2024版盾构工程劳务分包合同范本及解读3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版盾构工程劳务分包合同范本及解读本合同目录一览1.合同总则1.1合同定义1.2合同目的1.3合同原则2.合同主体2.1分包方2.2总包方2.3合同签订主体3.合同签订与生效3.1签订时间3.2签订地点3.3合同生效条件3.4合同生效时间4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程工期4.5工程质量要求5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.2劳务分包工作内容5.3劳务分包工作标准5.4劳务分包工作进度6.合同价款及支付6.1合同价款确定方式6.2合同价款构成6.3工程进度款支付6.4结算与支付7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应进度7.4材料费用承担8.工程进度与质量8.1工程进度管理8.2工程质量管理8.3质量责任与处理9.安全生产与环境保护9.1安全生产管理9.2安全生产责任9.3环境保护要求9.4环境保护责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构10.4争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.合同解除、终止后的处理14.1合同解除、终止后的工程处理14.2合同解除、终止后的费用结算14.3合同解除、终止后的其他事项处理第一部分：合同如下：1.合同总则1.1合同定义1.1.2本合同所指“盾构工程”是指采用盾构法进行地下隧道施工的工程项目。1.1.3本合同所指“劳务服务”是指分包方根据合同约定，为总包方提供的劳务作业，包括但不限于挖掘、运输、安装、调试等。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确分包方在盾构工程中的劳务分包关系，保障双方合法权益，确保工程质量和进度。1.2.2本合同旨在规范劳务分包管理，提高施工效率，降低施工成本。1.3合同原则1.3.1合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.3.2合同双方应遵守国家有关法律法规，遵循行业规范。2.合同主体2.1分包方2.1.1分包方应为具有独立法人资格的企业，具备相应的资质和施工经验。2.1.2分包方应具备相应的安全生产许可证和安全生产管理人员。2.2总包方2.2.1总包方应为具有独立法人资格的企业，具备相应的资质和施工经验。2.2.2总包方应具备相应的安全生产许可证和安全生产管理人员。2.3合同签订主体2.3.1分包方与总包方法定代表人或授权代表签署本合同。3.合同签订与生效3.1签订时间3.1.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。3.2签订地点3.2.1本合同签订地点为总包方所在地。3.3合同生效条件3.3.1双方应具备签订合同的主体资格和能力。3.3.2双方应就合同条款达成一致意见。3.4合同生效时间3.4.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，合同期限自生效之日起至工程完工之日止。4.工程概况4.1工程名称4.1.1本合同涉及的盾构工程名称为：_______（具体工程名称）。4.2工程地点4.2.1本合同涉及的盾构工程地点为：_______（具体地点）。4.3工程规模4.3.1本合同涉及的盾构工程规模为：_______（具体规模）。4.4工程工期4.4.1本合同涉及的盾构工程工期为：_______（具体工期）。4.5工程质量要求4.5.1本合同涉及的盾构工程质量要求应符合国家相关质量标准，具体要求见附件。5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.1.1.1隧道挖掘作业；5.1.1.2隧道衬砌作业；5.1.1.3隧道通风、照明、给排水等辅助设施安装；5.1.1.4隧道施工过程中的临时设施搭建；5.1.1.5其他与盾构工程相关的劳务作业。5.2劳务分包工作内容5.2.1.1按时、按质、按量完成劳务分包范围内的各项工作；5.2.1.2配合总包方进行工程进度管理；5.2.1.3遵守施工规范和安全操作规程；5.2.1.4接受总包方的监督和管理。5.3劳务分包工作标准5.3.1.1工程质量标准；5.3.1.2工程进度标准；5.3.1.3安全生产标准；5.3.1.4环境保护标准。5.4劳务分包工作进度5.4.1分包方应按照合同约定，制定合理的劳务分包工作进度计划，并报送总包方审核。6.合同价款及支付6.1合同价款确定方式6.1.1本合同价款采用固定总价方式确定，具体金额由双方协商确定。6.2合同价款构成6.2.1本合同价款包括劳务费、材料费、管理费、利润等。6.3工程进度款支付6.3.1分包方应按照合同约定的工程进度，向总包方提出进度款支付申请。6.3.2总包方应按进度款支付申请，在规定的时间内支付进度款。6.4结算与支付6.4.1工程完工后，双方应进行工程结算，并按照合同约定支付结算款。8.材料供应8.1材料供应方式8.1.1总包方负责提供盾构工程所需的全部材料。8.1.2总包方应提前向分包方提供材料供应计划，包括材料名称、规格、数量、送达时间等。8.2材料质量要求8.2.1供应的材料必须符合国家相关质量标准，并附有质量证明文件。8.2.2分包方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，有权要求更换。8.3材料供应进度8.3.1总包方应根据工程进度，及时供应所需材料，确保工程顺利进行。8.3.2如因材料供应不及时导致工程延误，由总包方承担相应责任。8.4材料费用承担8.4.1材料费用包含在合同价款中，由总包方承担。8.4.2如因分包方原因导致材料浪费或损坏，分包方应承担相应费用。9.工程进度与质量9.1工程进度管理9.1.1分包方应按照合同约定的工程进度计划，完成各项劳务工作。