2024年度团购房产合同样本：精装修8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度团购房产合同样本：精装修本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房者信息2.房产基本情况2.1房产坐落位置2.2房产面积2.3房产用途2.4房产结构3.房产价格及付款方式3.1房产总价3.2付款方式3.3付款时间节点4.房产交付及验收4.1房产交付时间4.2房产验收标准4.3验收程序5.精装修标准及材料5.1精装修标准5.2精装修材料品牌及型号5.3精装修施工质量要求6.房产税费及费用6.1房产税费6.2其他费用7.合同履行及违约责任7.1合同履行期限7.2违约责任8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.合同附件11.1附件一：房产平面图11.2附件二：精装修材料清单11.3附件三：付款计划表12.其他约定事项12.1其他约定事项13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.合同附件清单14.1合同附件一14.2合同附件二14.3合同附件三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息a.开发商名称：________b.开发商地址：________c.开发商法定代表人：________d.法定代表人联系电话：________1.2购房者信息a.购房者姓名：________b.购房者身份证号码：________c.购房者地址：________d.购房者联系电话：________2.房产基本情况2.1房产坐落位置a.城市名称：________b.区域名称：________c.街道名称：________d.楼栋名称：________e.房号：________2.2房产面积a.建筑面积：________平方米b.使用面积：________平方米2.3房产用途a.房产用途：________2.4房产结构a.结构类型：________3.房产价格及付款方式3.1房产总价a.房产总价：________元3.2付款方式a.首付款：________元，支付时间：________b.分期付款：________期，每期支付金额：________元，支付时间：________3.3付款时间节点a.首付款支付时间：________b.分期付款支付时间：________4.房产交付及验收4.1房产交付时间a.房产交付时间：________4.2房产验收标准a.验收标准：按照国家相关标准和开发商提供的《精装修交付标准》执行4.3验收程序a.购房者收到《交付通知书》后，应在________日内完成验收b.验收不合格部分，开发商应在________日内修复5.精装修标准及材料5.1精装修标准a.精装修标准：按照开发商提供的《精装修标准》执行5.2精装修材料品牌及型号a.材料1：________品牌，________型号b.材料2：________品牌，________型号c.材料3：________品牌，________型号5.3精装修施工质量要求a.施工质量要求：按照国家相关标准和开发商提供的《施工质量标准》执行6.房产税费及费用6.1房产税费a.房产税费：________元6.2其他费用a.其他费用：________元8.争议解决方式8.1争议解决方式a.双方发生争议时，应通过友好协商解决b.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构a.争议解决机构：无9.合同解除及终止9.1合同解除条件a.因不可抗力导致合同无法履行b.一方违约，经另一方催告后仍未履行c.合同目的不能实现9.2合同终止条件a.房产交付并验收合格b.双方协商一致c.法律法规规定的其他情形10.合同生效及期限10.1合同生效条件a.双方签字盖章后生效10.2合同期限a.合同期限自签订之日起至房产交付之日止11.合同附件11.1附件一：房产平面图11.2附件二：精装修材料清单11.3附件三：付款计划表12.其他约定事项12.1其他约定事项a.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决b.本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力13.合同签署及生效13.1合同签署a.本合同由双方授权代表于________年________月________日在________地点签署13.2合同生效a.本合同自双方签署之日起生效14.合同附件清单14.1合同附件一a.房产平面图14.2合同附件二a.精装修材料清单14.3合同附件三a.付款计划表第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a.本合同中所称的第三方，是指为履行本合同而提供中介、咨询、监理、评估等服务的机构或个人。15.2第三方介入方式a.第三方介入本合同，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方介入的具体事项和权限。15.3第三方介入的条件a.第三方介入应满足国家相关法律法规及行业规范的要求。b.第三方具备相应的资质和执业能力。c.第三方承诺遵守本合同的约定，并对提供的服务承担相应的法律责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任a.第三方在履行本合同过程中，因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的法律责任。b.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，超出责任限额部分由责任方承担。17.