2024版城市供冷工程施工合同索赔责任承担与赔偿细则2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市供冷工程施工合同索赔责任承担与赔偿细则本合同目录一览1.索赔的提出与审批1.1索赔的提出条件1.2索赔的提出程序1.3索赔的审批流程2.索赔责任的认定2.1责任主体的认定2.2责任原因的认定2.3责任范围的认定3.索赔金额的确定3.1索赔金额的计算方法3.2索赔金额的调整3.3索赔金额的支付方式4.赔偿方式与期限4.1赔偿方式的选择4.2赔偿期限的确定4.3赔偿金的支付5.索赔的争议解决5.1争议解决的方式5.2争议解决的程序5.3争议解决的机构6.证据的提供与审核6.1证据的提供要求6.2证据的审核标准6.3证据的效力认定7.索赔的时效与期限7.1索赔时效的计算7.2索赔期限的延长7.3索赔的失效8.索赔的相关费用8.1索赔费用的种类8.2索赔费用的承担8.3索赔费用的结算9.索赔的记录与归档9.1索赔记录的要求9.2索赔归档的程序9.3索赔档案的管理10.合同解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3索赔责任的承担11.不可抗力与免责条款11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的认定11.3免责条款的适用12.合同的变更与补充12.1合同变更的条件12.2合同补充的内容12.3合同变更与补充的效力13.合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的条件13.3合同终止与解除的效力14.合同的争议解决与法律适用14.1争议解决的方式14.2法律适用的选择14.3争议解决的机构第一部分：合同如下：1.索赔的提出与审批1.1索赔的提出条件1.1.1施工过程中因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因导致工程成本增加或工期延误。1.1.2施工过程中因承包方原因导致的工程缺陷、质量问题或安全事故。1.1.3因业主方原因导致的工程延误、合同违约或损害承包方利益的情况。1.2索赔的提出程序1.2.1承包方应在发现索赔事项后7日内向业主方提出索赔意向通知。1.2.2索赔意向通知应包括索赔事由、索赔金额、索赔依据等。1.2.3业主方应在收到索赔意向通知后15日内对索赔事项进行审核。1.3索赔的审批流程1.3.1业主方审核后，如同意索赔，应组织相关部门进行评估。1.3.2评估完成后，业主方应在15日内向承包方发出审批意见。1.3.3承包方应在收到审批意见后10日内与业主方协商确定索赔金额和赔偿方式。2.索赔责任的认定2.1责任主体的认定2.1.1确定责任主体为合同双方，包括业主方和承包方。2.1.2如涉及第三方责任，应明确第三方责任范围。2.2责任原因的认定2.2.1确定责任原因，包括合同违约、不可抗力、设计变更等。2.2.2对责任原因进行详细分析，确定责任归属。2.3责任范围的认定2.3.1确定责任范围，包括工程成本增加、工期延误、工程质量问题等。2.3.2对责任范围进行详细划分，明确责任主体应承担的责任。3.索赔金额的确定3.1索赔金额的计算方法3.1.1索赔金额按实际发生损失计算，包括直接损失和间接损失。3.1.2直接损失包括材料费、人工费、机械费等。3.1.3间接损失包括工期延误导致的损失、信誉损失等。3.2索赔金额的调整3.2.1在索赔过程中，如发现索赔金额有误，应及时进行调整。3.2.2调整后的索赔金额应以书面形式通知对方。3.3索赔金额的支付方式3.3.1索赔金额可分批次支付，具体支付比例由双方协商确定。3.3.2支付方式可采用银行转账、现金等方式。4.赔偿方式与期限4.1赔偿方式的选择4.1.1赔偿方式包括经济赔偿、工期延误赔偿、信誉赔偿等。4.1.2双方应根据实际情况选择合适的赔偿方式。4.2赔偿期限的确定4.2.1赔偿期限自索赔提出之日起计算，最长不超过60日。4.2.2如特殊情况导致赔偿期限延长，需双方协商一致。4.3赔偿金的支付4.3.1赔偿金应在赔偿期限到期后10日内支付。4.3.2支付方式同索赔金额的支付方式。5.索赔的争议解决5.1争议解决的方式5.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。5.1.2双方应优先选择协商或调解方式解决争议。5.2争议解决的程序5.2.1双方应在争议发生后30日内提出争议解决方式。5.2.2如协商或调解不成功，可依法申请仲裁或诉讼。5.3争议解决的机构5.3.1争议解决机构可根据双方协商确定，如仲裁委员会或人民法院。6.证据的提供与审核6.1证据的提供要求6.1.1承包方应在提出索赔时提供相关证据。6.1.2证据应真实、完整、有效。