版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版港口与海岸工程外架劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.合同签订背景及依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程工期4.分包工作内容4.1分包范围4.2分包工作内容4.3分包工作标准5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分包单价5.3付款方式5.4付款时间6.质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.进度要求7.1工程进度计划7.2进度调整7.3违约责任8.安全生产要求8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护要求9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.材料供应10.1材料采购10.2材料验收10.3材料保管11.人员管理11.1人员配备11.2人员培训11.3人员考核12.费用结算12.1费用构成12.2费用结算方式12.3费用争议解决13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________电子邮箱:__________1.2总包方信息总包方名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________电子邮箱:__________1.3监理方信息监理方名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________电子邮箱:__________2.合同签订背景及依据本合同签订背景为:__________合同签订依据包括:相关法律法规工程招标文件施工图纸及技术规范3.工程概况3.1工程名称:__________3.2工程地点:__________3.3工程规模:__________3.4工程类型:__________3.5工程工期:从__________年__________月__________日开始至__________年__________月__________日止4.分包工作内容4.1分包范围施工图纸及施工规范中约定的所有工作施工过程中产生的相关配合工作业主或监理方提出的其他相关要求4.2分包工作内容本分包工作内容具体如下:外架搭设及拆除模板工程钢筋工程预制构件安装其他相关工作4.3分包工作标准本分包工作应按照国家现行施工规范、技术标准及设计要求执行,确保工程质量达到优良等级。5.合同价格及支付方式5.1合同总价:人民币__________元整(大写:__________)5.2分包单价:根据工程量清单及市场行情确定5.3付款方式:分阶段支付:__________%完成验收后支付:__________%结算支付:__________%5.4付款时间:分阶段支付时间:__________日完成验收后支付时间:__________日结算支付时间:__________日6.质量要求6.1质量标准本分包工程应达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及行业标准的要求。6.2质量检测本分包工程应按施工规范及设计要求进行质量检测,检测结果应符合质量标准。6.3质量责任分包方应对分包工程的施工质量负责,如因分包方原因导致工程质量不合格,分包方应承担相应责任。7.进度要求7.1工程进度计划本分包工程进度计划详见附件一。7.2进度调整因不可抗力或特殊情况导致工程进度延误,经双方协商一致,可对工程进度计划进行调整。7.3违约责任分包方未按进度计划完成工程,每延误一天,应向总包方支付__________元违约金。8.安全生产要求8.1安全生产责任分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定执行,确保施工现场安全生产。8.2安全生产措施分包方应制定安全生产措施,包括但不限于:施工现场安全防护设施施工人员安全教育培训安全生产责任制应急预案8.3安全事故处理发生安全事故时,分包方应立即采取措施,及时报告,并按照国家相关法律法规进行处理。9.环境保护要求9.1环境保护责任分包方应遵守国家环境保护法律、法规,采取措施保护施工现场环境。9.2环境保护措施控制扬尘和噪声污染处理施工废水、废气保护施工现场周围植被9.3环境污染处理如发生环境污染事件,分包方应立即停止污染行为,采取措施进行治理,并承担相应责任。10.材料供应10.1材料采购分包方应根据工程需要,合理采购材料,确保材料质量符合要求。10.2材料验收所有进场材料均应进行验收,合格后方可使用。10.3材料保管分包方应妥善保管材料,防止材料损坏、丢失或浪费。11.人员管理11.1人员配备分包方应配备足够的技术、管理人员及施工人员,确保工程顺利进行。11.2人员培训分包方应对施工人员进行安全、技术等方面的培训,提高施工人员素质。11.3人员考核分包方应定期对施工人员进行考核,确保人员能力与岗位要求相匹配。12.费用结算12.1费用构成合同费用包括但不限于:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。12.2费用结算方式费用结算以实际发生为准,按月结算,次月____日前提交结算申请。12.3费用争议解决双方对费用结算有异议时,应在____日内协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.违约责任13.1违约行为本合同中任何一方违反合同约定,均构成违约行为。13.2违约责任承担违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。13.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定,或按合同约定执行。14.合同解除及终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:合同双方协商一致一方违约,经对方催告后仍不履行发生不可抗力事件14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:工程完工且验收合格合同期限届满合同解除14.