第三方权利17.1第三方权利概述a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其服务任务。b.第三方有权在合同约定范围内对甲乙双方的行为进行监督。17.2第三方权利具体内容a.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定的时间节点支付相关费用。b.第三方有权对房产交付、验收、装修质量等进行监督检查。c.第三方有权对甲乙双方的争议进行调解。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分a.第三方在履行本合同过程中，对甲方提供的服务负责。b.第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规及行业规范。c.第三方应按照合同约定，及时向甲方反馈服务过程中的相关信息。18.2第三方与乙方的划分a.第三方在履行本合同过程中，对乙方提供的服务负责。b.第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规及行业规范。c.第三方应按照合同约定，及时向乙方反馈服务过程中的相关信息。18.3第三方与甲乙双方的共同责任a.第三方在履行本合同过程中，如因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。b.甲乙双方应配合第三方履行其服务职责，并承担相应的责任。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更条件a.甲乙双方协商一致，认为有必要对合同进行变更的。b.法律法规或政策变动，导致合同内容需要变更的。19.2合同变更程序a.甲乙双方就合同变更事宜进行协商，达成一致意见。b.甲乙双方签署变更协议，并通知第三方。c.第三方确认变更协议后，合同变更生效。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式a.第三方介入后，甲乙双方发生的争议，应通过友好协商解决。b.协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方在争议解决中的角色a.第三方可协助甲乙双方进行争议调解。b.第三方在争议解决过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止条件a.合同约定的终止条件成就。b.第三方服务期限届满。c.第三方因自身原因退出合同。21.2合同终止程序a.甲乙双方签署合同终止协议。b.第三方确认合同终止协议后，合同终止生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产平面图a.详细要求：提供房产的详细平面图，包括房间布局、门窗位置、尺寸等。b.说明：房产平面图用于明确房产的具体结构和空间布局，便于购房者了解房产的实际使用情况。2.精装修材料清单a.详细要求：列出所有精装修材料的品牌、型号、规格、数量等信息。b.说明：精装修材料清单用于明确装修材料的种类和品质，确保装修质量。3.付款计划表a.详细要求：列出各付款阶段的金额、时间节点和支付方式。b.说明：付款计划表用于明确付款的时间节点和金额，确保合同履行。4.精装修交付标准a.详细要求：列出精装修的标准、质量要求、验收标准等。b.说明：精装修交付标准用于明确精装修的质量和验收标准，确保装修质量。5.施工质量标准a.详细要求：列出施工过程中的质量要求、验收标准等。b.说明：施工质量标准用于确保施工过程中的质量，防止出现质量问题。6.合同签订证明a.详细要求：提供甲乙双方签字盖章的合同原件。b.说明：合同签订证明用于证明合同的有效性。7.争议解决协议a.详细要求：提供甲乙双方就争议解决达成的协议。b.说明：争议解决协议用于明确争议解决的方式和程序。8.第三方服务协议a.详细要求：提供甲乙双方与第三方签订的服务协议。b.说明：第三方服务协议用于明确第三方的服务内容、责任和权利。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a.甲方违约行为：i.未按合同约定时间支付房款；ii.未按合同约定时间交付房产；iii.提供虚假信息或隐瞒重要信息；iv.破坏房屋结构或设施。b.乙方违约行为：i.未按合同约定时间交付房产；ii.未按合同约定质量标准进行装修；iii.提供虚假信息或隐瞒重要信息；iv.未按合同约定时间支付相关费用。2.责任认定标准a.甲方违约责任：i.逾期支付房款，按逾期天数向乙方支付违约金；ii.逾期交付房产，按逾期天数向乙方支付违约金；iii.提供虚假信息或隐瞒重要信息，乙方有权解除合同并要求赔偿损失；iv.破坏房屋结构或设施，承担修复或赔偿责任。b.乙方违约责任：i.逾期交付房产，按逾期天数向甲方支付违约金；ii.未按合同约定质量标准进行装修，乙方负责修复或赔偿损失；iii.提供虚假信息或隐瞒重要信息，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；iv.未按合同约定时间支付相关费用，按逾期天数向甲方支付违约金。3.违约示例说明a.甲方违约示例：i.甲方应于合同约定的交付日期前30日支付房款，但逾期5日才支付，应向乙方支付违约金。b.乙方违约示例：i.乙方应于合同约定的交付日期前30日交付房产，但逾期10日才交付，应向甲方支付违约金。全文完。2024年度团购房产合同样本：精装修1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房人信息1.3合同签订日期2.房产基本情况2.1房产地址2.2房产类型2.3房产面积2.4房产产权状况2.5房产配套设施3.房产价格及支付方式3.1房产总价3.2付款方式3.3付款期限3.4首付比例4.精装修标准及材料4.1精装修范围4.2精装修材料品牌及规格4.3精装修施工标准5.