2024年度古建筑修复工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度古建筑修复工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（委托方）名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方（承包方）名称、地址、联系人及联系方式1.3乙方资质及许可证明2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2修复范围及内容2.3工程工期3.工程造价及支付方式3.1工程总造价3.2工程付款进度及方式3.3预付款、进度款、竣工结算款及质保金的比例及支付时间4.工程施工组织与管理4.1施工现场管理4.2施工进度计划4.3施工安全及环境保护4.4施工质量保证措施5.材料设备供应5.1材料设备的质量、规格、型号及供应商5.2材料设备的采购、运输及验收5.3材料设备的价格及付款方式6.工程验收及保修6.1验收标准及程序6.2验收时间及地点6.3保修范围、期限及责任7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1附件一：工程图纸及技术规范10.2附件二：施工组织设计10.3附件三：工程量清单10.4附件四：其他相关文件11.合同签署11.1合同签署时间及地点11.2合同签署人及代表12.合同附件清单12.1附件清单一：合同附件12.2附件清单二：其他相关文件13.合同补充条款13.1补充条款一：关于施工中不可抗力因素的约定13.2补充条款二：关于合同变更的约定13.3补充条款三：其他约定事项14.合同附件签署14.1附件签署时间及地点14.2附件签署人及代表第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（委托方）名称：X古建筑保护管理办公室1.2甲方地址：省市区路号1.3甲方联系人：1.5乙方（承包方）名称：X古建筑修复工程有限责任公司1.6乙方地址：省市区路号1.7乙方联系人：1.9乙方资质及许可证明：乙方的营业执照、古建筑修复资质证书复印件2.工程概况2.1工程名称：古建筑修复工程2.2工程地点：省市区镇村2.3修复范围及内容：包括但不限于屋面、墙体、门窗、彩绘等部位的修复2.4工程规模：建筑面积约1000平方米2.5工程工期：自合同签订之日起120日历天内完成3.工程造价及支付方式3.1工程总造价：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）3.2工程付款进度及方式：3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付总造价的30%3.2.2进度款：按工程进度分阶段支付，每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段总造价的30%3.2.3竣工结算款：工程验收合格后10个工作日内支付总造价的30%3.2.4质保金：工程验收合格后支付总造价的10%，保修期满无质量问题后无息退还4.工程施工组织与管理4.1施工现场管理：乙方负责施工现场的全面管理，确保施工安全、文明、有序4.2施工进度计划：乙方应编制详细的施工进度计划，并按计划执行4.3施工安全及环境保护：乙方应遵守国家和地方的安全生产法规，采取有效措施确保施工安全，并做好环境保护工作4.4施工质量保证措施：乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量符合国家标准和规范5.材料设备供应5.1材料设备的质量、规格、型号及供应商：详见附件一《工程图纸及技术规范》5.2材料设备的采购、运输及验收：乙方负责材料设备的采购、运输及验收，确保材料设备符合质量要求5.3材料设备的价格及付款方式：材料设备价格详见工程量清单，付款方式同工程付款进度及方式6.工程验收及保修6.1验收标准及程序：详见附件一《工程图纸及技术规范》6.2验收时间及地点：工程竣工验收合格后5个工作日内，在甲方指定的地点进行6.3保修范围、期限及责任：详见附件一《工程图纸及技术规范》7.违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算7.1.2未按时提供施工场地、资料等，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失7.2乙方违约责任：7.2.1未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算7.2.2工程质量不符合标准，应无条件返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同生效及终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件：9.2.1工程竣工验收合格，且乙方完成工程保修义务；9.2.2任何一方违约，经对方书面通知后30日内未采取补救措施或未履行合同义务；9.2.3因不可抗力导致合同无法履行；9.2.4双方协商一致，决定终止合同。9.3合同解除条件：9.3.1乙方严重违约，甲方有权解除合同；9.3.2甲方严重违约，乙方有权解除合同。10.合同附件10.1附件一：工程图纸及技术规范10.2附件二：施工组织设计10.3附件三：工程量清单10.4附件四：其他相关文件11.合同附件清单11.1附件清单一：合同附件11.2附件清单二：其他相关文件12.合同补充条款12.1补充条款一：关于施工中不可抗力因素的约定12.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、火灾等。12.1.2发生不可抗力事件时，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。12.1.3不可抗力事件导致工程延误，工期相应顺延，但乙方应承担不可抗力事件导致的费用增加。12.2补充条款二：关于合同变更的约定12.2.1合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.2.2合同变更不影响本合同其他条款的效力。13.合同签署13.1合同签署时间及地点：本合同于2024年X月X日在省市区路号签署。13.2合同签署人及代表：13.2.1甲方代表：（签名）13.2.2乙方代表：（签名）14.合同附件签署14.1附件签署时间及地点：本合同附件于2024年X月X日在省市区路号签署。14.2附件签署人及代表：14.2.1甲方代表：（签名）14.2.2乙方代表：（签名）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同中所指的第三方，是指除甲乙双方外的任何个人或机构，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等。15.2第三方介入的条件：在合同履行过程中，如甲乙双方认为需要第三方提供专业服务或协助，应当协商一致，并以书面形式确定第三方的介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定：在第三方介入的情况下，甲乙双方应明确第三方的责任限额，该限额应在合同中明确约定。