9.1.2总包方有权对分包方的工程进度进行监督，确保工程按期完成。9.2工程质量管理9.2.1分包方应确保劳务分包范围内的工程符合国家质量标准。9.2.2分包方应定期进行自检，并及时向总包方报告工程质量情况。9.3质量责任与处理9.3.1如因分包方原因导致工程质量不合格，分包方应负责整改，并承担相应责任。9.3.2如因总包方原因导致工程质量不合格，总包方应负责整改，并承担相应责任。10.安全生产与环境保护10.1安全生产管理10.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规和标准。10.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。10.2安全生产责任10.2.1分包方应承担劳务分包范围内的安全生产责任。10.2.2分包方应定期进行安全生产教育和培训。10.3环境保护要求10.3.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规和标准。10.3.2分包方应采取措施，减少施工对环境的影响。10.4环境保护责任10.4.1分包方应承担劳务分包范围内的环境保护责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1发生争议后，双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。11.2.2如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构11.3.1本合同争议解决机构为有管辖权的人民法院。11.4争议解决费用11.4.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致，可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件，经双方确认无法履行合同，可以解除合同。12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.3合同终止条件12.3.1工程完工，合同目的实现，合同自行终止。12.4合同终止程序12.4.1工程完工后，双方应进行工程结算，并按照合同约定支付结算款。12.4.2结算完成后，合同终止。13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致，可以变更合同条款。13.2合同变更程序13.2.1双方应书面通知对方变更合同。13.3合同变更内容13.3.1变更内容应包括变更的原因、变更的具体条款和变更后的条款。14.合同解除、终止后的处理14.1合同解除、终止后的工程处理14.1.1合同解除、终止后，双方应立即停止施工，并采取措施确保工程安全。14.2合同解除、终止后的费用结算14.2.1合同解除、终止后，双方应进行工程结算，并按照合同约定支付结算款。14.3合同解除、终止后的其他事项处理14.3.1合同解除、终止后，双方应妥善处理遗留问题，包括但不限于人员安置、设备移交等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理等非直接施工主体的单位或个人。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立承担相应的法律责任。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高工程管理水平，确保工程质量，加强合同履行过程中的监督和协调。15.3第三方介入方式1.专业咨询；2.工程监理；3.施工监督；4.其他双方约定的服务。16.第三方介入后的合同修正16.1.1第三方介入协议16.1.1.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的服务内容、权利义务、责任限额等。16.1.1.2第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。16.1.2第三方责任限额16.1.2.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议约定，并在本合同中予以明确。16.1.2.2第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。16.1.3第三方权利义务16.1.3.1第三方应按照协议约定，履行相应的服务义务，确保服务质量。16.1.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。16.1.4第三方与其他各方的关系16.1.4.1第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托关系。16.1.4.2第三方应独立承担法律责任，与甲乙双方之间不存在任何权利义务关系。16.2第三方介入后的合同变更16.2.1.1修改合同中涉及第三方介入的条款；16.2.1.2明确甲乙双方与第三方的权利义务关系；16.2.1.3重新确定合同价款、支付方式等。16.3第三方介入后的争议解决16.3.1第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决。16.3.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。16.4第三方介入后的合同解除16.4.1如第三方无法履行协议约定的义务，甲乙双方有权解除合同。16.4.2解除合同后，甲乙双方应根据合同约定进行结算，并承担相应的责任。17.第三方介入后的合同终止17.1第三方介入期间，如合同目的实现或发生其他合同终止情形，合同终止。17.2合同终止后，甲乙双方应根据合同约定进行结算，并承担相应的责任。18.第三方介入后的资料归档18.1第三方介入期间产生的相关资料，甲乙双方应予以妥善保存，并按照合同约定进行归档。