合同履行与交付5.1开工日期5.2竣工日期5.3交付条件5.4交付方式5.5交付手续6.产权转移与登记6.1产权转移手续6.2产权登记手续6.3登记费用7.保修与维修7.1保修期限7.2保修范围7.3维修责任7.4维修费用8.违约责任8.1开发商违约责任8.2购房人违约责任8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案手续11.3合同备案机构12.其他约定事项12.1不可抗力12.2法律法规变更12.3合同附件13.合同附件13.1房产销售许可证13.2房产测绘报告13.3精装修材料清单13.4其他相关文件14.合同签订与生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息开发商名称：房地产开发有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号注册资本：人民币壹亿元整营业执照号码：051.2购房人信息购房人姓名：身份证号码：51010219900307联系电话讯地址：省市区路号1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年5月15日2.房产基本情况2.1房产地址房产位于省市区路号2.2房产类型本房产为住宅2.3房产面积房产建筑面积为120平方米2.4房产产权状况房产为完全产权，可自由交易2.5房产配套设施房产配套设施包括：中央空调、地暖、新风系统、天然气、电梯、宽带网络、停车位等3.房产价格及支付方式3.1房产总价房产总价为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）3.2付款方式购房人采用分期付款方式支付房款3.3付款期限付款期限为自合同签订之日起三年内3.4首付比例首付比例为房款的30%4.精装修标准及材料4.1精装修范围精装修包括客厅、卧室、厨房、卫生间等室内空间4.2精装修材料品牌及规格精装修材料品牌：品牌精装修材料规格：详见附件《精装修材料清单》4.3精装修施工标准精装修施工标准参照国家相关规范及行业标准执行5.合同履行与交付5.1开工日期开工日期为2024年6月1日5.2竣工日期竣工日期为2025年5月31日5.3交付条件房屋主体结构、装修工程、配套设施等均符合合同约定及国家相关标准5.4交付方式开发商负责将房屋交付给购房人5.5交付手续交付手续包括：房屋验收、产权转移登记等6.产权转移与登记6.1产权转移手续开发商应在房屋竣工后三十日内办理产权转移手续6.2产权登记手续开发商应协助购房人办理产权登记手续6.3登记费用产权登记费用由购房人承担7.保修与维修7.1保修期限房屋主体结构、装修工程、配套设施等保修期限为五年7.2保修范围保修范围包括房屋主体结构、装修工程、配套设施等7.3维修责任维修责任由开发商承担7.4维修费用维修费用由开发商承担，购房人需支付相应的维修材料费用8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1若开发商未按合同约定时间交付房屋，每延迟一日，应向购房人支付相当于房屋总价万分之一的违约金。8.1.2若开发商提供的房屋存在质量问题，应在接到购房人通知后七日内进行修复，逾期未修复或修复不达标的，购房人有权解除合同并要求赔偿损失。8.2购房人违约责任8.2.1若购房人未按合同约定支付房款，每延迟一日，应向开发商支付相当于应付款项万分之一的违约金。8.2.2若购房人单方面解除合同，应向开发商支付相当于已付款项百分之二十的违约金。8.3违约金计算方式违约金按实际逾期天数或已付款项比例计算，累计违约金总额不超过合同总价。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。9.3争议解决程序争议提交仲裁委员会后，按照仲裁委员会的仲裁规则进行审理。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方均可解除合同。10.2合同终止条件10.2.1房屋交付并完成产权登记后，合同终止。10.2.2合同约定的其他终止条件成就。10.3合同解除程序合同解除需书面通知对方，并按照合同约定的程序进行。11.合同生效与备案11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同备案手续本合同签订后，双方应向相关政府部门办理备案手续。11.3合同备案机构合同备案机构为省市房地产管理局。12.其他约定事项12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、火灾、战争等。12.2法律法规变更如国家法律法规变更，影响合同履行，双方应协商解决，必要时可变更合同内容。12.3合同附件本合同附件包括但不限于：房产销售许可证、房产测绘报告、精装修材料清单等。13.合同附件13.1房产销售许可证附件一：房地产开发有限公司房产销售许可证13.2房产测绘报告附件二：房产测绘报告13.3精装修材料清单附件三：精装修材料清单13.4其他相关文件附件四：购房人身份证复印件附件五：开发商营业执照复印件14.合同签订与生效日期14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年5月15日。14.2合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方：房地产开发有限公司，乙方：）以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、非法人组织或个人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：房产销售代理、法律咨询、财务审计、工程监理、装修设计等。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额第三方的责任限额为合同总价的5%，超过部分由合同双方另行协商解决。