6.2证据的审核标准6.2.1业主方对证据进行审核，确保证据的合法性和有效性。6.2.2审核过程中，双方可就证据进行质证。6.3证据的效力认定6.3.1证据的效力由争议解决机构根据相关法律法规进行认定。6.3.2证据效力认定结果为争议解决的重要依据。8.索赔的相关费用8.1索赔费用的种类8.1.1索赔过程中产生的律师费、鉴定费、咨询费等。8.1.2索赔过程中产生的差旅费、通讯费等。8.2索赔费用的承担8.2.1索赔费用由责任方承担，除非合同另有约定。8.2.2双方应在索赔协议中明确索赔费用的承担方式。8.3索赔费用的结算8.3.1索赔费用应在索赔协议达成后30日内结算。8.3.2结算方式应与索赔金额的支付方式一致。9.索赔的记录与归档9.1索赔记录的要求9.1.1索赔记录应包括索赔提出、审批、协商、支付等全过程。9.1.2索赔记录应保存完整、真实、准确。9.2索赔归档的程序9.2.1索赔记录应在索赔事项结束后30日内归档。9.2.2归档后的索赔记录应按照合同规定进行管理。9.3索赔档案的管理9.3.1索赔档案应由专人负责管理，确保档案的保密性和完整性。9.3.2索赔档案的查阅需经双方同意，并遵守相关规定。10.合同解除与终止10.1合同解除的条件10.1.1因一方违约导致合同无法继续履行。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。10.2合同终止的条件10.2.1合同约定的工期或质量标准完成。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3索赔责任的承担10.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定承担相应的索赔责任。11.不可抗力与免责条款11.1不可抗力的定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力的认定11.2.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。11.3免责条款的适用11.3.1在不可抗力事件发生期间，双方可免除部分或全部责任。12.合同的变更与补充12.1合同变更的条件12.1.1双方协商一致，认为有必要变更合同内容。12.2合同补充的内容12.2.1补充合同中未明确的内容，如索赔程序、赔偿标准等。12.3合同变更与补充的效力12.3.1合同变更与补充应形成书面文件，并作为合同附件。13.合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.1.1合同约定的工期或质量标准完成。13.1.2双方协商一致解除合同。13.2合同解除的条件13.2.1因一方违约导致合同无法继续履行。13.3合同终止与解除的效力14.合同的争议解决与法律适用14.1争议解决的方式14.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。14.1.2双方应优先选择协商或调解方式解决争议。14.2法律适用的选择14.2.1合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决的机构14.3.1争议解决机构可根据双方协商确定，如仲裁委员会或人民法院。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的，为合同执行提供专业服务或参与合同争议解决的独立主体。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、仲裁机构、司法鉴定机构等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计变更审核、工程量审核、争议调解、仲裁裁决、司法鉴定等。16.第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和经验，能够胜任介入任务。16.2程序16.2.1双方共同确定第三方介入的事项和范围。16.2.2双方与第三方签订相应的服务合同或协议。16.2.3第三方按照合同或协议的规定履行职责。17.第三方的责权利17.1责任17.1.1第三方应按照合同或协议的规定，履行其职责，确保工作质量。17.1.2第三方对因其工作失误导致的损失承担相应的责任。17.2权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合同或协议的规定，收取相应的服务费用。17.3利益17.3.1第三方在履行职责过程中，应维护甲乙双方的合法权益。17.3.2第三方有权获得合同或协议约定的报酬。18.