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：盾构工程劳务分包合同详细要求和说明：本附件为盾构工程劳务分包合同的正式文本，包括合同总则、合同主体、合同签订与生效、工程概况、劳务分包内容、合同价款及支付、材料供应、工程进度与质量、安全生产与环境保护、争议解决、合同解除与终止、合同变更、合同解除、终止后的处理、第三方介入后的修正等条款。2.附件二：第三方介入协议详细要求和说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方的服务内容、权利义务、责任限额等。3.附件三：工程进度计划详细要求和说明：本附件为盾构工程的详细进度计划，包括各阶段的起止时间、工作内容、质量要求等。4.附件四：材料清单详细要求和说明：本附件为盾构工程所需的材料清单，包括材料名称、规格、数量、供应商等信息。5.附件五：安全生产管理制度详细要求和说明：本附件为甲乙双方共同制定的安全生产管理制度，包括安全操作规程、安全教育培训、事故处理等。6.附件六：环境保护措施详细要求和说明：本附件为盾构工程的环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水、废气等污染物的防治。7.附件七：质量检验报告详细要求和说明：本附件为盾构工程质量检验的报告，包括检验项目、检验结果、检验日期等。8.附件八：工程结算报告详细要求和说明：本附件为盾构工程的结算报告，包括工程量、合同价款、结算金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定的时间签订合同；1.2分包方未按合同约定的时间完成工程；1.3分包方未按合同约定完成工程质量；1.4总包方未按合同约定支付进度款；1.5第三方未按协议约定履行义务；1.6甲乙双方未按合同约定进行工程结算。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定以合同约定和事实为依据；2.2违约责任的认定以合同约定和法律规定为准；2.3违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延误，应支付违约金；3.2第三方未按协议约定履行义务，导致工程进度延误，应赔偿总包方因此遭受的损失；3.3甲乙双方未按合同约定进行工程结算，应承担相应的违约责任。全文完。2024版盾构工程劳务分包合同范本及解读1本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作质量要求4.劳务分包价格4.1工程量清单4.2计价方式4.3价格调整机制5.劳务分包进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.劳务分包质量6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保证7.劳务分包安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.付款方式8.1付款条件8.2付款比例8.3付款期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止程序11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约赔偿计算11.3违约赔偿方式12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容12.3附件效力13.合同履行与监督13.1合同履行主体13.2合同履行期限13.3合同履行监督14.其他约定14.1合同变更14.2合同保密14.3合同解除14.4合同解除或终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订主体本合同由甲方（盾构工程业主方）与乙方（劳务分包单位）签订，双方均应具备相应的资质和条件，甲方为盾构工程业主方，乙方为劳务分包单位。1.2合同签订时间本合同于2024年X月X日签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，双方各执一份。2.项目概况2.1项目名称本合同涉及的项目名称为：盾构工程。2.2项目地点本工程地点位于：省市区路。2.3项目规模本工程规模为：米长，直径米。2.4项目工期本工程计划工期为：自合同签订之日起个月。3.劳务分包内容3.1分包工作范围乙方负责本工程的劳务分包工作，具体包括但不限于：隧道开挖、衬砌施工、通风排水、临时设施搭建等。3.2分包工作内容1.按照设计图纸和技术规范进行隧道开挖；2.按照设计图纸和技术规范进行衬砌施工；3.负责隧道内的通风排水系统建设与维护；4.负责临时设施的搭建与拆除。3.3分包工作质量要求乙方应确保分包工作的质量符合国家相关标准、规范和设计要求，具体质量标准详见附件。4.劳务分包价格4.1工程量清单本合同劳务分包价格以工程量清单为准，详见附件。4.2计价方式劳务分包价格采用固定总价方式，详见附件。4.3价格调整机制在合同履行过程中，如遇政策调整、市场价格波动等因素导致劳务分包价格发生变化，双方应按照公平、合理原则协商解决。5.劳务分包进度5.1进度计划乙方应根据工程实际情况，编制详细的进度计划，并报送甲方审核。5.2进度调整在合同履行过程中，如遇特殊情况导致进度发生变化，乙方应提前通知甲方，并协商调整进度计划。5.3进度验收甲方应按照进度计划对乙方的工作进行验收，验收合格后，乙方方可进行下一阶段的工作。6.劳务分包质量6.1质量标准乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保分包工作的质量。6.2质量验收甲方应按照质量标准对乙方的工作进行验收，验收合格后，乙方方可进行下一阶段的工作。6.3质量保证乙方应承担分包工作的质量保证责任，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。8.