2024版污水处理工程增项补充施工合同3篇_第1页
2024版污水处理工程增项补充施工合同3篇_第2页
2024版污水处理工程增项补充施工合同3篇_第3页
2024版污水处理工程增项补充施工合同3篇_第4页
2024版污水处理工程增项补充施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩60页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版污水处理工程增项补充施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工范围3.1增项工程范围3.2增项工程量3.3增项工程进度4.施工工期4.1施工总工期4.2各阶段工期4.3工期延误责任5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收程序6.施工安全6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理程序7.材料设备7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.施工费用8.1工程造价8.2费用构成8.3费用支付方式9.付款条件9.1付款节点9.2付款比例9.3付款方式10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024版污水处理工程增项补充施工合同1.2合同编号:PT2024ZX0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方1.4.1甲方:市污水处理有限公司1.4.2乙方:建筑工程有限公司2.工程概况2.1工程名称:市污水处理厂扩建项目2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:新增处理能力10万吨/日2.4工程内容2.4.1新建生化池2.4.2更新改造曝气系统2.4.3新增污泥处理设施3.施工范围3.1增项工程范围3.1.1新建生化池的结构施工3.1.2曝气系统的设备安装与调试3.1.3污泥处理设施的设备采购与安装3.2增项工程量3.2.1生化池混凝土浇筑:5000立方米3.2.2曝气系统设备安装:100套3.2.3污泥处理设施设备安装:20套3.3增项工程进度3.3.1生化池施工:2024年1月1日至2024年3月31日3.3.2曝气系统安装:2024年4月1日至2024年6月30日3.3.3污泥处理设施安装:2024年7月1日至2024年9月30日4.施工工期4.1施工总工期:2024年1月1日至2024年9月30日4.2各阶段工期4.2.1生化池施工阶段:2024年1月1日至2024年3月31日4.2.2曝气系统安装阶段:2024年4月1日至2024年6月30日4.2.3污泥处理设施安装阶段:2024年7月1日至2024年9月30日4.3工期延误责任4.3.1因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的违约责任。4.3.2因不可抗力等原因导致的工期延误,双方应协商解决。5.施工质量要求5.1质量标准:符合国家相关工程质量标准及设计要求5.2质量保证措施5.2.1选用合格的材料和设备5.2.2严格执行施工工艺和质量检验程序5.2.3定期进行质量检查和验收5.3质量验收程序5.3.1施工单位自检5.3.2甲方验收5.3.3政府主管部门验收6.施工安全6.1安全生产责任制6.1.1乙方建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。6.1.2甲方对乙方安全生产工作进行监督和指导。6.2安全生产措施6.2.1制定安全生产规章制度和操作规程。6.2.2加强施工现场的安全管理,确保施工安全。6.2.3定期进行安全教育培训。6.3事故处理程序6.3.1发生事故时,立即启动应急预案。6.3.2对事故原因进行调查分析,制定整改措施。6.3.3对事故责任进行追究。8.施工费用8.1工程造价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)8.2费用构成8.2.1材料费8.2.2人工费8.2.3施工机械使用费8.2.4施工管理费8.2.5预防费8.2.6临时设施费8.3费用支付方式8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的20%8.3.2进度款:每月支付已完成工程量的80%的费用9.付款条件9.1付款节点9.1.1预付款:合同签订后5个工作日内9.1.2进度款:每月15日前9.1.3结算款:工程验收合格后30日内9.2付款比例9.2.1预付款:20%9.2.2进度款:80%9.2.3结算款:90%9.3付款方式9.3.1银行转账9.3.2支票支付10.合同变更10.1变更程序10.1.1双方协商一致后,签订书面变更协议。10.1.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。10.2变更内容10.2.1工程量增减10.2.2工程进度调整10.2.3费用调整10.3变更费用10.3.1变更费用由双方按实际情况协商确定。11.合同解除11.1解除条件11.1.1甲方严重违约,经乙方催告后30日内仍未履行。11.1.2乙方严重违约,经甲方催告后30日内仍未履行。11.2解除程序11.2.1一方违约后,另一方有权通知对方解除合同。11.2.2解除合同后,双方应立即停止合同约定的行为。11.3解除责任11.3.1解除合同后,因违约行为造成的损失,由违约方承担。12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按合同约定时间完成工程。12.1.2工程质量不符合合同约定。12.1.3未按合同约定支付款项。12.2违约责任12.2.1未按期完成工程,每日向甲方支付合同金额的0.5%作为违约金。12.2.2工程质量不合格,乙方应无条件返工,并承担所有费用。12.2.3未按期支付款项,每日向乙方支付应付款项的0.5%作为违约金。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2争议解决机构13.2.1市仲裁委员会13.3争议解决期限13.3.1争议发生后30日内提交仲裁申请。14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方代表签字盖章。14.1.2合同经甲方审批同意。14.2合同附件14.2.1工程量清单14.2.2设计图纸14.2.3施工组织设计14.3其他约定14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业意见、监督、检查和报告。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。15.4第三方的义务15.4.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方协商一致后,可以向第三方提出介入申请。16.1.2第三方应在收到申请后5个工作日内给予答复。16.2第三方介入的批准16.2.1第三方介入需经甲乙双方共同批准。16.2.2第三方介入的批准程序应符合国家相关法律法规。16.3第三方介入的合同16.3.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面合同。16.3.2第三方合同应明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方合同中约定。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额应根据第三方的服务内容、服务范围和服务质量等因素确定。17.2.2责任限额应不低于第三方合同金额的10%。