第三方介入时的额外条款18.1甲方的额外条款18.1.1甲方应向第三方提供必要的支持，包括但不限于资料、场地、设备等。18.1.2甲方应确保第三方的工作不受干扰，为其提供必要的工作条件。18.2乙方的额外条款18.2.1乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助。18.2.2乙方应按照合同或协议的规定，向第三方支付相应的费用。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定19.1.1第三方的责任限额应根据合同或协议的规定，以及第三方的工作性质和可能承担的风险确定。19.1.2责任限额应在合同或协议中明确约定。19.2责任限额的适用19.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致损失，应在其责任限额内承担责任。19.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定分担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1职责划分20.1.1第三方的主要职责是协助甲乙双方完成合同约定的任务。20.1.2甲乙双方应明确各自的责任和权利，确保第三方的工作与双方的利益一致。20.2利益关系20.2.1第三方与甲乙双方是合作关系，应共同维护合同的履行。20.2.2第三方不得利用其地位谋取不正当利益，损害甲乙双方的合法权益。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。21.1.2协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。21.2争议解决机构21.2.1争议解决机构可根据甲乙双方的协商结果确定，如仲裁委员会或人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同签订确认书合同附件2.施工相关文件施工图纸施工组织设计施工进度计划施工质量保证措施3.设计变更文件设计变更通知单设计变更图纸设计变更说明4.材料设备文件材料设备清单材料设备检验报告材料设备合格证5.工程量清单工程量清单工程量清单编制说明6.付款凭证付款申请单付款凭证付款确认书7.索赔文件索赔申请报告索赔证据材料索赔协议8.第三方介入文件第三方介入协议第三方介入报告第三方介入费用结算单9.争议解决文件争议解决申请书争议解决协议争议解决裁决书10.合同终止文件合同终止通知合同终止协议合同终止确认书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：1.1未按时支付工程款。1.2未按时提供施工图纸或材料。1.3违反合同约定，擅自变更设计。乙方违约行为：2.1工程质量不符合合同约定。2.2工程进度延误。2.3违反合同约定，擅自停工或转包工程。2.责任认定标准甲方违约责任：2.1.1未按时支付工程款，应支付违约金。2.1.2未按时提供施工图纸或材料，应赔偿乙方的损失。2.1.3违反合同约定，擅自变更设计，应赔偿乙方的损失。乙方违约责任：2.2.1工程质量不符合合同约定，应返工或修复，并赔偿损失。2.2.2工程进度延误，应赔偿甲方因延误造成的损失。2.2.3违反合同约定，擅自停工或转包工程，应赔偿甲方损失。3.违约示例说明甲方违约示例：3.1.1甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工，乙方因此损失工期和费用，甲方应支付违约金及乙方损失费用。乙方违约示例：3.2.1乙方施工的工程部分不符合合同约定的质量标准，甲方要求乙方返工，乙方应承担返工费用及甲方因此产生的损失。全文完。2024版城市供冷工程施工合同索赔责任承担与赔偿细则1本合同目录一览1.索赔申请与处理程序1.1索赔申请的提出1.2索赔申请的受理1.3索赔申请的审查1.4索赔申请的答复2.索赔责任的认定2.1索赔责任的界定2.2索赔责任的确认2.3索赔责任的划分3.索赔赔偿的金额计算3.1赔偿金额的计算方法3.2赔偿金额的确定3.3赔偿金额的调整4.索赔赔偿的支付方式4.1现金支付4.2银行转账4.3其他支付方式5.索赔赔偿的期限5.1赔偿期限的确定5.2赔偿期限的延长5.3赔偿期限的终止6.索赔赔偿的争议解决6.1争议解决方式的约定6.2争议解决程序的启动6.3争议解决结果的执行7.不可抗力因素下的索赔责任承担7.1不可抗力事件的认定7.2不可抗力事件对索赔责任的影响7.3不可抗力事件下的赔偿标准8.索赔赔偿的税务处理8.1税务处理原则8.2税务处理方法8.3税务处理的责任划分9.索赔赔偿的资料保存与归档9.1资料保存期限9.2资料保存方式9.3资料归档要求10.