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照法定程序办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于:安全生产监理工程质量检测工程进度监控材料采购咨询技术咨询争议调解2.第三方的选定及介入程序2.1第三方的选定第三方由甲乙双方共同选定,或由甲方单独选定报乙方同意。第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订相应协议,明确双方的权利义务。2.2第三方的介入程序第三方介入前,甲乙双方应就第三方的职责、权限及费用等达成一致。第三方介入后,应按照协议约定,独立、客观、公正地履行职责。3.第三方的责任及权利3.1第三方的责任第三方应按照协议约定,对甲乙双方承担相应的责任。第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。3.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。第三方有权根据实际情况,向甲乙双方提出意见和建议。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定,并经第三方书面同意。第三方的责任限额应充分考虑第三方承担的风险和责任。4.2超过责任限额的赔偿如第三方在履行职责过程中,因自身原因导致损失超过责任限额的,超出部分由甲乙双方根据实际情况承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的协议,由甲方负责签订,甲方承担第三方因履行职责而产生的费用。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的协议,由乙方负责签订,乙方承担第三方因履行职责而产生的费用。5.3第三方与监理方的划分第三方与监理方之间的协议,由监理方负责签订,监理方承担第三方因履行职责而产生的费用。5.4第三方与施工单位的划分第三方与施工单位之间的协议,由施工单位负责签订,施工单位承担第三方因履行职责而产生的费用。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应按照本合同约定,继续履行各自的权利义务。6.2第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。6.3第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.第三方介入后的合同变更7.1如第三方介入后,需对合同内容进行变更,甲乙双方应书面通知第三方,并经第三方书面同意。7.2第三方介入后的合同变更,不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入期间,如出现合同解除的情形,甲乙双方应书面通知第三方,并按照本合同约定办理相关手续。8.2第三方介入后的合同解除,不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。说明一:附件列表:1.合同文本要求:清晰、完整,包含所有合同条款。说明:合同文本为合同主体,应包括甲乙双方基本信息、合同签订背景及依据、工程概况、分包工作内容、合同价格及支付方式、质量要求、进度要求、安全生产要求、环境保护要求、材料供应、人员管理、费用结算、违约责任、合同解除及终止等条款。2.工程量清单要求:详细列出工程量、单价和总价。说明:工程量清单是合同价格计算的依据,应与设计图纸、施工规范等相符。3.施工图纸及技术规范要求:清晰、完整,符合国家现行标准。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的技术文件。4.人员配备表要求:详细列出项目管理人员及施工人员名单。说明:人员配备表用于明确项目人员构成,确保项目顺利实施。5.材料采购计划要求:明确材料名称、规格、数量、供应商及交货时间。说明:材料采购计划是材料采购的依据,确保材料及时到位。6.安全生产措施及应急预案要求:详细列出安全生产措施及应对突发事件的预案。说明:安全生产措施及应急预案是保障施工安全的重要文件。7.环境保护措施及应急预案要求:详细列出环境保护措施及应对突发事件的预案。说明:环境保护措施及应急预案是保护施工现场环境的重要文件。8.费用结算申请及审核意见要求:详细列出费用结算申请及审核意见。说明:费用结算申请及审核意见是费用结算的依据。9.违约通知书要求:明确违约行为及违约责任。说明:违约通知书是双方处理违约行为的重要文件。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式及程序。说明:争议解决协议是解决双方争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程。工程质量不符合合同约定。未按合同约定支付费用。违反安全生产规定,造成安全事故。违反环境保护规定,造成环境污染。2.责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。违约责任包括但不限于:按照合同约定支付违约金。修复或返工,直至达到合同约定的质量标准。重新安排工期。赔偿守约方因此遭受的直接损失和间接损失。示例说明:若分包方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向总包方支付____元违约金,并承担由此造成的损失。若分包方提供的材料质量不符合合同约定,应承担修复或返工的责任,直至达到合同约定的质量标准,并赔偿因此造成的损失。第三部分:其他补充性说明和解释全文完。