17.3责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中,如发生特殊情况,甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应书面通知第三方。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的信息和协助。18.1.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的信息和协助。18.2.2第三方在履行职责过程中,不得损害乙方的合法权益。18.3第三方与工程项目的划分18.3.1第三方对工程项目负责,应确保工程项目的质量和进度。18.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。19.第三方的退出19.1第三方退出条件19.1.1合同约定的服务期限届满。19.1.2第三方履行完毕合同约定的全部义务。19.1.3双方协商一致。19.2第三方退出程序19.2.1第三方应在合同约定的服务期限届满前30日向甲乙双方发出退出通知。19.2.2甲乙双方应在收到退出通知后5个工作日内给予答复。19.3第三方退出后的责任19.3.1第三方在退出前应完成已约定的服务,并对退出前的行为承担相应的责任。19.3.2第三方退出后,甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程量,包括单位、数量、单价和总价。工程量清单应与设计图纸和施工规范相符。2.设计图纸包含工程项目的所有设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。设计图纸应符合国家相关标准和规范。3.施工组织设计详细描述施工方案、施工顺序、施工工艺、质量保证措施等。施工组织设计应经甲方审核批准。4.材料设备清单列出工程所需的材料、设备的名称、规格、型号、数量和供应商。材料设备清单应与采购合同相符。5.施工进度计划包含施工阶段的划分、各阶段开始和结束时间、关键节点等。施工进度计划应与合同工期相符。6.质量验收报告详细记录工程质量验收过程、结果和存在问题。质量验收报告应由第三方机构出具。7.付款申请及凭证包括付款申请单、发票、银行转账凭证等。付款申请及凭证应与合同约定的付款条件相符。8.争议解决文件包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。争议解决文件应具有法律效力。9.第三方合同与第三方签订的咨询、监理、检测、评估等合同。第三方合同应明确第三方的职责、权利和义务。10.其他相关文件包括但不限于工程变更通知、设计变更通知、安全验收报告等。其他相关文件应与合同内容相符,并经甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定时间完成工程责任认定:每日向甲方支付合同金额的0.5%作为违约金。示例:若合同工期为90天,乙方实际完成时间为100天,则应支付5天的违约金。1.2工程质量不符合合同约定责任认定:乙方应无条件返工,并承担所有费用。示例:若工程验收不合格,乙方应重新施工,直至合格。1.3未按合同约定支付款项责任认定:每日向乙方支付应付款项的0.5%作为违约金。示例:若甲方应支付乙方款项10万元,实际支付时间为30天后,则应支付1.5万元的违约金。1.4第三方未履行合同义务责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任。示例:若第三方提供的服务不符合合同约定,甲方有权要求第三方赔偿损失。1.5甲乙双方未履行合同约定的其他义务责任认定:根据违约的具体情况,由违约方承担相应的责任。全文完。2024版污水处理工程增项补充施工合同1本合同目录一览1.1合同签订背景及依据1.2合同双方基本信息1.3工程增项补充范围及内容1.4工程增项补充施工进度安排1.5工程增项补充施工质量要求1.6工程增项补充施工安全要求1.7工程增项补充施工费用及支付方式1.8人员配备及设备要求1.9工程增项补充施工验收标准1.10工程增项补充施工资料及档案管理1.11争议解决方式1.12合同解除条件及程序1.13合同生效及终止日期1.14合同附件及补充协议1.15合同签署及盖章第一部分:合同如下:1.1合同签订背景及依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业规范制定。1.2合同双方基本信息1.2.1甲方:[甲方全称],住所地:[甲方住所],法定代表人:[甲方法定代表人],联系电话:[甲方联系电话]。1.2.2乙方:[乙方全称],住所地:[乙方住所],法定代表人:[乙方法定代表人],联系电话:[乙方联系电话]。1.3工程增项补充范围及内容1.3.1工程增项补充范围包括:新增的污水处理设施、新增的配套设施及设备等。1.3.2具体增项补充内容详见附件一《工程增项补充清单》。1.4工程增项补充施工进度安排1.4.1乙方应在收到甲方提供的施工图纸及工程增项补充清单后30日内完成施工进度计划编制。1.4.2施工进度计划应包括工程增项补充的各个阶段及各阶段的时间节点。1.5工程增项补充施工质量要求1.5.1乙方应严格按照国家及行业相关质量标准和规范进行施工。1.5.2工程增项补充部分的质量要求应不低于原污水处理工程的质量标准。1.6工程增项补充施工安全要求1.6.1乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。1.6.2乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。1.7工程增项补充施工费用及支付方式1.7.1工程增项补充施工费用总额为人民币[金额]元。1.7.2甲方应在工程增项补充施工开始前支付总费用的30%作为预付款。1.7.3乙方在完成每个阶段的工作后,甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付工程款。1.7.4合同竣工验收合格后,甲方应在10日内支付剩余工程款的70%。1.7.5乙方在工程增项补充施工过程中产生的其他费用,由双方另行协商确定。1.8人员配备及设备要求1.8.1乙方应按照工程增项补充施工要求,配备足够的技术人员、管理人员及施工人员。1.8.2乙方应确保所使用的设备符合国家及行业相关标准,并保持设备完好。1.9工程增项补充施工验收标准1.9.1工程增项补充施工验收标准参照原污水处理工程验收标准执行。1.9.2乙方应按照合同约定的时间完成工程增项补充施工,并组织验收。1.10工程增项补充施工资料及档案管理1.10.1乙方应按照国家及行业相关规范,收集整理工程增项补充施工过程中的资料。1.10.2乙方应确保工程增项补充施工资料的真实性、完整性,并妥善保管。1.11争议解决方式1.11.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。1.11.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12合同解除条件及程序1.12.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;1.12.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;1.12.1.3双方协商一致解除合同。1.12.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。1.13合同生效及终止日期1.13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.13.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。1.14合同附件及补充协议1.14.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。1.14.