索赔赔偿的合同解除与终止10.1合同解除的情形10.2合同终止的情形10.3合同解除与终止后的索赔处理11.索赔赔偿的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密义务的责任12.索赔赔偿的争议管辖12.1争议管辖的约定12.2争议管辖的变更12.3争议管辖的执行13.合同其他约定事项13.1合同生效日期13.2合同解除条件13.3合同终止条件14.合同附件与补充协议第一部分：合同如下：1.索赔申请与处理程序1.1索赔申请的提出1.1.1索赔方应在发现索赔事项后，立即向承包方提出索赔申请。1.1.3索赔申请应以书面形式提交，并加盖索赔方公章。1.2索赔申请的受理1.2.1承包方应在收到索赔申请后5个工作日内，对索赔申请进行初步审查。1.2.2承包方认为索赔申请不符合要求的，应通知索赔方，并说明理由。1.3索赔申请的审查1.3.1承包方应组织相关部门对索赔申请进行详细审查。1.3.2审查内容包括索赔事由的真实性、索赔依据的充分性、索赔金额的合理性等。1.4索赔申请的答复1.4.1承包方应在审查结束后10个工作日内，向索赔方发出书面答复。1.4.2答复内容应明确是否同意索赔，以及同意或不同意索赔的理由。2.索赔责任的认定2.1索赔责任的界定2.1.1索赔责任是指因不可抗力、设计变更、工程量清单错误等原因，导致工程成本增加或工期延误，承包方应承担的责任。2.1.2索赔责任的界定应依据合同约定、相关法律法规及行业标准。2.2索赔责任的确认2.2.1索赔责任的确认应由承包方组织相关部门进行。2.2.2确认过程应充分考虑索赔事由的真实性、索赔依据的充分性等因素。2.3索赔责任的划分2.3.1索赔责任的划分应遵循公平、合理原则。2.3.2索赔责任的划分应明确各方的责任范围和承担比例。3.索赔赔偿的金额计算3.1赔偿金额的计算方法3.1.1赔偿金额应按照实际发生的损失计算。3.1.2计算方法应包括直接损失和间接损失。3.2赔偿金额的确定3.2.1赔偿金额的确定应由承包方和索赔方协商一致。3.2.2如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。3.3赔偿金额的调整3.3.1在索赔过程中，如发现赔偿金额计算有误，应予以调整。3.3.2调整后的赔偿金额应重新协商确定。4.索赔赔偿的支付方式4.1现金支付4.1.1索赔赔偿可采取现金支付方式。4.1.2现金支付应在赔偿金额确定后5个工作日内完成。4.2银行转账4.2.1索赔赔偿也可采取银行转账方式。4.2.2银行转账应在赔偿金额确定后3个工作日内完成。4.3其他支付方式4.3.1如双方另有约定，索赔赔偿可采取其他支付方式。5.索赔赔偿的期限5.1赔偿期限的确定5.1.1赔偿期限自索赔申请提出之日起计算。5.1.2赔偿期限最长不超过合同约定的工期。5.2赔偿期限的延长5.2.1如因不可抗力等原因导致赔偿期限无法按期完成，双方可协商延长赔偿期限。5.3赔偿期限的终止5.3.1如索赔方未在赔偿期限内提出索赔申请，赔偿期限自行终止。6.索赔赔偿的争议解决6.1争议解决方式的约定6.1.1双方应友好协商解决索赔赔偿争议。6.1.2如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。6.2争议解决程序的启动6.2.1争议解决程序应由索赔方或承包方提出。6.2.2提出争议解决程序的一方应书面通知另一方。6.3争议解决结果的执行6.3.1争议解决结果具有法律效力，双方应予以执行。6.3.2如一方未履行争议解决结果，另一方有权依法追究其责任。8.索赔赔偿的税务处理8.1税务处理原则8.1.1索赔赔偿的税务处理应遵循国家税法及相关政策。8.1.2税务处理应确保各方合法权益，避免不必要的税务风险。8.2税务处理方法8.2.1索赔赔偿的税务处理应根据赔偿性质和金额，确定适用的税种和税率。8.2.2税务处理应包括税费的计算、申报和缴纳。8.3税务处理的责任划分8.3.1索赔方负责提供必要的税务资料，确保索赔赔偿的税务处理符合规定。8.3.2承包方负责按照税务规定进行索赔赔偿的税务处理。9.索赔赔偿的资料保存与归档9.1资料保存期限9.1.1索赔赔偿相关资料应保存至合同终止后的5年内。9.1.2资料保存期限自合同终止之日起计算。9.2资料保存方式9.2.1资料保存应采取电子文档和纸质文档相结合的方式。9.2.2电子文档应定期备份，确保数据安全。9.3资料归档要求9.3.1资料归档应按照类别、时间顺序进行整理。9.3.2归档资料应清晰、完整，便于查阅。10.索赔赔偿的合同解除与终止10.1合同解除的情形10.1.1如索赔方未在规定期限内提出索赔申请，承包方有权解除合同。10.1.2如索赔方提出虚假索赔，承包方有权解除合同。10.2合同终止的情形10.2.1如双方协商一致，可终止合同。