版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商土地购置及建设合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2土地供应方基本信息1.3合同签订日期2.土地购置及建设基本情况2.1土地购置地点2.2土地面积2.3土地用途2.4土地使用年限2.5土地购置价格2.6土地购置款支付方式3.土地购置合同条款3.1土地交付时间3.2土地交付条件3.3土地交付手续3.4土地交付责任4.土地建设合同条款4.1建设项目概况4.2建设工期4.3建设资金4.4建设进度款支付方式4.5工程质量标准4.6工程验收5.工程设计及施工5.1设计单位及施工单位5.2设计及施工合同签订5.3设计变更及施工变更5.4施工进度及质量保证5.5施工现场管理6.工程验收及交付6.1验收标准及程序6.2验收时间及地点6.3验收报告及交付手续6.4验收责任及争议解决7.土地购置及建设相关费用7.1土地购置税费7.2土地建设税费7.3土地购置及建设其他费用8.合同履行及违约责任8.1合同履行义务8.2违约责任及赔偿8.3争议解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.合同附件10.1土地购置合同附件10.2土地建设合同附件10.3其他相关附件11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求12.合同修改及补充12.1合同修改程序12.2合同补充条款13.合同解除及终止后的处理13.1土地及建筑物归属13.2费用结算13.3争议解决14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:________1.1.2开发商法定代表人:________1.1.3开发商住所:________1.1.4开发商联系方式:电话________,邮箱________1.2土地供应方基本信息1.2.1土地供应方名称:________1.2.2土地供应方法定代表人:________1.2.3土地供应方住所:________1.2.4土地供应方联系方式:电话________,邮箱________1.3合同签订日期1.3.1合同签订日期:____年____月____日2.土地购置及建设基本情况2.1土地购置地点2.1.1土地购置地点:________2.2土地面积2.2.1土地面积:____公顷2.3土地用途2.3.1土地用途:住宅用地2.4土地使用年限2.4.1土地使用年限:____年2.5土地购置价格2.5.1土地购置价格:人民币____元2.6土地购置款支付方式2.6.1土地购置款支付方式:分期支付,具体支付时间及比例见附件一。3.土地购置合同条款3.1土地交付时间3.1.1土地交付时间:____年____月____日3.2土地交付条件3.2.1土地交付条件:土地证办理完毕,无权属争议3.3土地交付手续3.3.1土地交付手续:双方按照国家及地方相关规定办理土地交付手续3.4土地交付责任3.4.1土地供应方负责办理土地证,确保土地交付符合合同约定条件3.4.2开发商在土地交付后,负责承担土地购置款及后续建设费用4.土地建设合同条款4.1建设项目概况4.1.1建设项目名称:________4.1.2建设项目地点:________4.1.3建设项目规模:____平方米4.2建设工期4.2.1建设工期:____个月4.3建设资金4.3.1建设资金:人民币____元4.4建设进度款支付方式4.4.1建设进度款支付方式:按工程进度分期支付,具体支付时间及比例见附件二。4.5工程质量标准4.5.1工程质量标准:符合国家及地方相关建筑质量标准4.6工程验收4.6.1工程验收:由双方共同组织验收,验收合格后交付使用5.工程设计及施工5.1设计单位及施工单位5.1.1设计单位:________5.1.2施工单位:________5.2设计及施工合同签订5.2.1设计及施工合同签订:双方分别与设计单位及施工单位签订设计及施工合同5.3设计变更及施工变更5.3.1设计变更及施工变更:按照国家及地方相关规定执行5.4施工进度及质量保证5.4.1施工进度:按照合同约定时间完成施工任务5.4.2质量保证:施工单位保证工程质量,确保工程符合合同约定标准5.5施工现场管理5.5.1施工现场管理:施工单位负责施工现场管理,确保施工安全、文明施工6.工程验收及交付6.1验收标准及程序6.1.1验收标准:符合国家及地方相关建筑质量标准6.1.2验收程序:由双方共同组织验收,验收合格后交付使用6.2验收时间及地点6.2.1验收时间:____年____月____日6.2.2验收地点:________6.3验收报告及交付手续6.3.1验收报告:验收合格后,双方共同签署验收报告6.3.2交付手续:验收合格后,开发商按照合同约定办理交付手续7.土地购置及建设相关费用7.1土地购置税费7.1.1土地购置税费:按照国家及地方相关规定计算并支付7.2土地建设税费7.2.1土地建设税费:按照国家及地方相关规定计算并支付7.3土地购置及建设其他费用7.3.1土地购置及建设其他费用:包括但不限于勘察费、设计费、监理费、验收费等,按照合同约定及实际发生支付8.