2024版学校体育设施建设与维护保障合同3篇_第1页
2024版学校体育设施建设与维护保障合同3篇_第2页
2024版学校体育设施建设与维护保障合同3篇_第3页
2024版学校体育设施建设与维护保障合同3篇_第4页
2024版学校体育设施建设与维护保障合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版学校体育设施建设与维护保障合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称、地址、法定代表人1.2承建单位名称、地址、法定代表人2.合同签订背景及目的3.合同标的及范围3.1体育设施建设内容3.2体育设施维护保障内容4.合同期限及起止日期5.合同价款及支付方式5.1工程造价5.2付款进度5.3付款方式6.合同履行及监督6.1工程进度6.2质量要求6.3施工安全6.4环境保护7.交付及验收7.1交付条件7.2验收标准7.3验收程序8.违约责任8.1学校违约责任8.2承建单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3技术规范12.4质量保证书12.5其他相关文件13.合同其他约定14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1学校名称:学校1.2学校地址:省市区路号1.3学校法定代表人:1.4承建单位名称:建设有限公司1.5承建单位地址:省市区路号1.6承建单位法定代表人:2.合同签订背景及目的本合同双方基于共同意愿,为改善学校体育设施条件,提高学校体育教学质量,经友好协商,达成如下协议。3.合同标的及范围3.1体育设施建设内容:1.建设新的标准田径场1座,包括跑道、跳远沙坑、跳高沙坑等;2.建设新的体育馆1座,包括篮球场、羽毛球场、排球场等;3.建设新的足球场1座;4.建设新的乒乓球室1个;5.建设新的健身器材区1个。3.2体育设施维护保障内容:1.定期对体育设施进行清洁、保养;2.对损坏的体育设施进行及时维修;3.对体育设施进行安全检查,确保设施安全可靠;4.对体育设施进行技术更新,提高设施使用效率。4.合同期限及起止日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为三年,自2024年1月1日起至2026年12月31日止。5.合同价款及支付方式5.1工程造价:根据双方协商,本合同总价款为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。5.2付款进度:1.签订合同后5个工作日内,承建单位提交施工方案,学校支付合同总价款的30%;2.工程进度达到50%时,学校支付合同总价款的40%;3.工程竣工验收合格后,学校支付合同总价款的20%;4.质保期满后,学校支付合同总价款的10%作为质保金。5.3付款方式:采用银行转账方式支付。6.合同履行及监督6.1工程进度:1.承建单位应在合同签订后30个工作日内完成施工方案的设计和提交;2.承建单位应在合同签订后60个工作日内完成全部体育设施的建设;3.承建单位应在合同签订后90个工作日内完成全部体育设施的竣工验收。6.2质量要求:1.体育设施建设应符合国家相关标准;2.体育设施建设应保证施工质量,确保安全可靠;3.体育设施建设应满足使用功能。6.3施工安全:1.承建单位应制定安全生产措施,确保施工安全;2.施工现场应设立安全警示标志,确保人员安全;3.施工过程中发生安全事故,承建单位应立即采取措施,并报告学校。6.4环境保护:1.承建单位应遵守国家环境保护法规,确保施工过程中的环境保护;2.施工过程中产生的废弃物应按规定进行处理,不得污染环境。8.违约责任8.1学校违约责任1.若学校未按合同约定支付款项,应向承建单位支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五,自逾期之日起计算;2.若学校未能按时完成工程验收,导致工程延期,应向承建单位支付工程延期违约金,违约金为每日合同价款的千分之一;3.若学校单方面解除合同,应向承建单位支付合同总价款的10%作为违约金。8.2承建单位违约责任1.若承建单位未按合同约定完成工程,应向学校支付违约金,违约金为每日合同价款的千分之一;2.若承建单位提供的体育设施不符合合同约定或国家标准,应负责修复或更换,并承担因此产生的费用;3.若承建单位未按合同约定进行维护,导致设施损坏,应承担修复责任,并赔偿因此造成的损失;4.若承建单位在施工过程中发生安全事故,应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构1.争议解决机构为合同签订地的人民法院;2.争议解决机构为双方共同认可的仲裁机构。10.合同解除10.1合同解除条件1.双方协商一致,决定解除合同;2.一方严重违约,另一方有权解除合同;3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.双方应在接到解除合同通知之日起15日内,对解除合同的后果进行协商;3.协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效及终止11.1合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效;2.本合同经双方签字盖章后,邮寄或快递送达对方,自送达之日起生效。11.2合同终止1.合同期限届满,合同自行终止;2.合同因解除而终止;3.合同因其他原因终止。12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3技术规范12.4质量保证书12.5其他相关文件13.合同其他约定13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;13.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署及生效日期14.1本合同于2024年1月1日由学校与建设有限公司双方签署;14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义1.本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的1.第三方介入旨在提高合同履行的透明度,确保工程质量,保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式a.