10.2.2如合同约定的终止条件成就，合同自动终止。10.3合同解除与终止后的索赔处理10.3.1合同解除或终止后，尚未处理的索赔应按照本合同约定继续处理。10.3.2合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜。11.索赔赔偿的保密条款11.1保密内容11.1.1索赔赔偿的相关信息属于保密信息。11.1.2保密信息包括但不限于索赔事由、赔偿金额、处理过程等。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。11.3违反保密义务的责任11.3.1任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。11.3.2违反保密义务造成对方损失的，应予以赔偿。12.索赔赔偿的争议管辖12.1争议解决方式的约定12.1.1双方同意将索赔赔偿争议提交至合同签订地人民法院管辖。12.2争议管辖的变更12.2.1如双方协商一致，可变更争议管辖法院。12.3争议管辖的执行12.3.1争议管辖法院的判决具有法律效力，双方应予以执行。13.合同其他约定事项13.1合同生效日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件13.2.1如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。13.3合同终止条件13.3.1合同约定的终止条件成就时，合同自动终止。14.合同附件与补充协议14.1合同附件14.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议14.2.1本合同如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的适用范围15.1.1索赔争议无法通过双方协商解决；15.1.2需要专业机构进行评估或鉴定；15.1.3需要第三方进行调解或仲裁。16.第三方的定义与职责16.1第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构等。16.2第三方的职责包括但不限于：16.2.1对索赔事项进行评估、鉴定或调解；16.2.2提供专业意见和建议；16.2.3确保索赔处理的公正性和效率。17.第三方的选择与授权17.1第三方的选择应由甲乙双方协商确定，或根据合同约定或法律程序产生。17.2甲乙双方应向第三方出具书面授权，明确第三方的权利和义务。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在授权书中予以确认。18.3如第三方在执行职责过程中出现疏忽或过失，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但不超过其约定的责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方不参与甲乙双方的合同履行。19.2第三方在执行职责时，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.3第三方与甲乙双方之间的沟通和交流应通过书面形式进行，以确保证据的完整性和可追溯性。20.第三方介入的程序20.1第三方介入的程序如下：20.1.1甲乙双方协商确定第三方；20.1.2甲乙双方向第三方出具书面授权；20.1.3第三方接受授权并开始执行职责；20.1.4第三方完成评估、鉴定、调解或仲裁等工作；20.1.5第三方出具评估报告、鉴定结论、调解协议或仲裁裁决；20.1.6甲乙双方根据第三方出具的结果进行后续处理。21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或实际发生情况承担。21.2如合同未约定费用承担方式，则由提出第三方介入的一方承担。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件包括：22.1.1第三方完成其职责；22.1.2甲乙双方协商一致终止第三方介入；22.1.3法律法规规定的其他终止条件。23.第三方介入的争议解决23.1如第三方介入过程中出现争议，甲乙双方应通过协商解决。23.2如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.索赔申请报告要求：详细描述索赔事由、损失情况、相关证据等。说明：索赔申请报告是索赔处理的第一步，需确保内容的真实性和完整性。2.索赔证据材料要求：包括合同文件、设计变更文件、工程量清单、施工记录、照片、视频等。说明：索赔证据材料是支持索赔申请的重要依据，需确保其真实性和有效性。3.第三方评估报告要求：由第三方