17.第三方介入程序17.1第三方选择甲方或乙方有权选择合适的第三方介入合同履行，但应提前通知对方。17.2第三方资质要求17.3第三方合同签订第三方介入后，甲方或乙方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利义务。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据合同约定，独立开展业务，并要求甲方或乙方提供必要的协助。18.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，恪守职业道德，确保服务质量，并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为委托代理关系，第三方应按照甲方的要求履行职责。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为服务提供关系，第三方应按照乙方的需求提供专业服务。19.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任，第三方不得干预合同双方的正常权利义务。20.第三方介入时的额外条款20.1甲方额外条款甲方在第三方介入时，应确保第三方具备相应的资质和信誉，并监督第三方履行职责。20.2乙方额外条款乙方在第三方介入时，应积极配合第三方的工作，并有权对第三方的工作进行监督和评价。21.第三方介入后的合同变更21.1合同变更条件第三方介入后，如需变更合同内容，应经合同双方和第三方协商一致。21.2合同变更程序合同变更需书面通知对方，并按照合同约定的程序进行。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第九条。22.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构同本合同第九条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产销售许可证要求：由房地产开发商提供，证明其具备销售房产的合法资质。说明：此许可证为合同生效的前提条件之一。2.房产测绘报告要求：由具有资质的测绘机构出具，详细记录房产的面积、位置、结构等信息。说明：此报告用于核实房产的实际状况，确保合同约定的房产信息准确无误。3.精装修材料清单要求：详细列出精装修所使用的材料品牌、规格、型号等。说明：此清单为双方验收精装修质量的重要依据。4.房屋验收报告要求：由第三方监理机构出具，记录房屋验收时的实际情况。说明：此报告为房屋交付的重要凭证。5.产权转移登记证明要求：由房地产登记机构出具，证明房屋产权已转移至购房人名下。说明：此证明为购房人拥有房产产权的合法凭证。6.付款凭证要求：购房人支付房款的银行转账记录或现金支付凭证。说明：此凭证为购房人履行付款义务的证明。7.保修卡及维修记录要求：开发商提供的房屋保修卡及维修记录。说明：此卡及记录为购房人享受保修服务的重要依据。8.第三方资质证书要求：第三方提供其资质证书，证明其具备履行合同的能力。说明：此证书为第三方介入合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定时间交付房屋。责任认定：每延迟一日，支付购房人相当于房屋总价万分之一的违约金。2.购房人违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付房款。责任认定：每延迟一日，支付开发商相当于应付款项万分之一的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失。责任认定：第三方承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的5%。4.不可抗力导致违约违约行为：发生不可抗力事件，致使合同无法履行。责任认定：合同双方均不承担违约责任，可根据实际情况协商解决。示例说明：若开发商未按合同约定时间交付房屋，每延迟一日，应向购房人支付人民币10000元（￥10000.00）的违约金。若购房人未按合同约定支付房款，每延迟一日，应向开发商支付人民币10000元（￥10000.00）的违约金。若第三方在履行职责过程中，因自身原因造成购房人损失人民币50000元（￥50000.00），第三方应赔偿购房人人民币25000元（￥25000.00）。全文完。2024年度团购房产合同样本：精装修2本合同目录一览1.房产基本信息1.1房产名称1.2房产地址1.3房产面积1.4房产类型1.5房产结构2.团购信息2.1团购组织方2.2团购参与方2.3团购人数2.4团购总价2.5团购支付方式3.房产交付3.1交付时间3.2交付条件3.3交付方式4.精装修标准4.1装修材料品牌4.2装修风格4.3装修项目4.4装修质量标准5.质量保证5.1质保期限5.2质保责任5.3质保范围6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿标准7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效8.1生效条件8.2生效日期8.3生效范围9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更效力11.合同附件11.1附件名称11.2附件内容11.3附件效力12.其他约定12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同解释13.合同份数13.1份数13.2份数效力14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：1.