中介方:协助双方进行合同谈判、签订、履行等工作;b.监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督;c.咨询方:提供专业意见和解决方案;d.检测方:对工程材料、设备等进行检测。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定1.第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和法律法规承担相应责任。2.第三方责任包括但不限于:a.未能履行中介职责,导致合同无法履行;b.监理、咨询、检测过程中出现重大失误,导致工程质量问题;c.违反法律法规,造成合同双方损失。16.2第三方责任限额1.第三方责任限额为合同总价款的10%,即人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。2.第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同双方损失的最高赔偿金额。17.第三方权利17.1第三方权利界定a.获取合同相关信息;b.对合同履行情况进行监督;c.对合同履行中出现的问题提出意见和建议;d.依法维护自身合法权益。17.2第三方权利行使1.第三方应在合同约定的时间和范围内行使权利;2.第三方行使权利时,应遵守法律法规和合同约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与学校的关系1.第三方作为中介方,应协助学校与承建单位进行合同谈判、签订、履行等工作;2.第三方应确保合同的公平、公正,维护学校的合法权益。18.2第三方与承建单位的关系1.第三方作为中介方,应协助承建单位与学校进行合同谈判、签订、履行等工作;2.第三方应确保合同的公平、公正,维护承建单位的合法权益。18.3第三方与监理方、咨询方、检测方的关系1.监理方、咨询方、检测方作为第三方,应独立履行职责,对工程进度、质量、安全等进行监督;2.第三方之间应相互配合,共同保障合同履行。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕;2.第三方职责履行完毕;3.合同解除或终止。19.2第三方介入终止程序1.第三方介入终止前,应向合同双方提交终止报告;2.合同双方应审查第三方终止报告,确认无误后,由合同双方签字盖章;3.第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定进行后续工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含工程平面图、立面图、剖面图、结构图、设备布置图等,需符合国家相关设计规范和标准。说明:设计图纸是工程建设的依据,必须清晰、准确、完整。2.施工图纸详细要求:包含施工详图、材料清单、施工组织设计、施工进度计划等,需详细说明施工工艺、施工方法、质量标准等。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件,对施工质量有直接影响。3.技术规范详细要求:包含国家、行业、地方等相关技术规范和标准,用于指导工程建设和施工。说明:技术规范是确保工程质量的重要依据。4.质量保证书详细要求:由承建单位出具的,承诺工程质量达到合同约定和标准的文件。说明:质量保证书是承建单位对工程质量负责的承诺。5.其他相关文件详细要求:包括合同变更协议、工程验收报告、工程结算报告、付款凭证等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要记录,用于证明合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.学校违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项责任认定:支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五,自逾期之日起计算。示例:若学校应于2024年3月1日支付100万元,但至2024年4月1日仍未支付,则需支付逾期付款金额的千分之五,即5000元。2.承建单位违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程责任认定:支付违约金,违约金为每日合同价款的千分之一。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未能履行中介职责,导致合同无法履行责任认定:承担合同总价款的10%作为违约金。示例:若第三方未能履行中介职责,导致合同无法履行,则需支付合同总价款的10%作为违约金。4.不可抗力事件违约行为:发生不可抗力事件,致使合同无法履行责任认定:双方可根据不可抗力事件的影响程度,协商解除合同或部分解除合同。示例:若发生地震、洪水等不可抗力事件,导致工程无法继续施工,双方可协商解除合同。全文完。2024版学校体育设施建设与维护保障合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表2.合同标的及范围2.1学校体育设施建设内容2.2学校体育设施维护保障内容2.3合同履行期限3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2付款方式及时间3.3付款条件及手续4.质量要求与标准4.1建设工程质量要求4.2维护保障质量要求4.3质量检测及验收标准5.施工进度与工期5.1施工进度安排5.2工期及延误责任5.3施工进度调整及沟通6.材料供应与验收6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收及责任7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3应急预案及事故处理8.违约责任8.1违约行为定义8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同生效与解除后的处理12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同补充内容13.3合同变更与补充后的处理14.