2024版港口与海岸工程外架劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方联系人1.1.4分包方联系电话1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方联系人1.2.4总包方联系电话第二条合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误及违约责任第四条合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式及进度4.3付款条件及期限4.4付款违约责任第五条材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收及保管第六条施工进度及质量6.1施工进度计划6.2施工质量标准6.3施工质量验收及整改第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理第八条环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理第九条合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更后的合同价款及工期第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同签订证明文件14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:1381.2总包方信息1.2.1总包方名称:港口与海岸工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:1395678第二条合同标的2.1工程名称:港口与海岸工程项目2.2工程地点:省市港区2.3工程规模:约万平方米2.4工程内容:主要包括外架劳务施工,包括但不限于脚手架搭设、拆除、维护等。第三条合同工期3.1工程开工日期:2024年4月1日3.2工程竣工日期:2024年10月31日3.3工期延误及违约责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方需向总包方支付元违约金。第四条合同价款4.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2付款方式及进度:分四次支付,分别为合同签订后10日内支付合同价款的20%,工程进度达到50%时支付合同价款的30%,工程进度达到80%时支付合同价款的30%,工程竣工验收合格后支付合同价款的20%。4.3付款条件及期限:付款条件为工程进度达到约定的节点,付款期限为收到付款申请后15日内。4.4付款违约责任:如总包方未按时付款,每延误一天,需向分包方支付元违约金。第五条材料供应5.1材料供应方式:总包方负责提供施工所需的材料,分包方负责材料的验收及保管。5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家及行业标准,且须有合格证明。5.3材料验收及保管:分包方应在材料到达现场后24小时内完成验收,并对验收合格的材料进行妥善保管。第六条施工进度及质量6.1施工进度计划:根据工程量清单和总包方要求,制定详细的施工进度计划,并报总包方批准。6.2施工质量标准:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良水平。6.3施工质量验收及整改:工程完成后,由总包方组织验收,对不符合质量标准的部分,分包方需进行整改,直至符合要求。第七条安全生产7.1安全生产责任:分包方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全和财产安全。7.2安全生产措施:制定安全生产方案,包括安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。7.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包方应立即采取应急措施,并按照相关规定及时上报,积极配合事故调查处理。合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:1381.2总包方信息1.2.1总包方名称:港口与海岸工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:1395678652578合同标的2.1工程名称:港口与海岸工程项目2.2工程地点:省市港区2.3工程规模:约万平方米2.4工程内容:主要包括外架劳务施工,包括但不限于脚手架搭设、拆除、维护等。652579合同工期3.1工程开工日期:2024年4月1日3.2工程竣工日期:2024年10月31日3.3工期延误及违约责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方需向总包方支付元违约金。652580合同价款4.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2付款方式及进度:分四次支付,分别为合同签订后10日内支付合同价款的20%,工程进度达到50%时支付合同价款的30%,工程进度达到80%时支付合同价款的30%,工程竣工验收合格后支付合同价款的20%。4.3付款条件及期限:付款条件为工程进度达到约定的节点,付款期限为收到付款申请后15日内。4.4付款违约责任:如总包方未按时付款,每延误一天,需向分包方支付元违约金。652581材料供应5.1材料供应方式:总包方负责提供施工所需的材料,分包方负责材料的验收及保管。5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家及行业标准,且须有合格证明。5.3材料验收及保管:分包方应在材料到达现场后24小时内完成验收,并对验收合格的材料进行妥善保管。652582施工进度及质量6.1施工进度计划:根据工程量清单和总包方要求,制定详细的施工进度计划,并报总包方批准。6.2施工质量标准:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良水平。6.3施工质量验收及整改:工程完成后,由总包方组织验收,对不符合质量标准的部分,分包方需进行整改,直至符合要求。652583安全生产7.1安全生产责任:分包方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全和财产安全。7.2安全生产措施:制定安全生产方案,包括安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。