付款方式8.1付款条件甲方应在乙方完成分包工作并经甲方验收合格后，按照约定的付款比例和期限支付劳务分包款项。8.2付款比例1.预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：工程进度达到合同约定比例后，甲方支付已完工程量对应合同总价款的60%。3.验收款：工程验收合格后，甲方支付剩余合同总价款的20%。4.保修金：工程验收合格后，甲方保留合同总价款的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.3付款期限1.预付款：合同签订后5个工作日内支付。2.进度款：每月25日前支付上个月完成的工程量款。3.验收款：工程验收合格后30日内支付。4.保修金：保修期满后30日内退还。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议解决机构为：市仲裁委员会。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。10.合同解除与终止10.1合同解除条件1.任何一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施无效的；2.因不可抗力导致合同无法继续履行；3.合同约定的其他解除条件。10.2合同终止条件1.合同约定的工期届满，工程已按合同要求完成；2.双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。10.3合同解除或终止程序1.一方提出解除或终止合同的，应书面通知另一方；2.另一方应在收到通知之日起15日内回复；3.双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的善后事宜。11.违约责任11.1违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.双方协商确定的违约责任，违约方应全面履行。11.2违约赔偿计算违约赔偿金额应根据违约情况，参照合同约定及实际损失计算。11.3违约赔偿方式违约赔偿可以通过货币支付、实物赔偿、技术服务等方式进行。12.合同附件12.1附件清单1.工程量清单2.设计图纸3.技术规范4.质量标准5.付款计划6.其他相关文件12.2附件内容附件内容应与合同内容一致，作为合同的有效组成部分。12.3附件效力附件与合同具有同等法律效力。13.合同履行与监督13.1合同履行主体1.甲方为盾构工程业主方，负责工程的整体管理；2.乙方为劳务分包单位，负责具体施工。13.2合同履行期限合同履行期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。13.3合同履行监督甲方应监督乙方按照合同约定履行义务，确保工程质量和进度。14.其他约定14.1合同变更1.合同变更需经双方书面同意；2.合同变更内容作为合同的有效组成部分。14.2合同保密1.双方对本合同内容及履行情况负有保密义务；2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.3合同解除或终止后的处理1.合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜；2.合同解除或终止后，本合同约定的权利义务终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指在合同履行过程中，经甲方或乙方同意，介入合同相关事务的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、技术顾问等。15.2第三方介入方式1.监理：负责对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全；2.审计：对工程的财务收支进行审计，确保资金的合理使用；3.评估：对工程的质量、进度、成本等进行评估，提供专业意见；4.技术顾问：为工程提供技术支持和咨询服务。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额1.监理单位：因监理不当导致工程损失，责任限额不超过监理服务费的5倍；2.审计机构：因审计不当导致财务损失，责任限额不超过审计服务费的5倍；3.评估机构：因评估不当导致决策失误，责任限额不超过评估服务费的5倍；4.技术顾问：因技术建议不当导致工程损失，责任限额不超过技术咨询服务费的5倍。15.3.2第三方责任承担第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的委托，按照合同约定履行职责，甲方对第三方的工作成果负有最终审核责任。15.4.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持沟通，协助乙方完成合同约定的分包工作，乙方应配合第三方的工作，并对第三方的工作成果承担相应的责任。15.4.3第三方与其他各方的关系第三方在合同履行过程中，与其他各方应保持独立，不得损害其他各方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方需第三方介入时，应提前向对方发出书面通知，说明第三方介入的原因、方式及预期目标。16.2对方收到通知后，应在5个工作日内回复是否同意第三方介入，如不同意，应说明理由。16.3双方同意第三方介入后，应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利义务。16.4第三方介入后，应按照合作协议履行职责，并及时向甲方或乙方报告工作进展。17.第三方介入的费用17.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方在合作协议中约定。17.2第三方介入的费用应计入工程总成本，并在工程结算中予以体现。18.第三方介入的终止18.1如第三方介入期间，因特殊情况导致第三方无法继续履行职责，应提前通知甲方或乙方。18.2甲方或乙方应在收到通知后5个工作日内，决定是否更换第三方。