其他约定事项14.1合同双方共同约定的其他事项14.2其他事项的效力与解释第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[学校名称]地址:[学校地址]乙方:[施工单位名称]地址:[施工单位地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系电话]乙方法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系电话]1.3合同双方授权代表甲方授权代表:[授权代表姓名]乙方授权代表:[授权代表姓名]第二条合同标的及范围2.1学校体育设施建设内容包括但不限于运动场、体育馆、游泳池、健身房等设施的建造。2.2学校体育设施维护保障内容包括但不限于设施的日常保养、维修、清洁、绿化等。2.3合同履行期限合同履行期限为自合同签订之日起至[具体日期]。第三条合同金额及支付方式3.1合同总金额合同总金额为人民币[金额]元。3.2付款方式及时间付款方式:分阶段支付。支付时间:每完成一个阶段的工作后,甲方应在[具体时间]内支付相应款项。3.3付款条件及手续付款条件:乙方提交符合合同要求的发票、验收报告等文件。付款手续:甲方收到乙方提交的文件后,按照约定的付款方式支付相应款项。第四条质量要求与标准4.1建设工程质量要求乙方应按照国家及地方相关标准,确保工程质量符合合同要求。4.2维护保障质量要求4.3质量检测及验收标准质量检测:乙方应定期进行质量检测,确保设施符合合同要求。验收标准:验收标准参照国家及地方相关标准执行。第五条施工进度与工期5.1施工进度安排乙方应按照施工方案,合理安排施工进度,确保按时完成建设任务。5.2工期及延误责任合同工期为[具体工期]。若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的延误责任。5.3施工进度调整及沟通如需调整施工进度,双方应提前协商一致,并书面确认。第六条材料供应与验收6.1材料供应方式乙方负责提供施工所需的全部材料。6.2材料质量要求材料应符合合同约定的质量标准,并具备相应的质量证明文件。6.3材料验收及责任甲方应按照合同约定,对材料进行验收,验收合格后方可使用。若材料不合格,乙方应承担相应的责任。第七条安全生产与文明施工7.1安全生产责任乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工期间安全无事故。7.2文明施工要求乙方应保持施工现场整洁,遵守施工现场文明施工规定。7.3应急预案及事故处理乙方应制定应急预案,并在发生事故时及时采取有效措施进行处理。第八条违约责任8.1违约行为定义(1)未按合同约定时间完成施工或维护工作;(2)施工或维护质量不符合合同约定;(3)未按合同约定支付款项;(4)违反安全生产规定,造成安全事故;(5)违反文明施工规定,造成不良影响。8.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿因违约行为给对方造成的损失;(3)承担由此产生的其他法律责任。8.3违约赔偿标准违约金按合同总金额的[具体比例]计算。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决程序提交仲裁的,应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。9.3争议解决地点仲裁地点为[具体地点]。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定或法律规定处理剩余事宜。第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件合同解除条件参照第十条约定。11.3合同生效与解除后的处理合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除,应书面通知对方,并经双方协商一致。第十二条合同附件12.1合同附件清单(1)施工图纸;(2)工程量清单;(3)材料清单;(4)验收报告;(5)其他相关文件。12.2合同附件内容合同附件内容应与合同一致,具有同等法律效力。第十三条合同变更与补充13.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)法律法规或政策调整。13.2合同补充内容合同补充内容应明确约定,并作为合同的一部分。13.3合同变更与补充后的处理合同变更或补充后,双方应重新签订书面文件,并注明变更或补充的内容。第十四条其他约定事项14.1合同双方共同约定的其他事项(1)保密条款;(2)知识产权归属;(3)通知送达方式;(4)争议解决方式。14.2其他事项的效力与解释其他约定事项的效力与解释,参照合同执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等,是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单独委托,以独立第三方的身份参与合同相关活动,提供专业服务的机构或个人。15.2范围(1)合同履行的监督与指导;(2)工程质量、进度、安全的监督与检查;(3)合同争议的调解与仲裁;(4)合同履行所需的专业咨询服务。16.第三方介入的程序16.1委托甲乙双方根据合同需要,可共同或单独委托第三方介入合同相关活动。16.2选择第三方应由甲乙双方共同协商确定,或通过公开招标等方式选择。16.3协议甲乙双方与第三方应签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。17.2限额确定第三方责任限额应根据第三方协议中的约定,或由甲乙双方协商确定。17.3限额执行第三方责任限额应在第三方协议中明确,并在发生责任时,由第三方按照限额承担责任。18.第三方介入时的额外条款18.1通知义务甲乙双方应在委托第三方介入时,及时通知对方,并确保对方知晓第三方介入的具体情况。18.2合作义务甲乙双方应与第三方保持良好合作,共同推进合同履行。18.3权利义务第三方在介入合同履行过程中,享有相应的权利,并承担相应的义务。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在介入合同履行过程中,应明确其职责范围,并与甲乙双方明确划分职责界限。19.2信息共享甲乙双方应与第三方共享必要的信息,以确保合同履行的顺利进行。19.3争议解决第三方在介入合同履行过程中,如与甲乙双方发生争议,应按照合同约定或相关法律法规解决。20.第三方介入的终止20.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方完成其职责;(3)甲乙双方协商一致。