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.15合同签署及盖章1.15.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。1.15.2本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1合同履行及变更8.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。8.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.2保密条款8.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。8.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。8.3违约责任8.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。8.4不可抗力8.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。8.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。8.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。8.5知识产权8.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。8.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。8.6法律适用及争议解决8.6.1本合同适用中华人民共和国法律。8.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.7合同解除8.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;8.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;8.7.1.3双方协商一致解除合同。8.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。8.8合同生效及终止日期8.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。8.9合同附件及补充协议8.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。8.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.10合同签署及盖章8.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。8.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。81059.1合同履行及变更9.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。9.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.2保密条款9.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。9.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。9.3违约责任9.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。9.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.4不可抗力9.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。9.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。9.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。9.5知识产权9.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。9.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。9.6法律适用及争议解决9.6.1本合同适用中华人民共和国法律。9.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.7合同解除9.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;9.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;9.7.1.3双方协商一致解除合同。9.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。9.8合同生效及终止日期9.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。9.9合同附件及补充协议9.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。9.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。9.10合同签署及盖章9.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。9.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。910510.1合同履行及变更10.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。10.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.2保密条款10.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。10.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。10.3违约责任10.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。10.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。10.4不可抗力10.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。10.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。10.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。10.5知识产权10.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。10.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。10.6法律适用及争议解决10.6.1本合同适用中华人民共和国法律。10.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.7合同解除10.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;10.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;10.7.1.3双方协商一致解除合同。10.