合同履行及违约责任8.1合同履行义务8.1.1开发商应按照合同约定支付土地购置款及建设资金8.1.2土地供应方应按照合同约定交付符合条件的使用土地8.1.3双方应按照合同约定的时间完成设计、施工、验收等工作8.2违约责任及赔偿8.2.1如开发商未按时支付款项,应向土地供应方支付____%的违约金8.2.2如土地供应方未按时交付土地,应向开发商支付____%的违约金8.2.3如因开发商原因导致工程延期,应向施工单位支付____%的违约金8.2.4如因土地供应方原因导致工程延期,土地供应方应承担相应责任8.2.5如因任何一方违约导致合同无法履行,守约方有权解除合同并要求违约方承担相应损失9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2一方严重违约9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工期届满9.2.2土地及建筑物全部交付完毕9.2.3双方同意终止合同9.3合同解除及终止程序9.3.1提前____天向对方发出解除或终止合同的通知9.3.2双方应尽快协商解决合同解除或终止后的相关问题9.3.3如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼10.合同附件10.1土地购置合同附件10.1.1土地购置合同副本10.1.2土地证复印件10.1.3土地购置税费缴纳凭证10.2土地建设合同附件10.2.1土地建设合同副本10.2.2设计及施工合同副本10.2.3工程进度款支付凭证10.3其他相关附件10.3.1验收报告10.3.2工程质量验收证书10.3.3其他相关文件11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订日期11.2合同备案要求11.2.1开发商应在合同签订后____个工作日内向相关部门备案11.2.2土地供应方应在合同签订后____个工作日内向相关部门备案12.合同修改及补充12.1合同修改程序12.1.1双方协商一致12.1.2修改内容应以书面形式进行12.1.3修改后的合同作为原合同的补充部分12.2合同补充条款12.2.1补充条款应与原合同内容不冲突12.2.2补充条款应经双方签字盖章后生效13.合同解除及终止后的处理13.1土地及建筑物归属13.1.1土地及建筑物归开发商所有13.1.2土地供应方应退还已收取的款项13.2费用结算13.2.1双方应按照合同约定进行费用结算13.2.2如有争议,可依法向人民法院提起诉讼13.3争议解决13.3.1双方应友好协商解决争议13.3.2如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同适用中华人民共和国法律14.5本合同如有未尽事宜,可由双方协商补充第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、设计方、施工方等在合同履行过程中提供专业服务或参与合同履行的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由双方在合同中另行约定,但不得超过合同总金额的____%。15.3第三方选择与替换15.3.1甲乙双方有权根据合同需要选择合适的第三方,并有权在合同履行过程中替换第三方,但需提前____天通知对方。15.3.2第三方的替换不得影响合同履行的整体进度和质量。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同或合作协议,明确各方的权利、义务和责任。15.4.2第三方介入后,应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或其服务合同的约定,承担相应的责任。16.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方或合同项目的损失,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定或其服务合同的约定,收取相应的服务费用。16.2.2第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议,但需经甲乙双方同意。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方之间的关系由双方签订的服务合同或合作协议约定。17.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用,并监督第三方的工作进度和质量。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方之间的关系由双方签订的服务合同或合作协议约定。17.2.2乙方应按照合同约定支付第三方服务费用,并监督第三方的工作进度和质量。17.3第三方与合同项目的划分17.3.1第三方参与合同项目的工作范围、质量标准和交付时间等,由甲乙双方在合同中约定。17.3.2第三方应按照合同约定或其服务合同的约定,确保合同项目的顺利实施。18.第三方介入后的合同调整18.1.1合同中涉及第三方的条款,应根据第三方的服务内容进行调整。18.1.2合同中关于进度、质量、费用等方面的条款,应根据第三方的实际工作进行调整。18.2合同调整程序18.2.1合同调整应由甲乙双方共同提出,并经第三方同意。18.2.2合同调整应以书面形式进行,并作为原合同的补充部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地购置合同附件1.1土地购置合同副本1.2土地证复印件1.3土地购置税费缴纳凭证1.4土地供应方提供的土地权属证明文件2.