20.2终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应按照协议或合同约定进行相关事宜的处理。20.3终止后的责任第三方介入终止后,如因第三方原因造成合同履行障碍或损失的,第三方应承担相应的责任。21.第三方介入的记录与档案21.1记录第三方在介入合同履行过程中,应做好相关记录,包括但不限于工作日志、会议记录等。21.2档案第三方应将介入合同履行过程中的相关文件、资料整理归档,以备查阅。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书详细要求:包含合同双方签字盖章、合同基本信息、签订日期等。说明:作为合同生效的证明文件。2.施工图纸及技术规范详细要求:包括详细的施工图、设计图纸、技术规范等。说明:为施工方提供施工依据。3.工程量清单详细要求:列出各项工程的具体数量、单位、单价及总价。说明:用于计算合同金额及结算。4.材料清单详细要求:列出所需材料名称、规格、数量、单价及总价。说明:为材料供应提供依据。5.质量检测报告详细要求:包含质量检测项目、检测标准、检测结果等。说明:用于证明施工质量。6.施工进度计划详细要求:列出各阶段的施工时间、进度目标等。说明:用于监控施工进度。7.验收报告详细要求:包含验收项目、验收标准、验收结果等。说明:用于证明工程已按照约定完成。8.安全生产记录详细要求:记录安全生产措施、事故处理等情况。说明:用于确保施工安全。9.文明施工记录详细要求:记录文明施工措施、环境维护等情况。说明:用于确保施工现场文明有序。10.付款凭证详细要求:包括付款金额、日期、用途等。说明:用于证明已支付相应款项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成施工或维护工作;(2)施工或维护质量不符合合同约定;(3)未按合同约定支付款项;(4)违反安全生产规定,造成安全事故;(5)违反文明施工规定,造成不良影响;(6)未经同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准:(1)未按时完成施工或维护工作:按合同约定支付违约金;(2)施工或维护质量不符合合同约定:承担修复或重新施工的费用,并支付违约金;(3)未按合同约定支付款项:支付滞纳金;(4)违反安全生产规定,造成安全事故:承担事故责任;(5)违反文明施工规定,造成不良影响:承担修复或整改费用,并支付违约金;(6)未经同意擅自变更合同内容:承担变更造成的损失,并支付违约金。示例说明:1.乙方未按时完成施工,导致工期延误,甲方要求支付违约金。经协商,乙方支付甲方人民币[金额]元作为违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定,甲方要求修复。经修复后,乙方支付甲方人民币[金额]元作为修复费用及违约金。3.甲方未按时支付款项,乙方要求支付滞纳金。经协商,甲方支付乙方人民币[金额]元作为滞纳金。全文完。2024版学校体育设施建设与维护保障合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称及地址1.2学校法定代表人1.3学校联系方式1.4施工单位名称及地址1.5施工单位法定代表人1.6施工单位联系方式2.合同标的及范围2.1体育设施建设内容2.2体育设施维护范围2.3施工期限3.投资预算及付款方式3.1投资预算总额3.2付款方式及进度3.3付款条件4.施工要求4.1施工标准4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全4.5施工资料5.材料设备供应5.1材料设备供应要求5.2材料设备验收标准5.3材料设备质量保证6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场文明施工7.施工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定13.1不可抗力13.2法律法规变更13.3合同解释14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1学校名称:X学校1.2学校地址:省市区路号1.3学校法定代表人:1.5施工单位名称:建设集团有限公司1.6施工单位地址:省市区路号1.7施工单位法定代表人:第二条合同标的及范围2.1体育设施建设内容:包括田径场、篮球场、足球场、排球场、网球场、体育馆等体育设施的建设。2.2体育设施维护范围:包括体育设施的日常维护、保养、维修和更新。2.3施工期限:自合同生效之日起,施工期为12个月。第三条投资预算及付款方式3.1投资预算总额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)。3.2付款方式及进度:分阶段付款,具体进度如下:3.2.1施工前预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%。3.2.2施工过程中付款:每月支付总额的20%,共支付6次。3.2.3验收合格后付款:验收合格后5个工作日内支付总额的20%。3.2.4合同终止或解除后付款:合同终止或解除后,剩余款项按实际完成工程量支付。3.3付款条件:付款条件应符合国家相关法律法规及合同约定。第四条施工要求4.1施工标准:按照国家相关施工规范、标准和设计要求进行施工。4.2施工进度:确保在合同约定的工期内完成全部施工任务。4.3施工质量:保证工程质量达到国家规定的合格标准。4.4施工安全:严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。4.5施工资料:按照国家有关规定,及时提供施工过程中的相关资料。第五条材料设备供应5.1材料设备供应要求:施工单位负责提供符合合同约定质量标准的材料设备。5.2材料设备验收标准:按照国家相关标准进行验收。5.3材料设备质量保证:施工单位保证提供的材料设备在质保期内无质量问题。第六条施工现场管理6.1施工现场布置:施工现场应合理规划,确保施工顺利进行。6.2施工现场安全:严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。6.3施工现场环保:遵守国家环保法规,采取有效措施防止环境污染。6.4施工现场文明施工:遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序。