房产基本信息1.1房产名称：小区栋室1.2房产地址：省市区路号1.3房产面积：120平方米1.4房产类型：住宅1.5房产结构：框架结构2.团购信息2.1团购组织方：房地产经纪有限公司2.2团购参与方：甲、乙双方2.3团购人数：10人2.4团购总价：120万元2.5团购支付方式：一次性支付3.房产交付3.1交付时间：自合同签订之日起90日内3.2交付条件：房屋主体结构工程和内外装修工程全部完成，并经验收合格3.3交付方式：甲方将房屋交付给乙方，乙方应自交付之日起15日内办理房屋产权过户手续4.精装修标准4.1装修材料品牌：详见附件一《装修材料品牌清单》4.2装修风格：现代简约风格4.3装修项目：墙面、地面、天花板、门窗、厨卫设备等4.4装修质量标准：符合国家相关装修质量标准5.质量保证5.1质保期限：自房屋交付之日起2年5.2质保责任：甲方对房屋的工程质量承担保修责任，如因甲方原因导致房屋质量问题，甲方应负责修复或赔偿5.3质保范围：房屋主体结构、装修工程及配套设施等6.违约责任6.1违约情形：任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的情形6.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失6.3违约赔偿标准：详见附件二《违约赔偿标准》7.争议解决7.1争议解决方式：协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：仲裁委员会7.3争议解决程序：按照仲裁委员会仲裁规则进行8.合同生效8.1生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2生效日期：自合同签字（或盖章）之日起。8.3生效范围：本合同适用于甲乙双方之间的所有权利和义务。9.合同解除9.1解除条件：任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行或履行不符合合同目的的，另一方有权解除合同。9.2解除程序：一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除合同的理由。9.3解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。10.合同变更10.1变更条件：甲乙双方经协商一致，可以对本合同进行变更。10.2变更程序：变更内容应以书面形式作出，并经甲乙双方签字（或盖章）后生效。10.3变更效力：变更后的合同内容与本合同具有同等法律效力。11.合同附件11.1附件名称：附件一《装修材料品牌清单》、附件二《违约赔偿标准》11.2附件内容：详见附件11.3附件效力：附件与本合同具有同等法律效力。12.其他约定12.1通知方式：甲乙双方之间的通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。12.2不可抗力：因不可抗力导致本合同无法履行或履行不符合约定的，双方互不承担违约责任。12.3合同解释：本合同的解释以中文为准，如有歧义，以甲乙双方协商一致的解释为准。13.合同份数13.1份数：本合同一式八份，甲乙双方各执四份。13.2份数效力：各份合同具有同等法律效力。14.合同签署14.1签署时间：____年__月__日14.2签署地点：____市____区____路____号14.3签署人员：甲方代表：____，乙方代表：____第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所称的第三方，是指在本合同履行过程中，因甲乙双方协商一致或法律法规规定，介入合同关系中的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入情形2.1.1甲乙双方共同聘请的监理机构；2.1.2甲乙双方共同聘请的第三方评估机构；2.1.3甲乙双方共同聘请的第三方咨询机构；2.1.4法律法规规定必须介入的第三方；2.1.5甲乙双方协商一致同意介入的第三方。3.第三方责任限额3.1第三方介入后，其责任限额由甲乙双方根据具体情况协商确定，并在合同中明确约定。3.1.1第三方责任限额包括但不限于对合同履行过程中的错误、遗漏、疏忽等导致的损失。3.1.2第三方责任限额应以书面形式在合同中约定，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。4.第三方权利和义务4.1第三方在合同中的权利和义务如下：4.1.1第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督、检查和评估；4.1.2第三方应遵守合同约定，公正、客观、独立地履行职责；4.1.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息；4.1.4第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与其他各方的划分说明如下：5.1.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作成果进行验收和评价；5.1.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作成果进行验收和评价；5.1.3第三方与甲乙双方的划分：第三方对甲乙双方均负责，对合同履行过程中的问题进行协调和解决。6.第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：6.1.1甲乙双方协商一致后，确定第三方介入的具体事宜；6.1.2双方签订《第三方介入协议》，明确第三方的权利、义务和责任；6.1.3第三方根据《第三方介入协议》的约定，履行相关职责；6.1.4甲乙双方对第三方的工作成果进行验收和评价。7.