土地建设合同附件2.1土地建设合同副本2.2设计及施工合同副本2.3工程进度款支付凭证2.4施工单位资质证明文件2.5设计单位资质证明文件3.工程设计及施工附件3.1设计方案及图纸3.2施工组织设计3.3施工方案及施工计划3.4施工单位及设计单位的变更通知4.工程验收及交付附件4.1验收报告4.2工程质量验收证书4.3工程竣工图4.4工程竣工结算书5.合同履行及违约责任附件5.1违约金支付凭证5.2争议解决相关文件5.3不可抗力证明文件6.第三方介入附件6.1第三方服务合同或合作协议6.2第三方资质证明文件6.3第三方工作进度报告7.其他附件7.1相关法律法规7.2政府审批文件7.3其他双方认为需要提供的文件说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发商违约行为1.1.1未按时支付土地购置款及建设资金1.1.2未按时交付土地1.1.3工程延期1.1.4工程质量不符合标准1.2土地供应方违约行为1.2.1未按时交付符合条件的使用土地1.2.2土地权属存在争议1.2.3工程延期1.2.4工程质量不符合标准1.3第三方违约行为1.3.1未按时完成设计或施工任务1.3.2工程质量不符合标准1.3.3未按照合同约定提供服务2.责任认定标准2.1违约金2.1.1违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总金额的____%。2.2损失赔偿2.2.1因违约行为造成的实际损失,由违约方承担赔偿。2.3争议解决2.3.1双方协商解决;2.3.2协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。3.违约示例说明3.1开发商未按时支付土地购置款,应向土地供应方支付____%的违约金,并赔偿因此造成的损失。3.2土地供应方未按时交付土地,应向开发商支付____%的违约金,并赔偿因此造成的损失。3.3施工单位未按时完成施工任务,应向开发商支付____%的违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度房地产开发商土地购置及建设合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点1.2合同订立的方式与程序1.3合同生效的条件与时间2.双方基本信息2.1开发商的基本信息2.2土地所有者或使用权人的基本信息3.土地购置3.1土地购置的范围与面积3.2土地购置的价格与支付方式3.3土地购置的交付时间与条件4.土地使用权4.1土地使用权的取得与期限4.2土地使用权的变更与转让4.3土地使用权的终止与收回5.土地建设5.1土地建设的范围与内容5.2土地建设的工期与进度5.3土地建设的质量要求与标准6.工程设计6.1工程设计的委托与授权6.2工程设计的内容与要求6.3工程设计的修改与调整7.工程施工7.1工程施工的承包方式与主体7.2工程施工的合同价格与支付方式7.3工程施工的工期与进度8.工程监理8.1工程监理的委托与授权8.2工程监理的职责与权限8.3工程监理的监督与检查9.质量保证9.1质量保证的期限与范围9.2质量保证的责任与义务9.3质量保证的验收与处理10.风险承担10.1风险承担的原则与范围10.2风险承担的具体事项与责任10.3风险承担的变更与调整11.争议解决11.1争议解决的方式与途径11.2争议解决的时效与程序11.3争议解决的仲裁与诉讼12.违约责任12.1违约责任的认定与承担12.2违约责任的赔偿与补偿12.3违约责任的免责与减轻13.合同解除与终止13.1合同解除的条件与程序13.2合同终止的原因与后果13.3合同解除与终止的效力14.其他约定14.1合同的补充与修改14.2合同的附件与补充文件14.3合同的解释与适用法律第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点本合同于2024年1月1日,在中华人民共和国市区大厦签订。1.2合同订立的方式与程序本合同双方通过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,以书面形式订立。1.3合同生效的条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为自合同生效之日起至2026年12月31日止。2.双方基本信息2.1开发商的基本信息甲方(开发商):名称:房地产开发有限公司注册地址:省市区路号法定代表人:联系电话:1382.2土地所有者或使用权人的基本信息乙方(土地所有者或使用权人):名称:土地储备中心注册地址:省市区路号法定代表人:联系电话:13956783.土地购置3.1土地购置的范围与面积甲方购置乙方拥有的位于省市区路号地块,总面积为10000平方米。3.2土地购置的价格与支付方式土地购置价格为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。甲方应在本合同签订之日起10个工作日内支付50%的土地购置款,剩余50%的土地购置款应在土地交付后30日内支付完毕。3.3土地购置的交付时间与条件乙方应在本合同签订之日起60个工作日内,将土地交付给甲方,并确保土地符合相关法律法规的要求。4.