2024版水电工程清工分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水电工程清工分包合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包工程范围3.1分包工程具体内容3.2分包工程量及计量方法4.分包工程期限4.1工程开始时间4.2工程结束时间4.3工期延误责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2分包工程结算方式5.3分包工程支付方式5.4付款时间及节点6.保证金6.1保证金金额6.2保证金退还条件6.3保证金退还方式7.技术资料及图纸7.1技术资料提供及使用7.2图纸提供及使用8.质量要求及验收8.1质量标准8.2质量验收程序8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效时间12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.违约责任13.1违约责任承担方式13.2违约责任赔偿范围13.3违约责任赔偿计算方法14.合同附件及其他14.1合同附件14.2其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方注册地址：____________________1.1.4分包方联系电话：____________________1.1.5分包方电子邮箱：____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：____________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方注册地址：____________________1.2.4总包方联系电话：____________________1.2.5总包方电子邮箱：____________________2.工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________（平方米/立方米等）2.4工程内容：2.4.1土建工程：____________________2.4.2电气工程：____________________2.4.3水暖工程：____________________2.4.4通风空调工程：____________________2.4.5其他相关工程：____________________3.分包工程范围3.1分包工程具体内容：3.1.1土建工程：____________________3.1.2电气工程：____________________3.1.3水暖工程：____________________3.1.4通风空调工程：____________________3.1.5其他相关工程：____________________3.2分包工程量及计量方法：3.2.1土建工程量：____________________3.2.2电气工程量：____________________3.2.3水暖工程量：____________________3.2.4通风空调工程量：____________________3.2.5其他相关工程量：____________________4.分包工程期限4.1工程开始时间：____________________4.2工程结束时间：____________________4.3工期延误责任：4.3.1分包方责任：____________________4.3.2总包方责任：____________________5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额：____________________（人民币）5.2分包工程结算方式：5.2.1分阶段结算：____________________5.2.2最终结算：____________________5.3分包工程支付方式：5.3.1预付款：____________________5.3.2进度款：____________________5.3.3结算款：____________________5.3.4保修金：____________________5.4付款时间及节点：5.4.1预付款支付时间：____________________5.4.2进度款支付时间：____________________5.4.3结算款支付时间：____________________5.4.4保修金支付时间：____________________6.保证金6.1保证金金额：____________________（人民币）6.2保证金退还条件：6.2.1工程验收合格：____________________6.2.2保修期满：____________________6.3保证金退还方式：6.3.1退还至分包方指定账户：____________________6.3.2退还至总包方指定账户：____________________7.技术资料及图纸7.1技术资料提供及使用：7.1.1分包方有权查阅总包方提供的技术资料：____________________7.1.2分包方需妥善保管使用技术资料：____________________7.2图纸提供及使用：7.2.1总包方需在工程开始前提供完整图纸：____________________7.2.2分包方需按照图纸进行施工：____________________8.质量要求及验收8.1质量标准8.1.1土建工程：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。8.1.2电气工程：按照国家标准《电气装置安装工程施工质量验收规范》GB502532013执行。8.1.3水暖工程：按照国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502422002执行。8.1.4通风空调工程：按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB502432016执行。8.2质量验收程序8.2.1分包方自检：在每道工序完成后进行自检，确保符合质量标准。8.2.2总包方验收：在分包方自检合格后，总包方进行验收。8.2.3工程验收：在工程全部完成后，双方共同组织工程验收。8.3质量责任8.3.1分包方对施工过程中的质量问题负责，并承担相应的责任。8.3.2总包方对分包工程的质量承担连带责任。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方负责施工过程中的安全生产，确保施工安全。9.1.2总包方对分包工程的安全生产承担监督责任。9.2安全生产措施9.2.1分包方需制定安全生产方案，并严格执行。