16.2责任限额的计算：责任限额应根据第三方的专业资质、服务内容、服务期限等因素综合考虑，并在合同中明确。16.3超过责任限额的处理：若第三方在提供服务过程中发生违约或造成损失，超出责任限额部分由甲乙双方按各自责任承担。17.第三方责权利界定17.1第三方权利：17.1.1第三方有权根据合同约定提供专业服务，并要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。17.1.2第三方有权获得合同约定的报酬。17.1.3第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务内容保密。17.2第三方义务：17.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3第三方责任：17.3.1第三方因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方在提供服务过程中，若违反合同约定或法律法规，甲乙双方有权要求其承担相应责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方仅对甲方负责，提供的服务内容应符合甲方的要求。18.1.2第三方应向甲方报告工作进度和成果，甲方有权对第三方的服务进行监督。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方仅对乙方负责，提供的服务内容应符合乙方的施工要求。18.2.2第三方应向乙方报告工作进度和成果，乙方有权对第三方的服务进行监督。18.3第三方与合同其他各方的划分：18.3.1第三方与合同其他各方之间无直接合同关系，其责任和义务仅限于与甲乙双方签订的合同。18.3.2第三方在提供服务过程中，若对合同其他各方造成损失，应由甲乙双方根据合同约定承担相应责任。19.第三方介入的程序19.1介入申请：甲乙双方协商一致后，由一方提出第三方介入的申请。19.2介入审批：甲乙双方共同对第三方介入的申请进行审批，审批通过后签订第三方介入协议。19.3介入实施：第三方按照介入协议的要求，开始提供专业服务。19.4介入结束：第三方完成服务后，甲乙双方对服务成果进行验收，验收合格后终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸及技术规范详细要求：包括古建筑修复工程的平面图、立面图、剖面图、结构图、节点详图、材料规格、施工工艺等技术文件。说明：本附件为施工过程中的重要依据，乙方在施工过程中必须严格按照图纸及技术规范进行。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施、环境保护措施等。说明：本附件为施工过程中的指导文件，乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性。3.附件三：工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位、单价及合价。说明：本附件用于计算工程总造价和结算工程款，甲方和乙方应共同确认工程量清单的准确性。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于甲方提供的古建筑历史资料、保护方案、法律法规文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定；1.3乙方在施工过程中造成工程质量不合格；1.4甲方未按合同约定支付工程款；1.5甲方未按合同约定提供施工场地、资料等。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的万分之五作为违约金；2.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任；2.3乙方在施工过程中造成工程质量不合格，应返工直至合格，并承担由此产生的费用；2.4甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的利息；2.5甲方未按合同约定提供施工场地、资料等，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：3.1示例一：乙方未按合同约定时间完成工程，逾期15天，应向甲方支付违约金人民币7500元；3.2示例二：乙方提供的门窗材料不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换，并承担更换材料的费用；3.3示例三：乙方在施工过程中，由于施工工艺不当导致墙体开裂，乙方应负责修复，并承担修复费用；3.4示例四：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款的利息人民币500元。全文完。2024年度古建筑修复工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程预算3.工程设计3.1设计单位3.2设计文件3.3设计变更4.工程施工4.1施工单位4.2施工内容4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.工程监理5.1监理单位5.2监理内容5.3监理方式6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行地点6.3合同履行方式7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3工程款支付条件8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收争议处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同附件13.1合同附件名称13.2合同附件内容14.其他约定14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同变更及补充14.3合同解除后的其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：古建筑修复工程甲方乙方：古建筑修复工程施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度古建筑修复工程2.2工程地点市区街道路号2.3工程规模总面积：1000平方米2.4工程性质古建筑修复工程2.5工程预算总预算：人民币500万元3.工程设计3.1设计单位建筑设计研究院3.2设计文件包括但不限于：施工图纸、设计说明书、材料清单、技术规范等。3.3设计变更设计变更需经甲方、乙方及设计单位三方协商一致，并签订书面变更协议。4.工程施工4.1施工单位乙方：古建筑修复工程施工单位4.2施工内容包括但不限于：古建筑结构加固、墙体修复、屋面防水、木结构维护等。4.3施工进度施工进度计划由乙方根据工程实际情况编制，并经甲方批准后执行。4.4施工质量施工质量应符合国家相关标准和设计要求。4.5施工安全施工过程中应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。5.