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。10.8合同生效及终止日期10.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。10.9合同附件及补充协议10.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。10.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。10.10合同签署及盖章10.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。10.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。910511.1合同履行及变更11.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。11.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.2保密条款11.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。11.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。11.3违约责任11.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。11.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。11.4不可抗力11.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。11.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。11.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。11.5知识产权11.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。11.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。11.6法律适用及争议解决11.6.1本合同适用中华人民共和国法律。11.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.7合同解除11.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;11.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;11.7.1.3双方协商一致解除合同。11.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。11.8合同生效及终止日期11.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。11.9合同附件及补充协议11.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。11.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.10合同签署及盖章11.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。11.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。910512.1合同履行及变更12.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。12.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.2保密条款12.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。12.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。12.3违约责任12.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。12.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。12.4不可抗力12.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。12.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。12.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。12.5知识产权12.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。12.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。12.6法律适用及争议解决12.6.1本合同适用中华人民共和国法律。12.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.7合同解除12.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;12.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;12.7.1.3双方协商一致解除合同。12.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。12.8合同生效及终止日期12.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。12.9合同附件及补充协议12.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。12.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.10合同签署及盖章12.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。12.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。910513.1合同履行及变更13.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。13.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2保密条款13.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。13.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。13.3违约责任13.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。13.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。13.4不可抗力13.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。13.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。13.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。13.5知识产权13.