7.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包方应立即采取应急措施,并按照相关规定及时上报,积极配合事故调查处理。652584环境保护8.1环境保护责任:双方均应遵守国家有关环境保护的法律、法规和政策,确保施工过程中的环境保护。8.2环境保护措施:采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响,如噪声、粉尘、废水等。8.3环境污染事故处理:发生环境污染事故时,双方应立即采取应急措施,并按照相关规定及时上报,积极配合事故调查处理。652585合同变更9.1变更程序:任何一方提出合同变更,应书面通知对方,并经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.2变更内容:包括但不限于工程内容、工期、价款、付款方式等。9.3变更后的合同价款及工期:变更后的合同价款及工期由双方协商确定,并纳入变更协议。6525合同解除10.1合同解除条件:发生不可抗力、合同约定的解除条件或其他法律、法规规定的解除条件。10.2合同解除程序:任何一方提出合同解除,应书面通知对方,并经双方协商一致后,签订书面解除协议。652587违约责任11.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时付款、违反安全生产规定等。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任赔偿:赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构、法院判决。652588争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决机构:仲裁机构或法院。12.3争议解决程序:按照仲裁机构或法院的有关规定进行。652589合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签订书面合同,并按约定履行各自的义务。13.2合同生效日期:合同签订之日起生效。13.3合同终止条件:合同约定的终止条件或其他法律、法规规定的终止条件。13.4合同终止日期:合同终止之日起。652590合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:合同签订证明文件14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为履行本合同提供专业服务或咨询意见的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2职责:第三方应按照合同约定或委托人的要求,提供专业服务或咨询意见,协助合同双方履行合同义务。15.3介入条件:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.4介入程序:甲乙双方应共同确定第三方介入的时间、范围和方式,并通知第三方。16.第三方责任限额16.1责任范围:第三方在履行合同过程中,因其自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,如未约定,则以第三方实际承担的责任为限。16.3保险:第三方应自行购买相应的职业责任保险或相关保险,以保障其履行合同过程中可能产生的赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方有权根据合同约定或委托人的要求,独立开展业务活动,不受甲乙双方直接干预。17.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和条件,以完成其工作任务。17.3第三方有权根据合同约定,从甲乙双方获得报酬。18.第三方义务18.1第三方应按照合同约定的时间、范围和质量要求,完成工作任务。18.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方:第三方与甲乙双方之间是委托与受托关系,第三方应服从甲乙双方的监督和管理。19.2第三方与分包方:第三方对分包方的监督和管理,应通过甲乙双方进行,不得直接对分包方进行指令。19.3第三方与总包方:第三方与总包方之间是服务与被服务关系,第三方应按照总包方的要求提供服务。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的时间:根据合同进度或甲乙双方的需求,确定第三方介入的具体时间。20.2第三方介入的范围:根据合同内容,确定第三方介入的具体范围,包括但不限于技术指导、质量检测、进度监督等。20.3第三方介入的方式:第三方介入的方式包括但不限于现场巡查、报告提交、会议讨论等。20.4第三方介入的报酬:第三方介入的报酬由甲乙双方在第三方协议中约定,包括但不限于固定报酬、按比例提成等。20.5第三方介入的变更:如需变更第三方介入的时间、范围或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款和结算。2.附件二:施工图纸要求:包含工程项目的平面图、立面图、剖面图、节点图等,清晰展示工程的结构和细节。说明:施工图纸是施工的重要依据,确保施工质量。3.附件三:合同签订证明文件要求:包括合同双方签字盖章的原件或复印件,以及其他证明合同签订合法有效的文件。说明:证明文件用于确认合同的合法性和有效性。4.附件四:材料清单要求:详细列明施工所需材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。说明:材料清单是材料采购和验收的依据。5.附件五:安全生产方案要求:包括安全生产的组织机构、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等内容。说明:安全生产方案是确保施工安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施要求:包括环境保护的组织机构、环境保护管理制度、环境保护措施等内容。说明:环境保护措施是履行环境保护责任的依据。7.附件七:付款计划表要求:详细列明付款的时间、金额、条件等信息。