第七条施工验收7.1验收标准:按照国家相关施工规范、标准和设计要求进行验收。7.2验收程序:施工完成后,由双方共同组织验收,验收合格后方可交付使用。7.3验收结果处理:验收不合格的,施工单位应在规定时间内整改,直至合格为止。第八条违约责任8.1违约情形:8.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务的;8.1.2学校未按合同约定支付款项的;8.1.3施工单位提供的材料设备不符合合同约定质量标准的;8.1.4施工单位未按合同约定进行施工现场管理的;8.1.5双方在合同履行过程中违反合同约定造成损失的其他情形。8.2违约责任承担:8.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务的,应承担违约责任,赔偿学校因此遭受的损失。8.2.2学校未按合同约定支付款项的,应向施工单位支付逾期付款违约金。8.2.3施工单位提供的材料设备不符合合同约定质量标准的,应承担更换或赔偿的责任。8.2.4施工单位未按合同约定进行施工现场管理的,应承担由此产生的损失和罚款。8.2.5双方违反合同约定造成损失的其他情形,应根据损失情况承担相应的违约责任。8.3违约赔偿:8.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。8.3.2违约赔偿金应在违约行为发生后10个工作日内支付。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决程序:9.2.1双方协商不成时,应提交合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2.2诉讼期间,除争议事项外,合同其他条款应继续履行。9.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在30日内协商解决。第十条合同解除10.1合同解除条件:10.1.1因不可抗力导致合同无法履行的;10.1.2一方严重违约,另一方在合理期限内未得到履约的;10.1.3经双方协商一致解除合同的。10.2合同解除程序:10.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行的,应提供相关证明材料,并签订解除协议。10.3合同解除后的处理:10.3.2双方应互相返还因合同履行而产生的财产。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的施工期限届满;11.2.2合同解除;11.2.3合同因其他原因终止。11.3合同终止后的处理:11.3.1合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。11.3.2双方应互相返还因合同履行而产生的财产。第十二条合同附件12.1合同附件清单:12.1.1设计图纸;12.1.2施工方案;12.1.3材料设备清单;12.1.4付款计划;12.1.5其他相关文件。12.2合同附件内容:合同附件应作为合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。第十三条其他约定13.1不可抗力:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。13.2法律法规变更:如国家法律法规发生变更,双方应按照变更后的规定履行合同。13.3合同解释:本合同如有歧义,应按照有利于维护双方合法权益的原则进行解释。第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署日期:本合同于2024年X月X日签署。14.2合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、设计、施工、材料供应等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同的任何阶段,包括但不限于设计、施工、材料供应、验收等环节。第三条第三方选择与委托3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订相应的委托协议。3.2委托协议应明确第三方的服务内容、收费标准、责任范围等。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度由委托协议约定。4.2第三方的责任限额不得超过委托协议中约定的金额。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,第三方不对甲乙双方之间的合同关系承担责任。5.2第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,确保服务质量。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同的各项义务。6.2第三方的介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。第七条第三方责任界定7.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成合同无法履行的,应承担相应的违约责任。7.2第三方在履行服务过程中,因不可抗力导致合同无法履行的,可根据不可抗力条款免除责任。7.3第三方在履行服务过程中,因违反法律法规或合同约定造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决,仍适用本合同中关于争议解决的条款。8.2第三方介入后的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可提交合同签订地的人民法院诉讼解决。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,合同终止的条件仍适用本合同中关于合同终止的条款。第十条第三方介入后的资料交接10.1第三方介入后,甲乙双方应将相关资料及时移交给第三方。10.2第三方应妥善保管和使用交接的资料。第十一条第三方介入后的保密义务11.1第三方在履行服务过程中,应对甲乙双方的信息保密,不得泄露给任何第三方。11.2第三方违反保密义务的,应承

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论