第三方介入的变更和解除7.1.1变更和解除需经甲乙双方协商一致；7.1.2变更和解除需以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）确认；7.1.3变更和解除不影响已发生的权利义务的履行。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照《第三方介入协议》的约定承担；8.2若合同中未约定第三方介入费用的，甲乙双方应按照实际发生费用协商承担。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；9.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《装修材料品牌清单》详细要求：列出所有装修材料的品牌、型号、规格、数量等信息。说明：本清单作为合同附件，是合同履行的重要依据，双方应严格按照清单执行。2.附件二：《违约赔偿标准》详细要求：明确各种违约行为对应的赔偿金额或赔偿方式。说明：本标准作为合同附件，是违约责任认定的依据，双方应共同遵守。3.附件三：《第三方介入协议》详细要求：明确第三方的权利、义务、责任以及介入的具体事宜。说明：本协议作为合同附件，是第三方介入合同关系的重要文件，双方应共同遵守。4.附件四：《房屋交付验收报告》详细要求：详细记录房屋交付时的实际情况，包括房屋结构、装修、配套设施等。说明：本报告作为合同附件，是房屋交付验收的重要依据，双方应共同确认。5.附件五：《争议解决协议》详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：本协议作为合同附件，是解决合同履行过程中争议的重要文件，双方应共同遵守。6.附件六：《合同变更协议》详细要求：详细记录合同变更的内容、时间、原因等。说明：本协议作为合同附件，是合同变更的重要依据，双方应共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：1.1.1房屋交付延迟：甲方未按合同约定的时间交付房屋。1.1.2装修质量不符合标准：甲方提供的装修材料或施工质量不符合合同约定。1.1.3违约赔偿：甲方应按照合同约定的赔偿标准，向乙方支付违约金。1.2乙方违约：1.2.1付款延迟：乙方未按合同约定的时间支付购房款。1.2.2房屋验收不合格：乙方对房屋验收不合格，未在规定时间内提出。1.2.3违约赔偿：乙方应按照合同约定的赔偿标准，向甲方支付违约金。2.违约责任认定标准：2.1违约责任认定标准以合同约定为准，如合同未约定，则参照相关法律法规执行。3.违约示例说明：3.1甲方未按合同约定的时间交付房屋，导致乙方无法按计划入住，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。3.2乙方未按合同约定的时间支付购房款，导致甲方无法按计划进行房屋装修，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。全文完。2024年度团购房产合同样本：精装修3本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方信息1.2房产基本信息1.3合同签订时间及地点2.房产交易价格及支付方式2.1房产交易价格2.2付款方式及期限2.3首付比例及分期付款计划3.房产交付及验收3.1房产交付时间3.2房产验收标准及流程3.3验收不合格的处理4.精装修标准及配置4.1精装修材料品牌及规格4.2精装修项目清单4.3精装修施工质量要求5.房产产权及登记5.1房产产权归属5.2房产登记手续及费用5.3房产权证领取6.房产税费及费用承担6.1房产税费种类及计算方式6.2房产税费承担主体6.3其他相关费用7.房产维修及保养7.1房产维修责任7.2房产维修流程及费用7.3房产保养责任及要求8.房产租赁及转售8.1房产租赁条件及期限8.2房产转售条件及程序8.3房产租赁及转售收益分配9.违约责任及处理9.1违约情形及责任9.2违约金的计算及支付9.3违约处理方式10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.2合同备案手续12.3合同备案机构13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同变更及补充13.3合同解除及终止后的处理14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方信息1.1.1出卖方名称：____________________1.1.2出卖方地址：____________________1.1.3出卖方法定代表人：____________________1.1.4买受方名称：____________________1.1.5买受方地址：____________________1.1.6买受方法定代表人：____________________1.2房产基本信息1.2.1房产地址：____________________1.2.2房产产权证号：____________________1.2.3房产用途：____________________1.2.4房产面积：____________________1.2.5房产结构：____________________1.2.6房产竣工日期：____________________1.3合同签订时间及地点1.3.1合同签订时间：____________________1.3.2合同签订地点：____________________2.房产交易价格及支付方式2.1房产交易价格2.1.1房产交易总价：人民币____元整（大写：____元整）2.2付款方式及期限2.2.1首付款：人民币____元整（大写：____元整），于合同签订之日起____个工作日内支付。