说明:付款计划表是合同履行过程中付款的依据。8.附件八:验收报告要求:包括工程质量、进度、安全等方面的验收意见和结论。说明:验收报告是工程竣工验收的重要依据。9.附件九:争议解决协议要求:包括争议解决的方式、机构、程序等内容。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。责任认定标准:根据合同约定的违约金比例计算,或根据实际损失赔偿。示例:如分包方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,需支付元违约金。2.违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定标准:根据合同约定的违约金比例计算,或根据中国人民银行同期贷款利率计算利息。示例:如总包方未按合同约定支付工程款,每延误一天,需支付元违约金。3.违约行为:违反安全生产规定,导致安全事故发生。责任认定标准:根据事故的性质和损失程度,由责任方承担相应的赔偿责任。示例:如因分包方违反安全生产规定导致安全事故,分包方需承担全部或部分赔偿责任。4.违约行为:违反环境保护规定,导致环境污染。责任认定标准:根据污染程度和损失程度,由责任方承担相应的赔偿责任。示例:如因分包方违反环境保护规定导致环境污染,分包方需承担全部或部分赔偿责任。5.违约行为:泄露商业秘密或技术秘密。责任认定标准:根据损失程度,由责任方承担相应的赔偿责任。示例:如因第三方泄露商业秘密或技术秘密,第三方需承担相应的赔偿责任。全文完。2024版港口与海岸工程外架劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称、地址、法定代表人1.2总承包单位名称、地址、法定代表人1.3监理单位名称、地址、法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4工程概况3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量4.合同工期及进度计划4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误责任5.工程质量标准5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证期6.工程造价及结算6.1工程造价6.2结算方式6.3结算期限6.4付款方式7.保险7.1工程保险7.2人员保险7.3保险责任8.人员管理8.1人员配置8.2人员培训8.3人员调动9.材料供应9.1材料供应范围9.2材料采购9.3材料验收10.施工现场管理10.1施工现场布置10.2施工现场安全10.3施工现场文明施工11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决期限12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任范围13.2违约责任承担14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效及变更14.3合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:劳务分包有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3分包单位法定代表人:1.4总承包单位名称:建设集团有限公司1.5总承包单位地址:省市区路号1.6总承包单位法定代表人:1.7监理单位名称:工程监理有限公司1.8监理单位地址:省市区路号1.9监理单位法定代表人:2.项目概况2.1项目名称:港口与海岸工程项目2.2项目地点:省市港区2.3项目规模:约万平方米2.4工程概况:包括码头工程、防波堤工程、航道疏浚工程等3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围:码头区域的外架劳务分包工程3.2分包工程内容:外架搭设、拆除、维护及安全保障3.3分包工程量:根据设计图纸及施工方案确定4.合同工期及进度计划4.1合同工期:自合同生效之日起个月4.2进度计划:根据施工图纸及现场实际情况制定4.3工期延误责任:因分包单位原因导致的工期延误,由分包单位承担相应责任5.工程质量标准5.1质量标准:符合国家及行业相关标准5.2质量验收:按照国家及行业相关标准进行验收5.3质量保证期:自工程竣工验收合格之日起个月6.工程造价及结算6.1工程造价:根据设计图纸及工程量清单确定6.2结算方式:按月结算,每月底前提交结算报表6.3结算期限:收到结算报表后个工作日内完成结算6.4付款方式:按结算金额的%预付款,%进度款,%质保金7.保险7.1工程保险:由总承包单位负责投保7.2人员保险:由分包单位负责为所有施工人员购买意外伤害保险7.3保险责任:按照保险合同约定执行头8.合同工期及进度计划8.1合同工期:本合同工期自合同签订之日起计算,共计个月,具体开工日期为年月日,竣工日期为年月日。8.2进度计划:8.2.1分包单位应按照施工图纸及监理单位的审批,制定详细的施工进度计划,包括各分部分项工程的开始和结束时间。8.2.2分包单位应每月向监理单位提交月进度计划,包括但不限于工程进度、人员配置、材料供应等内容。8.2.3监理单位应在收到月进度计划后的个工作日内予以确认或提出修改意见。8.3工期延误责任:8.3.1由于分包单位原因造成的工期延误,分包单位应向监理单位提交延误原因及补救措施的报告。8.3.2监理单位应在收到报告后的个工作日内审查并决定是否批准延误。8.3.3若监理单位批准延误,分包单位应按实际延误时间向监理单位支付违约金,违约金比例为每天合同总价的%。8.3.4若监理单位不批准延误,分包单位应继续按照原进度计划施工,否则视为违约。9.工程质量标准9.1质量标准:9.1.1分包单位应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。9.1.2分包单位应确保所有施工材料符合国家及行业相关质量标准。9.2质量验收:9.2.1分包单位应按照施工图纸及监理单位的审批,制定详细的工程质量验收计划。9.2.2分包单位应自行组织验收,监理单位应按照规定的时间节点进行监督检查。