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。13.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。13.6法律适用及争议解决13.6.1本合同适用中华人民共和国法律。13.6.2双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.7合同解除13.7.1.1甲方未能按合同约定支付工程款;13.7.1.2乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工;13.7.1.3双方协商一致解除合同。13.7.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前[天数]日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。13.8合同生效及终止日期13.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.8.2本合同履行完毕或合同解除后,合同终止。13.9合同附件及补充协议13.9.1本合同附件包括但不限于《工程增项补充清单》。13.9.2双方就合同内容达成补充协议的,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.10合同签署及盖章13.10.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。13.10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。910514.1合同履行及变更14.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。14.1.2在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2保密条款14.2.1双方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。14.2.2除法律、法规规定或双方另有约定外,未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。14.3违约责任14.3.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。14.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。14.4不可抗力14.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。14.4.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。14.4.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并互不承担违约责任。14.5知识产权14.5.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。14.5.2双方同意在合同履行过程中,共同研发的技术成果归双方共有。14.6法律适用及争议解决14.6.1本合同适用中华人民共和国第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义与范围15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的独立法人、非法人组织或个人。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计、施工、材料供应、设备采购、质量检测、安全监督等。15.2第三方介入的引入与选择15.2.1双方可经协商一致,引入第三方参与本合同的履行。15.2.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则,由双方共同确定。15.3第三方的责任与义务15.3.1第三方应根据本合同约定及双方的要求,履行相应的责任和义务。15.3.2第三方应保证其提供的服务符合国家及行业相关标准。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权根据本合同约定,获取与其服务相关的合理费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.5第三方的责任限额15.5.1第三方在本合同项下的责任,不得超过其接受服务时约定的责任限额。15.5.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方提供服务前由双方确认。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的权利义务划分如下:15.6.1.1第三方与甲方之间的权利义务,以双方签订的协议为准;15.6.1.2第三方与乙方之间的权利义务,以双方签订的协议为准;15.6.1.3第三方与甲乙双方之间的权利义务,由本合同及双方签订的协议共同确定。15.7第三方介入的程序15.7.1第三方介入的程序如下:15.7.1.1双方协商一致,确定第三方介入的事项;15.7.1.2双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利义务;15.7.1.3第三方按照协议约定履行职责;15.7.1.4双方对第三方的服务进行监督和评价。15.8第三方介入的变更与解除15.8.1双方可经协商一致,对第三方介入的事项进行变更。15.8.2第三方介入的解除,应按照本合同及双方签订的协议约定执行。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过友好协商解决。15.9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.10第三方介入的费用承担15.10.1第三方介入的费用由甲乙双方根据本合同及双方签订的协议约定承担。15.10.2第三方介入的费用在协议中明确约定,并在第三方提供服务前由双方确认。15.11第三方介入的保密义务15.11.1第三方对本合同内容、相关技术资料及商业秘密负有保密义务。15.11.2未经甲乙双方同意,第三方不得向任何第三方泄露本合同内容。15.12第三方介入的合同终止15.12.1第三方介入的合同终止,应按照本合同及双方签订的协议约定执行。15.13第三方介入的补充协议15.13.1双方就第三方介入的事项达成补充协议的,应以书面形式签订,补充协议与本合同具有同等法律效力。15.14第三方介入的合同签署及盖章15.14.1第三方介入的合同一式[份数]份,甲乙双方及第三方各执[份数]份,具有同等法律效力。15.14.2第三方介入的合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程增项补充清单详细要求和说明:列出所有增项补充的工程内容、数量、规格、技术参数等。明确增项补充工程的具体施工要求和质量标准。列出增项补充工程所需材料、设备的名称、规格、数量等。2.附件二:施工进度计划详细要求和说明:列出工程增项补充的各个阶段及各阶段的时间节点。明确各阶段的施工内容、所需人员、设备等。规定各阶段施工验收的标准和程序。3.附件三:施工质量保证书详细要求和说明:乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程增项补充施工。列出乙方为确保工程质量所采取的具体措施和方案。规定工程质量问题的处理流程和责任划分。4.附件四:施工安全保证书详细要求和说明:乙方承诺按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。列出乙方建立健全安全生产管理制度的具体措施。