9.2.2分包方需配备必要的安全防护设施和用品。9.2.3分包方需对施工人员进行安全教育培训。9.3安全事故处理9.3.1事故发生时，分包方应立即采取措施，防止扩大损失。9.3.2事故发生后，分包方应及时上报，并配合调查处理。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：合同签订地人民法院。10.3争议解决费用10.3.1诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违反合同约定，经催告后仍不改正的。11.1.2总包方严重违反合同约定，经催告后仍不改正的。11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同，书面通知另一方。11.2.2另一方收到解除合同通知后，应在规定时间内答复。11.3合同解除后果11.3.1解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。11.3.2解除合同不影响双方已经履行的义务。12.合同生效及终止12.1合同生效时间：自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1工程验收合格，合同目的实现。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应进行结算。12.3.2双方应按照合同约定办理合同终止手续。13.违约责任13.1违约责任承担方式13.1.1支付违约金。13.1.2恢复原状或采取补救措施。13.2违约责任赔偿范围13.2.1直接损失。13.2.2间接损失。13.3违约责任赔偿计算方法13.3.1按照实际损失计算。13.3.2按照合同约定计算。14.合同附件及其他14.1合同附件14.1.1施工图纸。14.1.2技术资料。14.1.3其他相关文件。14.2其他约定事项14.2.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及介入目的1.1第三方定义本合同中所述的“第三方”是指除甲乙方以外的，根据合同约定或法律规定介入合同执行过程的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入目的第三方介入合同执行过程的目的包括但不限于提供专业服务、监督管理、提供资金支持、解决争议等。2.第三方责任限额2.1第三方责任范围第三方的责任范围限于其提供的服务或协助的范围内，不包括因甲乙方自身违约行为导致的损失。2.2第三方责任限额2.2.1第三方对甲乙双方的赔偿责任，不得超过其在本合同中约定的责任限额。2.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，如未约定，则以第三方自身承担的责任限额为准。3.第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙方提供必要的信息和资料。3.1.2第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督。3.1.3第三方有权在合同约定的范围内，对甲乙双方进行指导和协助。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定，履行其提供的服务或协助。3.2.2第三方应确保其提供的服务或协助不违反法律法规和合同约定。3.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方4.1.1第三方与甲乙方之间不存在直接的合同关系，其责任和义务仅限于与甲乙双方签订的协议或合同。4.1.2第三方对甲乙双方的责任，不因甲乙双方之间的合同关系而改变。4.2第三方与总包方4.2.1第三方与总包方之间可能存在合同关系，但其责任和义务仅限于其与总包方签订的协议或合同。4.2.2第三方对总包方的责任，不因总包方与甲乙方之间的合同关系而改变。4.3第三方与分包方4.3.1第三方与分包方之间可能存在合同关系，但其责任和义务仅限于其与分包方签订的协议或合同。4.3.2第三方对分包方的责任，不因分包方与甲乙方之间的合同关系而改变。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入程序5.1.1甲乙方同意第三方介入合同执行过程，需书面通知对方，并取得对方的同意。5.1.2第三方介入后，甲乙方应与第三方签订相应的协议或合同，明确各方的权利和义务。5.2第三方介入后的责任划分5.2.1第三方介入后，甲乙方应继续履行本合同约定的义务。5.2.2第三方介入后，如因第三方原因导致合同目的无法实现，第三方应承担相应的责任。5.3第三方介入后的争议解决5.3.1第三方介入后，如甲乙方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。5.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.4第三方介入后的合同变更5.4.1第三方介入后，甲乙方如需对本合同进行变更，应书面通知对方，并取得对方的同意。5.4.2第三方介入后，如需对第三方介入协议或合同进行变更，应书面通知甲乙方，并取得甲乙方的同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件名称：施工图纸附件详细要求：施工图纸应包含工程的总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等，并需符合国家相关设计规范和标准。附件说明：施工图纸是施工过程中重要的技术文件，用于指导施工人员按照设计要求进行施工。2.附件名称：技术资料附件详细要求：技术资料应包括工程地质勘察报告、施工组织设计、施工方案、质量保证体系、安全生产措施等。附件说明：技术资料是确保工程质量、安全和进度的重要依据。3.附件名称：合同签订文件附件详细要求：合同签订文件应包括合同文本、附件、双方签字盖章的合同副本等。附件说明：合同签订文件是合同执行的依据，具有法律效力。4.附件名称：进度款支付凭证附件详细要求：进度款支付凭证应包括付款申请、银行汇款凭证、收款确认等。附件说明：进度款支付凭证是证明进度款支付情况的重要文件。5.附件名称：结算文件附件详细要求：结算文件应包括结算书、工程量清单、发票等。附件说明：结算文件是双方进行工程结算的依据。6.附件名称：验收报告附件详细要求：验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：验收报告是证明工程验收合格的依据。7.附件名称：保修证书附件详细要求：保修证书应包括保修范围、保修期限、保修责任等。附件说明：保修证书是保障工程质量的重要文件。8.附件名称：其他相关文件附件详细要求：根据工程实际情况，可能涉及的其他相关文