9.2.3工程质量验收不合格的,分包单位应立即进行整改,直至达到合格标准。9.3质量保证期:9.3.1本合同工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起个月。9.3.2在质量保证期内,如因分包单位施工原因导致的质量问题,分包单位应负责修复,直至问题解决。10.工程造价及结算10.1工程造价:10.1.1工程造价根据设计图纸及工程量清单确定,包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工管理费等。10.1.2工程造价的计算方法及依据应符合国家及行业相关标准。10.2结算方式:10.2.1分包单位应每月底前向监理单位提交工程量清单及结算报表。10.2.2监理单位应在收到结算报表后的个工作日内完成审查并确认结算金额。10.3结算期限:10.3.1监理单位确认结算金额后,应在个工作日内向分包单位支付结算款项。10.3.2分包单位应在收到结算款项后的个工作日内出具相应的发票。10.4付款方式:10.4.1预付款:合同签订后个工作日内,分包单位应向监理单位提供相关证明文件,监理单位在收到文件后的个工作日内支付合同总价的%作为预付款。10.4.2进度款:在合同工期内,根据工程进度,监理单位按月支付合同总价的%作为进度款。10.4.3质保金:在工程竣工验收合格后,监理单位支付合同总价的%作为质保金,质保期满后无质量问题,质保金无息退还。11.保险11.1工程保险:11.1.1分包单位应按照监理单位的要求,购买工程一切险,保险金额不低于工程合同总价。11.1.2保险期限自工程开工之日起至竣工验收合格之日止。11.2人员保险:11.2.1分包单位应为其所有施工人员购买团体意外伤害保险,保险金额不低于每人万元。11.2.2保险期限自工程开工之日起至工程竣工之日止。11.3保险责任:11.3.1保险责任范围应符合保险合同约定,包括但不限于意外伤害、疾病、自然灾害等原因导致的损失。11.3.2分包单位应确保所有施工人员均参加保险,并及时向保险公司办理相关手续。12.人员管理12.1人员配置:12.1.1分包单位应按照工程需要,合理配置施工人员,确保工程顺利进行。12.1.2分包单位应确保所有施工人员具备相应的技能和资格。12.2人员培训:12.2.1分包单位应定期对施工人员进行安全、技术等方面的培训。12.2.2分包单位应确保施工人员了解并遵守相关安全操作规程。12.3人员调动:12.3.1分包单位在人员调动时,应提前向监理单位报告,并确保调动不影响工程进度和质量。12.3.2监理单位应在收到报告后的个工作日内予以批准或提出意见。13.材料供应13.1材料供应范围:13.1.1分包单位应按照工程需要,自行采购或指定供应商供应材料。13.1.2供应材料应符合国家及行业相关标准,并具有相应的质量证明文件。13.2材料采购:13.2.1分包单位应按照监理单位的审批,制定材料采购计划。13.2.2分包单位应选择合格的供应商,并签订采购合同。13.3材料验收:13.3.1分包单位应按照监理单位的审批,制定材料验收标准。13.3.2分包单位应组织验收,监理单位应进行监督检查。14.施工现场管理14.1施工现场布置:14.1.1分包单位应按照监理单位的审批,制定施工现场布置方案。14.1.2分包单位应确保施工现场整洁、有序,并符合安全要求。14.2施工现场安全:14.2.1分包单位应严格执行国家及行业相关安全法规和标准。14.2.2分包单位应定期进行安全检查,确保施工现场安全。14.3施工现场文明施工:14.3.1分包单位应遵守施工现场文明施工规定。14.3.2分包单位应负责施工现场的环境保护工作。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方和监理单位之外的,因合同履行需要而介入合同执行过程中的任何个人或组织,包括但不限于中介方、咨询方、检测方、设计方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力,并能够独立承担法律责任。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、项目管理、材料检测、工程监理、设计变更等。15.2.2第三方介入的具体内容应在合同附件中明确。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方的介入应经合同双方协商一致,并由监理单位确认。15.3.2第三方的介入需签订相应的服务协议,明确双方的权利和义务。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方应与分包单位、总承包单位及监理单位保持独立,不得与任何一方存在利益冲突。15.4.2第三方应向合同双方和监理单位提供独立的意见和建议,不得受任何一方影响。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定。16.1.2第三方责任限额应在服务协议中明确,并在合同附件中予以确认。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在执行服务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任。16.2.2第三方责任限额内的损失,由第三方自行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024全新一代智能家居设备租赁服务合同下载3篇
- 2024年度新能源汽车充电桩安装与销售独家代理合同3篇
- 二项式定理及应用课件
- 宽带合作合同范例
- 门面提前终止合同范例
- 购房出资合同范例
- 商铺出兑合同范例
- 黄金产品维修合同范例
- 劳务合同范例儿
- 风帆股合同范例
- 医院内急诊重症快速反应小组建设专家共识1
- 化工建设综合项目审批作业流程图
- 2023-2024学年度九上圆与无刻度直尺作图专题研究(刘培松)
- 2023年度四川公需科目:数字经济与驱动发展
- 汽车制造业的柔性生产与敏捷制造
- 五年级上册小数乘除练习300道及答案
- 不动产抵押登记手续
- 公安机关执法执勤规范用语
- 无人机技术在消防救援中的作用与局限
- 一年级道德与法治无纸笔期末检测质量分析
- 形式逻辑期末考试含答案
评论
0/150
提交评论