减少施工对周边环境的影响4.发包人义务4.1工程设计4.1.1提供完整的工程设计图纸及资料4.1.2对设计文件进行审核和确认4.2投资保障4.2.1确保工程投资按合同约定及时到位4.2.2对工程资金使用进行监管4.3配合施工4.3.1提供施工所需的场地和条件4.3.2协助承包人解决施工过程中遇到的问题4.4支付义务4.4.1按合同约定支付工程款项4.4.2对违约支付承担违约责任5.工程价款5.1工程价款组成5.1.1直接费用5.1.2间接费用5.1.3利润5.2工程价款支付方式5.2.1预付款5.2.2进度款5.2.3竣工结算款5.3付款条件5.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付5.3.2进度款：每完成一定比例的工程量后支付5.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后支付5.4预付款5.4.1预付款比例：合同总价的10%5.4.2预付款退还：工程竣工结算后无息退还5.5结算与竣工结算5.5.1合同履行完毕后进行竣工结算5.5.2竣工结算期限：自竣工验收合格之日起30日内8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1如双方同意，可约定仲裁机构进行仲裁8.2.2仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会8.3争议解决期限8.3.1自争议发生之日起60日内解决8.3.2如协商或仲裁期限届满仍未解决，任何一方均有权向法院提起诉讼9.违约责任9.1承包人违约责任9.1.1未按时完成工程，每延迟一天，按合同总价款的万分之五支付违约金9.1.2工程质量不符合约定，由承包人承担返工、修复费用9.2发包人违约责任9.2.1未按时支付工程款，每延迟一天，按应付款项的万分之五支付违约金9.2.2未按合同约定提供施工条件，由发包人承担相应责任9.3第三方违约责任9.3.1第三方违约行为导致的合同履行受阻，双方应协商解决，违约责任由违约方承担10.不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况10.2不可抗力发生时的处理10.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方10.2.2采取必要措施，减轻不可抗力造成的损失10.3不可抗力解除后的处理10.3.1不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常施工10.3.2因不可抗力导致合同不能履行的，可根据实际情况部分或全部解除合同11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的工程竣工日期届满11.1.2双方协商一致解除合同11.1.3发生不可抗力事件导致合同无法履行11.2合同终止程序11.2.1双方书面通知对方合同终止11.2.2完成合同终止后的清理工作12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.1.1工程量清单应详细列出各项工程内容和数量12.1.2工程量清单作为合同附件，具有同等法律效力12.2附件二：施工图纸12.2.1施工图纸应完整、准确，符合国家规范和标准12.2.2施工图纸作为合同附件，具有同等法律效力12.3附件三：合同附件清单12.3.1合同附件清单应列明所有合同附件的名称和内容12.3.2合同附件清单作为合同附件，具有同等法律效力13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2发包方支付预付款13.1.3合同文件齐全13.2合同备案13.2.1合同签订后30日内向相关部门备案13.2.2备案手续齐全，合同正式生效14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达14.2.1任何通知应以书面形式送达，自送达之日起生效14.2.2通知送达地址为合同中约定的地址14.3合同附件效力14.3.1合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力14.4合同未尽事宜处理14.4.1合同未尽事宜，双方应协商解决14.4.2如协商不成，可参照相关法律法规处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、监督、协调或咨询等功能的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于项目咨询、质量监督、进度控制、安全监管、造价咨询、法律服务等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，共同邀请或指定第三方介入。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订合作协议，明确各方的权利义务。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议履行职责，确保合同履行质量。15.4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同履行受阻或损失的，应承担相应责任。15.4.3第三方在合同履行过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验。16.1.2甲方应与第三方协商确定服务费用及支付方式。16.1.3甲方应配合第三方履行职责，提供必要的资料和信息。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和指导，及时纠正施工过程中的问题。16.2.2乙方应按照第三方的要求，提供必要的施工资料和信息。16.2.3乙方应配合第三方进行现场检查和验收。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方责任限额由甲乙双方在