2.2.2余款支付方式：____（例如：分期付款、一次性付款等）2.2.3余款支付期限：____（例如：自合同签订之日起____个月内分____期支付）2.3首付比例及分期付款计划2.3.1首付比例：____%（例如：30%）2.3.2分期付款计划：____（例如：每月支付____元，共支付____期）3.房产交付及验收3.1房产交付时间3.1.1房产交付时间：自房产竣工验收合格之日起____个工作日内3.2房产验收标准及流程3.2.1验收标准：根据国家相关法律法规及行业标准执行3.2.2验收流程：买受方在收到交付通知后____个工作日内进行验收3.3验收不合格的处理3.3.1验收不合格的，出卖方应在____个工作日内进行修复3.3.2修复后仍不合格的，买受方有权解除合同并要求退还已付款项4.精装修标准及配置4.1精装修材料品牌及规格4.1.1墙面：品牌：____规格：____4.1.2地面：品牌：____规格：____4.1.3天花板：品牌：____规格：____4.1.4厨卫设施：品牌：____规格：____4.1.5窗户：品牌：____规格：____4.1.6门：品牌：____规格：____4.2精装修项目清单4.2.1厨房：橱柜、灶台、抽油烟机等4.2.2卫生间：洗手盆、马桶、淋浴房等4.2.3室内：墙面涂料、地板、灯具等4.3精装修施工质量要求4.3.1施工质量应符合国家相关法律法规及行业标准4.3.2施工过程中应严格按照设计图纸及施工方案执行5.房产产权及登记5.1房产产权归属5.1.1房产产权归买受方所有5.2房产登记手续及费用5.2.1出卖方负责办理房产过户登记手续5.2.2登记费用由买受方承担5.3房产权证领取5.3.1房产权证领取后，出卖方应将房产证原件交付买受方6.房产税费及费用承担6.1房产税费种类及计算方式6.1.1契税：按国家规定计算6.1.2印花税：按国家规定计算6.1.3其他税费：按国家规定计算6.2房产税费承担主体6.2.1房产税费由买受方承担6.3其他相关费用6.3.1水电燃气费用：由买受方承担6.3.2物业管理费：由买受方承担8.房产租赁及转售8.1房产租赁条件及期限8.1.1房产租赁期限：自房产交付之日起____年8.1.2租赁用途：____________________8.1.3租金支付方式：每月____日支付，租金总额为人民币____元整（大写：____元整）8.2房产转售条件及程序8.2.1房产转售需经出卖方书面同意8.2.2转售价格不得低于合同约定的交易价格8.2.3转售程序：买受方应提前____个工作日书面通知出卖方，并办理相关手续8.3房产租赁及转售收益分配8.3.1房产租赁收益归买受方所有8.3.2房产转售收益由买受方和出卖方按比例分成9.违约责任及处理9.1违约情形及责任9.1.1买受方未按约定支付款项的，应向出卖方支付____%的违约金9.1.2出卖方未按约定交付房产的，应向买受方支付____%的违约金9.1.3任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任9.2违约金的计算及支付9.2.1违约金按每日____元计算，直至履行完毕9.2.2违约金支付方式：一次性支付9.3违约处理方式9.3.1双方协商解决9.3.2争议解决机构解决9.3.3法律诉讼解决10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1出卖方严重违约10.1.2买受方严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1房产交付并完成产权登记10.2.2合同约定的租赁期限届满10.2.3双方协商一致10.3合同解除及终止程序10.3.1提前____个工作日书面通知对方10.3.2协商解决争议10.3.3按照法律规定程序进行11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过双方协商解决11.1.2协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁11.1.3也可依法向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会：____仲裁委员会11.2.2法院：____人民法院11.3争议解决费用11.3.1仲裁费由败诉方承担11.3.2诉讼费用由败诉方承担12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2支付首付款12.1.3房产交付并完成产权登记12.2合同备案手续12.2.1合同签订后____个工作日内向相关部门备案12.2.2备案所需材料：合同文本、身份证件等12.3合同备案机构12.3.1房地产管理部门12.3.2其他相关部门13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1房产测绘报告13.1.2房产竣工验收报告13.1.3精装修材料清单13.2合同变更及补充13.2.1合同变更需经双方协商一致13.2.2合同补充需经双方签字盖章13.3合同解除及终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理相关事宜13.3.2任何一方不得擅自处理房产14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期：____________________14.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义：指在甲乙双方签订本合同过程中，提供咨询、评估、中介、担保、代理等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围：包括但不限于房产交易、精装修施工、房产登记、资金监管、法律咨询等方面。16.第三方介入的同意及选择16.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，可引入第三方提供相关服务。