土地使用权4.1土地使用权的取得与期限甲方取得本合同约定的土地使用权的期限为50年,自土地交付之日起计算。4.2土地使用权的变更与转让未经乙方同意,甲方不得擅自变更土地用途或转让土地使用权。4.3土地使用权的终止与收回(1)甲方未按合同约定支付土地购置款;(2)甲方违反合同约定,严重损害乙方权益;(3)国家法律法规规定的其他情形。5.土地建设5.1土地建设的范围与内容甲方在本合同约定的土地上建设住宅小区,包括住宅楼、配套设施等。5.2土地建设的工期与进度土地建设工期为36个月,自土地交付之日起计算。5.3土地建设的质量要求与标准土地建设必须符合国家相关建设标准和规范,确保工程质量。6.工程设计6.1工程设计的委托与授权甲方委托乙方进行工程设计,乙方同意接受委托。6.2工程设计的内容与要求工程设计应包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业的设计。6.3工程设计的修改与调整在设计过程中,如因特殊情况需要修改或调整设计,双方应协商一致,并签订补充协议。7.工程施工7.1工程施工的承包方式与主体甲方通过公开招标方式选择具备相应资质的施工单位进行工程施工。7.2工程施工的合同价格与支付方式工程施工合同价格根据招标结果确定,支付方式为分阶段支付。7.3工程施工的工期与进度工程施工工期为24个月,自施工合同签订之日起计算。8.工程监理8.1工程监理的委托与授权8.2工程监理的职责与权限监理公司应按照国家有关工程监理的规定和合同约定,对工程施工进行全过程、全方位的监理,包括但不限于施工质量、进度、安全、造价等。8.3工程监理的监督与检查监理公司应定期对施工现场进行监督检查,发现问题时,应及时通知施工单位整改,并对整改情况进行跟踪验证。9.质量保证9.1质量保证的期限与范围本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起5年。9.2质量保证的责任与义务施工单位应保证工程质量符合国家有关标准和规范,对因施工质量问题造成的损失承担赔偿责任。9.3质量保证的验收与处理工程竣工验收合格后,由甲方组织相关部门进行验收,如发现质量问题,应及时进行处理。10.风险承担10.1风险承担的原则与范围双方应按照公平合理原则,共同承担合同履行过程中可能出现的风险。10.2风险承担的具体事项与责任(1)自然灾害等不可抗力因素导致的风险,双方各自承担;(2)因甲方原因导致的风险,由甲方承担;(3)因乙方原因导致的风险,由乙方承担。10.3风险承担的变更与调整如因特殊情况需要变更或调整风险承担,双方应协商一致,并签订补充协议。11.争议解决11.1争议解决的方式与途径双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决的时效与程序如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决的仲裁与诉讼如双方约定采用仲裁方式解决争议,应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行。12.违约责任12.1违约责任的认定与承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。12.2违约责任的赔偿与补偿违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失,包括但不限于合同约定的违约金。12.3违约责任的免责与减轻如违约行为是不可抗力所致,违约方可免除或减轻违约责任。13.合同解除与终止13.1合同解除的条件与程序(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。13.2合同终止的原因与后果合同终止后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务。13.3合同解除与终止的效力合同解除或终止后,不影响双方因违约而产生的索赔权利。14.其他约定14.1合同的补充与修改本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的附件与补充文件本合同附件及补充文件与本合同具有同等法律效力。14.3合同的解释与适用法律本合同及其附件的解释和适用,均以中华人民共和国法律为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲、乙双方以外的,为履行合同提供中介服务、专业咨询、技术服务、监理服务、工程承包、材料供应等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1中介服务甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方提供中介服务,应与第三方签订中介服务合同,明确双方的权利和义务。15.2.2专业咨询甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方提供专业咨询服务,应与第三方签订咨询服务合同,明确双方的权利和义务。15.2.3技术服务甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方提供技术服务,应与第三方签订技术服务合同,明确双方的权利和义务。15.2.4监理服务甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方提供监理服务,应与第三方签订监理服务合同,明确双方的权利和义务。