规定施工安全事故的处理流程和责任划分。5.附件五:人员配备表详细要求和说明:列出乙方在工程增项补充施工过程中所需的技术人员、管理人员及施工人员名单。明确各人员的职务、职责及资质要求。6.附件六:设备清单详细要求和说明:列出乙方在工程增项补充施工过程中所需使用的设备名称、规格、数量等。明确设备的性能参数和使用要求。7.附件七:施工验收报告详细要求和说明:记录工程增项补充施工的验收过程和结果。列出验收合格的项目和存在问题的项目。明确验收不合格项目的整改措施和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按合同约定支付工程款。乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工。乙方施工质量不符合合同约定的标准。乙方施工过程中发生安全事故。第三方未能履行其合同约定的责任。2.责任认定标准:甲方未能按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金。乙方未能按合同约定完成工程增项补充施工,应向甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定的标准,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。乙方施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。第三方未能履行其合同约定的责任,应按照双方签订的协议约定承担相应责任。3.示例说明:甲方逾期支付工程款,应向乙方支付每日万分之五的违约金。乙方未按合同约定完成施工,导致工期延误,应向甲方支付每日万分之二的违约金,并赔偿由此造成的损失。乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024版污水处理工程增项补充施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.增项内容4.1增项项目名称4.2增项项目规模4.3增项项目内容4.4增项项目工期5.工程变更5.1变更原因5.2变更内容5.3变更费用5.4变更工期6.工程进度6.1进度计划6.2进度调整6.3进度检查7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收8.工程费用8.1工程费用组成8.2工程费用支付方式8.3工程费用结算9.付款方式9.1付款节点9.2付款比例9.3付款时间9.4付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方:污水处理有限公司1.1.2乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138000000001.3.3乙方联系人:赵六1.3.4乙方联系电话:139000000002.合同签订依据2.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规2.2依据《建设工程施工合同示范文本》(GF20170201)2.3依据双方达成的口头协议及电子邮件等书面文件3.工程概况3.1工程名称:污水处理厂扩建项目3.2工程地点:市区街道3.3工程规模:新增处理能力10万吨/日3.4工程工期:自合同生效之日起12个月4.增项内容4.1增项项目名称:污水处理厂扩建项目配套设备采购4.2增项项目规模:设备采购总金额为人民币500万元4.3增项项目内容:包括但不限于水泵、风机、污泥处理设备等4.4增项项目工期:与主体工程同期进行5.工程变更5.1变更原因:因甲方原因导致工程量增加5.2变更内容:增加的工程量为平方米5.3变更费用:增加的工程费用为人民币万元5.4变更工期:增加的工期为天6.工程进度6.1进度计划:按照工程进度计划表执行6.2进度调整:因不可抗力等原因导致进度延误,需提前5个工作日通知对方6.3进度检查:每月进行一次现场进度检查,记录检查结果7.质量要求7.1质量标准:符合国家及行业标准7.2质量检查:在施工过程中进行质量检查,确保工程质量7.3质量验收:工程完工后进行竣工验收,合格后方可交付使用8.工程费用8.1工程费用组成8.1.1主体工程费用8.1.2增项项目费用8.1.3设备购置费用8.1.4材料费用8.1.5人工费用8.1.6施工机械使用费用8.1.7其他直接费用8.2工程费用支付方式8.2.1甲方在合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款8.2.2乙方在每月末提交上月工程进度报告及付款申请,甲方在收到申请后5个工作日内支付上月已完成的工程款8.2.3工程完工验收合格后,甲方在10个工作日内支付剩余工程款的80%8.2.4乙方在合同履行完毕后,甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及资料后30个工作日内支付尾款8.3工程费用结算8.3.1乙方应在工程完工后30个工作日内提交竣工结算报告8.3.2甲方应在收到结算报告后30个工作日内完成审核并支付结算款项9.付款方式9.1付款节点9.1.1预付款节点9.1.2每月进度付款节点9.1.3竣工验收付款节点9.1.4尾款支付节点9.2付款比例9.2.1预付款比例:合同总价款的20%9.2.2每月进度付款比例:按实际完成工程量比例支付9.2.3竣工验收付款比例:合同总价款的80%9.2.4尾款比例:合同总价款的剩余部分9.3付款时间9.3.1预付款:合同签订后5个工作日内9.3.2每月进度付款:每月末9.3.3竣工验收付款:验收合格后10个工作日内9.3.4尾款:竣工结算报告审核通过后30个工作日内9.4付款条件9.4.1乙方提交合格的工程进度报告及付款申请9.4.2甲方审核无误9.4.3乙方提交完整的竣工结算报告及资料10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2争议无法协商解决时,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1甲方所在地仲裁委员会10.2.2乙方所在地仲裁委员会10.3争议解决期限10.3.1自争议发生之日起60日内解决11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方原因导致合同无法履行11.1.2乙方严重违约11.2合同解除程序11.2.1提前30日书面通知对方11.2.2乙方收到通知后,应立即停止工作11.3合同解除后果11.3.1乙方有权要求甲方支付已完成的工程款11.3.2甲方有权要求乙方退还预付款12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程12.1.2乙方未按合同约定提供材料12.1.3乙方未按合同约定支付工程款12.2违约责任承担12.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失12.2.2甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同签订后5个工作日内支付预付款13.2合同生效时间13.2.1合同签订之日起生效14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义15.1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的独立第三方,提供专业服务、技术支持、监督指导或争议解决等。15.2第三方介入的范围a)工程设计、施工监理、质量检测;b)合同管理、进度控制、成本控制;c)争议解决、仲裁、调解;d)其他经双方同意的第三方服务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的邀请16.1.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论