18.3第三方介入终止后，应按照合作协议处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程量、单位、计量方法、工程量计算依据等。说明：工程量清单是确定劳务分包价格的重要依据，应准确无误。2.设计图纸详细要求：包括隧道设计图纸、施工图纸、设备布置图等。说明：设计图纸是施工的重要依据，应清晰、完整。3.技术规范详细要求：包括国家、行业、地方的施工技术规范、质量标准等。说明：技术规范是施工过程中必须遵守的规则，确保工程质量。4.质量标准详细要求：包括隧道施工质量标准、验收标准等。说明：质量标准是衡量工程质量的重要标准，应严格执行。5.付款计划详细要求：包括付款时间、付款比例、付款方式等。说明：付款计划是明确付款流程和时间节点，确保工程顺利进行。6.乙方资质证明文件详细要求：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：乙方资质证明文件是确保乙方具备履行合同能力的重要依据。7.甲方委托书详细要求：包括委托事项、委托期限、委托权限等。说明：甲方委托书是授权第三方介入合同相关事务的证明。8.第三方合作协议详细要求：包括合作协议内容、双方权利义务、费用承担等。说明：第三方合作协议是明确第三方介入合同相关事务的依据。9.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程完成情况的依据。10.违约金支付凭证详细要求：包括违约金金额、支付时间、支付方式等。说明：违约金支付凭证是证明违约方已支付违约金的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按时完成分包工作；（2）乙方施工质量不符合合同约定；（3）乙方未按时支付相关费用；（4）甲方未按时支付劳务分包款项；（5）第三方未按时履行职责。2.责任认定标准：（1）乙方未按时完成分包工作，每延迟一天，应支付合同总价款的0.5%作为违约金；（2）乙方施工质量不符合合同约定，每发现一处质量问题，应赔偿甲方相应损失；（3）乙方未按时支付相关费用，每延迟一天，应支付相应费用的1%作为违约金；（4）甲方未按时支付劳务分包款项，每延迟一天，应支付相应款项的0.5%作为违约金；（5）第三方未按时履行职责，每延迟一天，应支付合同总价款的0.1%作为违约金。简要示例说明：1.乙方未按时完成隧道开挖工作，延迟3天，应支付合同总价款的0.15%作为违约金；2.乙方施工过程中发现一处衬砌质量问题，应赔偿甲方相应损失；3.乙方未按时支付材料款，延迟5天，应支付相应款项的0.5%作为违约金；4.甲方未按时支付劳务分包款项，延迟7天，应支付相应款项的0.35%作为违约金；5.第三方未按时完成工程验收，延迟2天，应支付合同总价款的0.02%作为违约金。全文完。2024版盾构工程劳务分包合同范本及解读2本合同目录一览1.1合同订立依据1.2合同双方当事人1.3合同签订日期及地点1.4合同履行期限1.5合同签订方式2.1甲方义务2.1.1甲方提供施工场地及施工条件2.1.2甲方提供施工图纸及施工方案2.1.3甲方提供施工所需设备、材料2.1.4甲方提供施工所需劳动力2.1.5甲方负责施工现场的安全、文明施工3.1乙方义务3.1.1乙方按照甲方要求进行施工3.1.2乙方按照施工图纸及施工方案进行施工3.1.3乙方保证施工质量及安全3.1.4乙方按时完成施工任务3.1.5乙方负责施工过程中产生的废弃物处理4.1施工进度4.1.1施工工期4.1.2施工进度计划4.1.3施工进度调整5.1工程量清单5.1.1工程量清单编制依据5.1.2工程量清单内容5.1.3工程量清单变更6.1工程价款6.1.1工程价款组成6.1.2工程价款结算方式6.1.3工程价款支付进度7.1工程验收7.1.1验收标准7.1.2验收程序7.1.3验收结果处理8.1违约责任8.1.1甲方违约责任8.1.2乙方违约责任9.1争议解决9.1.1争议解决方式9.1.2争议解决机构10.1合同解除10.1.1合同解除条件10.1.2合同解除程序11.1合同终止11.1.1合同终止条件11.1.2合同终止程序12.1合同附件12.1.1附件一：施工图纸12.1.2附件二：施工方案12.1.3附件三：工程量清单12.1.4附件四：其他相关文件13.1合同签署13.1.1合同签署日期13.1.2合同签署地点13.1.3合同签署人员14.1合同生效及终止14.1.1合同生效条件14.1.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立。1.2合同双方当事人名称：________________住所：________________法定代表人：________________名称：________________住所：________________法定代表人：________________1.3合同签订日期及地点本合同于____年__月__日在____市______签订。1.4合同履行期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__个月。1.5合同签订方式本合同采用书面形式，一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。2.1甲方义务2.1.1甲方应在本合同签订后__日内，向乙方提供施工现场，确保乙方能够按照合同约定进行施工。2.1.2甲方应在施工前__日内，向乙方提供完整的施工图纸及施工方案，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工组织设计等。2.1.3甲方负责提供施工所需的主要设备、材料，并在施工过程中进行必要的维护和保养。2.1.4甲方应按照乙方提出的施工计划，合理调配劳动力，确保乙方施工任务的完成。2.1.5甲方负责施工现场的安全、文明施工，确保施工过程中不发生安全事故。3.1乙方义务3.1.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案，进行施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准。