15.2.5工程承包甲方在合同履行过程中,如需第三方承包工程,应与第三方签订工程承包合同,明确双方的权利和义务。15.2.6材料供应甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方供应材料,应与第三方签订材料供应合同,明确双方的权利和义务。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲、乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其与甲方或乙方签订的合同约定的责任限额。15.3.2责任划分(1)中介服务方:仅提供信息对接服务,不对信息真实性承担责任。(2)咨询服务方:对提供的咨询服务内容负责,但不对甲、乙双方的决策结果承担责任。(3)技术服务方:对提供的技术服务内容负责,但不对甲、乙双方的技术应用结果承担责任。(4)监理服务方:对施工过程中的工程质量、安全、进度等进行监理,对监理结果负责。(5)工程承包方:对承包工程的施工质量、安全、进度等负责。(6)材料供应方:对提供的材料质量负责。15.4第三方变更15.4.1第三方变更通知任何一方在合同履行过程中,如需变更第三方,应提前30日书面通知对方,并经对方同意。15.4.2第三方变更合同变更后的第三方应与甲、乙双方签订新的合同,明确双方的权利和义务。15.5第三方违约15.5.1第三方违约责任第三方违约时,甲、乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。15.5.2第三方违约处理第三方违约时,甲、乙双方应要求第三方承担违约责任,如第三方无法承担或拒绝承担,甲、乙双方可协商解决,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。16.额外条款及说明16.1第三方介入费用第三方介入产生的费用,由甲、乙双方根据具体情况协商分摊。16.2第三方介入时间第三方介入的时间应与合同约定的工期相协调,不得影响合同约定的工期。16.3第三方介入成果第三方介入产生的成果,应满足合同约定的要求,并经甲、乙双方验收合格。16.4第三方介入保密第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲、乙双方的商业秘密。16.5第三方介入争议第三方介入产生的争议,由甲、乙双方与第三方协商解决,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。17.第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的约定甲、乙双方在签订第三方合同时,应明确约定第三方责任限额,并在本合同中予以确认。17.2第三方责任限额的调整如因特殊情况需要调整第三方责任限额,甲、乙双方应协商一致,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.土地使用权证复印件6.土地购置款支付凭证7.工程设计方案8.工程施工合同9.工程监理合同10.质量保证书11.施工进度计划12.工程竣工验收报告13.第三方中介服务合同14.第三方咨询服务合同15.第三方技术服务合同16.第三方监理服务合同17.第三方工程承包合同18.第三方材料供应合同19.保密协议20.补充协议附件详细要求和说明:1.上述所有附件均需加盖公章,并由法定代表人或授权代表签字。2.附件14需提供原件或加盖公章的复印件。3.附件5需提供土地所有权证或土地使用权证原件或加盖公章的复印件。4.附件6需提供银行转账凭证或现金支付凭证。5.附件712需按照合同约定提供,并经甲、乙双方签字确认。6.附件1318需按照合同约定提供,并经甲、乙双方签字确认。7.附件1920需按照合同约定提供,并经甲、乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按合同约定支付土地购置款;(2)甲方未按合同约定交付土地;(3)乙方未按合同约定提供土地使用权;(4)施工单位未按合同约定完成工程;(5)监理单位未按合同约定履行监理职责;(6)第三方未按合同约定提供服务。2.责任认定标准:(1)甲方违约:甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的直接损失。(2)乙方违约:乙方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的直接损失。(3)施工单位违约:施工单位应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的直接损失。(4)监理单位违约:监理单位应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的直接损失。(5)第三方违约:第三方应向甲、乙双方支付违约金,并赔偿因违约行为给甲、乙双方造成的直接损失。示例说明:1.甲方未按合同约定支付土地购置款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因甲方违约造成的直接损失,如贷款利息、延迟付款罚息等。2.施工单位未按合同约定完成工程,甲方有权要求施工单位支付违约金,并赔偿因施工单位违约造成的直接损失,如工期延误、工程不合格等。