工程监理5.1监理单位工程监理公司5.2监理内容包括但不限于：施工质量控制、进度控制、安全控制等。5.3监理方式采用现场巡查、旁站监理、验收等相结合的方式。6.合同履行6.1合同履行期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。6.2合同履行地点市区街道路号6.3合同履行方式甲方负责提供施工场地、相关资料及配合施工；乙方负责组织施工、质量控制和进度控制。8.工程款支付8.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点如下：（1）开工前支付合同总价款的20%作为预付款；（2）主体结构完工后支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的40%；（4）保修期满后支付合同总价款的10%作为质保金。8.2工程款支付节点（1）预付款支付：合同签订后5个工作日内；（2）主体结构完工支付：主体结构完工后10个工作日内；（3）竣工验收合格支付：竣工验收合格后15个工作日内；（4）质保金支付：保修期满后30个工作日内。8.3工程款支付条件（1）预付款支付条件：合同签订且预付款账户已开设；（2）主体结构完工支付条件：主体结构完工并经监理单位确认；（3）竣工验收合格支付条件：工程竣工验收合格；（4）质保金支付条件：保修期满且工程质量合格。9.工程验收9.1验收标准工程验收标准应符合国家相关标准和设计要求。9.2验收程序（1）乙方完成工程后，向甲方提交验收申请；（2）甲方组织监理单位、设计单位及相关专家进行验收；（3）验收合格后，双方签署验收合格证明。9.3验收争议处理验收过程中如出现争议，由甲方、乙方及监理单位共同协商解决；协商不成，可向相关行政管理部门申请仲裁。10.违约责任10.1违约行为包括但不限于：乙方未按合同约定进行施工、工程进度延误、工程质量不符合要求等。10.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定进行施工，导致工程进度延误，应向甲方支付违约金；（2）工程进度延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金；（3）工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成，可向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构合同签订地人民法院。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，不超过6个月。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方；（2）双方应就解除合同的后果进行协商，达成一致后签署解除合同协议。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照协议约定处理合同解除后的相关事宜。13.合同附件13.1合同附件名称包括但不限于：工程图纸、设计说明书、材料清单、技术规范等。13.2合同附件内容合同附件内容应与合同内容一致，作为合同组成部分。14.其他约定14.1合同履行过程中的其他约定双方在合同履行过程中，如需进行其他约定，应以书面形式补充协议。14.2合同变更及补充合同变更及补充应经双方协商一致，并以书面形式签署。14.3合同解除后的其他约定合同解除后，双方应按照协议约定处理合同解除后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲方、乙方外的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、司法机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行，提高工程质量，保障各方合法权益，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式（1）监理：由第三方监理单位对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理；（2）设计：由第三方设计单位提供专业设计服务；（3）咨询：由第三方咨询机构提供专业咨询意见；（4）检测：由第三方检测机构对工程质量进行检测；（5）仲裁：由第三方仲裁机构对争议进行仲裁；（6）司法：由第三方司法机构进行司法判决。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并签订书面合作协议；（2）甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用；（3）甲方应配合第三方的工作，并提供必要的信息和条件。16.2乙方额外条款（1）乙方应按照合同约定和第三方的要求，配合第三方的工作；（2）乙方应接受第三方的监督和管理，并及时整改发现的问题；（3）乙方应承担因自身原因导致第三方工作受阻而产生的责任。17.第三方的责任限额17.1第三方责任范围第三方的责任限于其在合同约定范围内的职责，包括但不限于：（1）监理：对工程质量、进度、安全等方面的监督和管理；（2）设计：提供符合国家标准和设计要求的设计服务；（3）咨询：提供专业咨询意见；（4）检测：对工程质量进行检测；（5）仲裁：对争议进行仲裁。17.2第三方责任限额（1）第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的5%；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同履行受阻或造成损失，免除其责任，但需及时通知甲方和乙方；（3）第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因导致合同履行受阻或造成损失，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为委托与受托，甲方委托第三方履行合同中的特定职责。18.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为监督与被监督，乙方应接受第三方的监督和管理。18.3第三方与其他方第三方与其他方的关系为独立第三方，其职责范围仅限于合同约定，不涉及合同以外的责任。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构合同签订地人民法院。19.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，不超过6个月。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含施工图纸、设计说明书、材料清单、技术规范等，需符合国家相关标准和设计要求。说明：图纸应清晰、完整，便于施工和验收。2.设计说明书详细要求：详细说明设计意图、设计依据、设计参数等，确保施工人员理解设计要求。说明：说明书应与图纸内容一致，便于施工和沟通。3.材料清单详细要求：列明工程所需材料名称、规格、数量、品牌等信息，确保材料质量符合要求。说明：清单应详细，便于材料采购和验收。4.技术规范详细要求：包括施工工艺、质量标准、安全要求等，确保施工过程符合规范