3.1.2乙方应严格按照甲方要求的时间节点，完成施工任务，并对施工过程中的质量问题负责。3.1.3乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全，防止事故发生。3.1.4乙方应按时完成施工任务，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。4.1施工进度4.1.1施工工期为__个月，自合同签订之日起计算。4.1.2乙方应根据甲方要求，编制施工进度计划，并于施工前__日内提交甲方审核。4.1.3如遇不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商解决，合理调整施工进度计划。5.1工程量清单5.1.1工程量清单应根据甲方提供的施工图纸及施工方案编制，并由甲方审核确认。5.1.2工程量清单应详细列出各项工程量，包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程等。5.1.3如遇工程量清单变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.1工程价款6.1.1工程价款按工程量清单中的工程量计算，并根据市场行情及施工实际情况进行合理调整。6.1.2工程价款结算方式为分阶段结算，具体结算方式及进度由双方另行约定。6.1.3乙方应在工程完成后__日内，向甲方提交结算报告，甲方应在__日内审核并支付工程款。8.1违约责任8.1.1甲方未按合同约定提供施工场地、图纸、材料或劳动力，导致乙方无法按时完成施工任务的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。8.1.2乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的__%。8.1.3任何一方未按合同约定履行合同义务，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。9.1争议解决9.1.1双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。9.1.2仲裁委员会的选择、仲裁规则及仲裁裁决的效力，均按双方签订的仲裁协议执行。10.1合同解除（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）一方违反保密义务，造成对方重大损失。11.1合同终止11.1.1合同履行完毕，双方无异议，合同终止。11.1.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事宜。12.1合同附件（1）施工图纸；（2）施工方案；（3）工程量清单；（4）其他相关文件。12.1.2所有附件与本合同具有同等法律效力。13.1合同签署13.1.1本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）后生效。13.1.2合同签署日期及地点应与合同签订日期及地点一致。13.1.3合同签署人员应具有相应的签字或盖章权限。14.1合同生效及终止14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.1.2本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。14.1.3合同期满后，如双方无异议，合同自动续期__年。14.1.4合同期满或终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入概述15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询服务机构等。15.1.2第三方介入的目的在于提高工程质量、保障施工进度、提供专业服务或解决合同履行中的特定问题。15.1.3第三方的介入应符合法律法规及本合同的相关规定。16.1第三方责任界定16.1.1第三方在合同履行过程中的责任应明确划分，具体如下：16.1.1.1设计单位负责提供符合国家及行业标准的设计图纸，并对设计方案的合理性、安全性负责。16.1.1.2监理单位负责对施工过程进行监督检查，确保施工质量、安全、进度符合合同约定。16.1.1.3检测机构负责对施工材料、工程实体进行检测，确保符合国家及行业标准。16.1.1.4咨询服务机构负责提供项目管理、技术咨询等服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。16.2第三方权利义务16.2.1第三方权利：16.2.1.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件、资料及信息。16.2.1.2第三方有权根据合同约定对施工过程进行监督检查。16.2.1.3第三方有权要求甲方、乙方履行合同约定的义务。16.2.2第三方义务：16.2.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务，保证服务质量。16.2.2.2第三方应遵守国家法律法规及行业标准。16.2.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.3第三方责任限额16.3.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.3.2第三方责任限额为合同总价款的__%，具体数额由甲乙双方协商确定。16.3.3第三方责任限额不包含因不可抗力因素导致的损失。17.1第三方变更及替换17.1.1第三方变更及替换需经甲乙双方同意，并签订书面协议。17.1.2第三方变更及替换不影响本合同的效力。18.1第三方费用及支付18.1.1第三方费用包括但不限于设计费、监理费、检测费、咨询服务费等。18.1.2第三方费用由甲方、乙方按合同约定支付。18.1.3第三方费用支付方