3.第三方中介服务方未按合同约定提供服务,甲、乙双方均有权要求中介服务方支付违约金,并赔偿因中介服务方违约造成的直接损失,如信息不实、服务不到位等。全文完。2024年度房地产开发商土地购置及建设合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2土地使用权人基本信息2.土地购置内容2.1土地位置及面积2.2土地用途及性质2.3土地权属证明文件3.土地购置价格3.1土地购置总价3.2土地购置单价3.3土地购置税费4.土地购置款项支付方式4.1首付款支付4.2分期付款4.3付款期限5.土地购置合同签订及生效5.1合同签订时间5.2合同生效条件5.3合同生效日期6.土地建设内容6.1建设项目名称6.2建设规模6.3建设地点6.4建设工期7.土地建设投资7.1建设投资总额7.2投资构成7.3投资支付方式8.工程设计及施工8.1工程设计要求8.2施工单位选择8.3施工质量要求8.4施工进度要求9.工程验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4工程交付10.土地购置合同解除及违约责任10.1合同解除条件10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1土地购置合同附件12.2工程设计文件12.3施工合同13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2开发商地址:省市区路号1.1.3开发商法定代表人:1.1.4开发商联系电话:138xxxx56781.1.5开发商开户银行:银行分行1.1.6开发商银行账号:0561.2土地使用权人基本信息1.2.1土地使用权人名称:市区土地储备中心1.2.2土地使用权人地址:省市区路号1.2.3土地使用权人法定代表人:1.2.4土地使用权人联系电话:139xxxx56781.2.5土地使用权人开户银行:银行分行1.2.6土地使用权人银行账号:0562.土地购置内容2.1土地位置及面积2.1.1土地位置:省市区街道2.1.2土地面积:10000平方米2.2土地用途及性质2.2.1土地用途:住宅用地2.2.2土地性质:出让性质2.3土地权属证明文件2.3.1土地权属证明文件名称:《国有土地使用权证》2.3.2土地权属证明文件编号:XGTLZ201400013.土地购置价格3.1土地购置总价:1000万元人民币3.2土地购置单价:10万元/平方米3.3土地购置税费:根据国家相关政策规定,由开发商承担。4.土地购置款项支付方式4.1首付款支付4.1.1首付款金额:300万元人民币4.1.2首付款支付时间:合同签订之日起30日内4.2分期付款4.2.1第二期付款金额:400万元人民币4.2.2第二期付款时间:首付款支付之日起6个月内4.3付款期限4.3.1土地购置总价支付完毕期限:合同签订之日起12个月内5.土地购置合同签订及生效5.1合同签订时间:2024年1月1日5.2合同生效条件:双方签字盖章后生效5.3合同生效日期:合同签订之日起6.土地建设内容6.1建设项目名称:住宅小区6.2建设规模:占地面积10000平方米,总建筑面积20000平方米6.3建设地点:省市区街道6.4建设工期:自合同签订之日起24个月内完成7.土地建设投资7.1建设投资总额:2000万元人民币7.2投资构成:7.2.1土地购置费用:1000万元人民币7.2.2工程建设费用:1000万元人民币7.3投资支付方式:按照工程进度分期支付8.工程设计及施工8.1工程设计要求8.1.1设计单位:建筑设计有限公司8.1.2设计依据:国家相关建筑规范、标准及甲方要求8.1.3设计深度:满足施工图设计要求8.2施工单位选择8.2.1施工单位:通过公开招标或邀请招标方式确定8.2.2施工单位资质:具备相应工程类施工资质8.3施工质量要求8.3.1施工质量标准:达到国家建筑工程施工质量验收统一标准8.3.2质量保证措施:施工单位应制定详细的质量保证措施,确保工程质量8.4施工进度要求8.4.1施工进度计划:根据工程实际情况制定详细施工进度计划8.4.2进度控制:甲方有权对施工进度进行监督,施工单位应按时完成各阶段施工任务9.工程验收及交付9.1验收标准9.1.1验收标准:符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及合同约定9.1.2验收组:由甲方、施工单位、设计单位及监理单位组成9.2验收程序9.2.1施工单位提交验收申请9.2.2验收组进行现场验收9.2.3验收组出具验收报告9.3验收时间9.3.1分阶段验收:每完成一个施工阶段,进行一次验收9.3.2最终验收:工程完工后进行最终验收9.4工程交付9.4.1交付条件:工程通过最终验收,达到合同约定的交付条件9.4.2交付时间:验收合格后30日内完成工程交付10.土地购置合同解除及违约责任10.1合同解除条件10.1.1甲方违约:如甲方未按时支付土地购置款项,乙方有权解除合同10.1.2乙方违约:如乙方未按时完成工程建设,甲方有权解除合同10.2违约责任10.2.1甲方违约:应承担乙方因此遭受的全部损失10.2.2乙方违约:应承担甲方因此遭受的全部损失10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额:根据实际损失确定10.3.2赔偿方式:一次性支付或分期支付11.争议解决方式11.1争议解决方式选择:协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构11.2.1协商:双方友好协商解决11.2.2调解:由第三方调解机构进行调解11.2.3仲裁:提交仲裁委员会仲裁11.2.4诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼11.3争议解决程序11.3.1协商:自争议发生后30日内协商解决11.3.2调解:自争议发生后60日内调解解决11.3.3仲裁:自争议发生后90日内仲裁解决11.3.4诉讼:自争议发生后6个月内提起诉讼12.合同附件12.1土地购置合同附件12.1.1土地权属证明文件复印件12.1.2土地购置合同签订文件复印件12.2工程设计文件12.2.1施工图纸12.2.2设计变更文件12.3施工合同12.3.1施工合同文本12.3.2施工合同附件13.合同签署13.1签署时间:2024年1月1日13.2签署地点:省市区路号房地产开发有限公司会议室13.3签署人员13.3.1甲方代表:13.3.2乙方代表:14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方当事人,但为合同履行提供专业服务、咨询或协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、评估方等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2增强合同履行的透明度和公正性。15.2.3协助解决合同履行过程中出现的争议。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式包括但不限于:16.1.1中介服务:为双方提供信息对接、谈判协调等服务。16.1.2咨询服务:为双方提供专业意见、建议和解决方案。16.1.3监理服务:对合同履行过程进行监督、检查和评估。16.1.4检测服务:对工程质量、安全、环保等方面进行检测和认证。16.1.5评估服务:对土地、工程等进行价值评估。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行不能或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定:17.2.1根据第三方提供服务的内容和性质,由双方协商确定。17.2.2第三方责任限额不得低于第三方服务费用的一定比例。17.2.3第三方责任限额应在合同中明确约定。18.第三方责权利18.1第三方权利:18.1.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。18.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。18.1.3第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和评估。18.2第三方义务:18.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:19.1.1第三方是甲方的服务提供者,甲方是服务接受者。19.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。19.1.3第三方对甲方提供的服务质量承担相应责任。19.2第三方与乙方的关系:19.2.1第三方是乙方的服务提供者,乙方是服务接受者。19.2.2乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度博物馆地板砖铺设与文物保护合同3篇
- 2024年粤教沪科版九年级科学下册阶段测试试卷含答案
- 2024年浙科版选修3生物下册月考试卷
- 医疗实践中的实验教学策略探讨
- 办公新思维创意激发生产力
- 优化学生餐厅布局提升整体舒适度
- 2025中国电子工程设计院限公司检测事业部招聘32人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中国动物卫生与流行病学中心公开招聘9人(北京)高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中国中车下属企业公开招聘博士研究生200人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中交二航局校园招聘(昆明岗)高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 军队文职(新闻专业)招聘考试(重点)题库200题(含答案解析)
- 人教版(2024)数学七年级上册期末测试卷(含答案)
- 2024-2020年上海高考英语作文试题汇编 (解读及范文)
- 上海市2023-2024学年六年级上学期期末科学试卷(含答案)
- 非物质文化遗产主题班会之英歌舞课件
- 港口经济学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年上海海事大学
- 内墙涂料工程监理实施办法
- 空调(热泵)室内机首检记录表
- JIS G4305-2021 冷轧不锈钢板材、薄板材和带材
- 2022年新媒体编辑实战教程试题带答案(题库)
- 园林生态学(冷生平)课后练习答案(完整版本)
评论
0/150
提交评论