16.2第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的服务协议。17.第三方的责任及权利17.1第三方应按照服务协议的约定，履行其职责，并对提供的服务质量承担责任。17.2第三方有权根据服务协议的约定，收取相应的服务费用。17.3第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。18.第三方的责任限额18.1.1对于房产交易、精装修施工等直接涉及房产价值的服务，第三方责任限额不超过合同总价的____%。18.1.2对于资金监管、法律咨询等间接服务，第三方责任限额不超过服务费用总额的____%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方之间的关系：第三方为甲乙双方提供服务的独立第三方，与甲乙双方之间不存在直接的法律关系。19.2第三方与房产出卖方的关系：若第三方为房产出卖方提供中介服务，则第三方与房产出卖方之间存在委托代理关系。19.3第三方与房产买受方的关系：若第三方为房产买受方提供中介服务，则第三方与房产买受方之间存在委托代理关系。19.4第三方与精装修施工方的关系：若第三方为精装修施工方提供监理服务，则第三方与精装修施工方之间存在委托监理关系。20.第三方介入后的合同条款变更20.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对合同条款进行必要的变更，包括但不限于：20.1.1增加第三方介入的相关条款20.1.2明确第三方的责任及权利20.1.3规定第三方的责任限额20.1.4约定第三方介入的具体事宜21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。21.2协商不成的，可提交第三方介入的服务协议约定的争议解决机构解决。21.3争议解决机构可依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同解除及终止22.1第三方介入后，如发生合同解除或终止的情形，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。22.2第三方介入的解除或终止，不影响甲乙双方之间的合同关系。23.第三方介入后的费用承担23.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据服务协议的约定承担。23.2若合同未约定费用承担方式，则由提供服务的第三方自行承担。24.第三方介入后的保密义务24.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。24.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产测绘报告详细要求：报告应包含房产的面积、结构、位置、界限等信息，并附有相关图纸。附件说明：该报告用于证明房产的实际情况，作为合同附件。2.房产竣工验收报告详细要求：报告应包含房产的竣工时间、质量验收情况、验收人员等信息。附件说明：该报告用于证明房产已达到交付标准，作为合同附件。3.精装修材料清单详细要求：清单应包含材料品牌、规格、型号、数量等信息。附件说明：该清单用于明确精装修材料的配置，作为合同附件。4.第三方服务协议详细要求：协议应包含第三方服务内容、费用、责任、权利等信息。附件说明：该协议用于明确第三方服务的具体事宜，作为合同附件。5.房产产权证详细要求：产权证应包含房产的所有权人、房产地址、面积等信息。附件说明：该证书用于证明房产的产权归属，作为合同附件。6.房产交易合同详细要求：合同应包含房产交易价格、付款方式、交付时间等信息。附件说明：该合同用于证明房产交易的合法性，作为合同附件。7.精装修施工合同详细要求：合同应包含施工内容、施工时间、质量要求等信息。附件说明：该合同用于明确精装修施工的具体事宜，作为合同附件。8.房产登记申请表详细要求：申请表应包含房产信息、申请人信息、登记原因等信息。附件说明：该申请表用于办理房产登记手续，作为合同附件。9.房产税费缴纳凭证详细要求：凭证应包含税费种类、金额、缴纳时间等信息。附件说明：该凭证用于证明已缴纳相关税费，作为合同附件。10.银行付款凭证详细要求：凭证应包含付款时间、金额、收款人等信息。附件说明：该凭证用于证明已支付款项，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.买受方未按约定支付款项责任认定标准：买受方未按约定支付首付款或余款的，应向出卖方支付____%的违约金。示例：买受方应于合同签订之日起5个工作日内支付首付款，未按时支付，则应支付违约金。2.出卖方未按约定交付房产责任认定标准：出卖方未按约定时间交付房产的，应向买受方支付____%的违约金。示例：出卖方应于房产竣工验收合格后30个工作日内交付房产，未按时交付，则应支付违约金。3.第三方未按约定提供服务责任认定标准：第三方未按约定提供服务的，应承担相应的违约责任。示例：第三方未按时完成房产评估的，应向甲乙双方支付____%的违约金。4.房产质量不符合约定责任认定标准：房产质量不符合约定的，出卖方应负责修复或退还已付款项。示例：房产墙面出现裂缝，出卖方应在____个工作日内进行修复。5.合同解除或终止后未妥善处理责任认定标准：合同解除或终止后，未妥善处理相关事宜的，应承担相应的法律责任。示例：合同解除后，买受方未将房产返还给出卖方的，应承担相应的法律责任。全文完。2024年度团购房产合同样本：精装修4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.房产基本信息2.1房产位置2.2房产面积2.3房产结构2.4房产用途3.房产价格及支付方式3.1房产总价3.2付款方式3.3付款时间节点4.精装修标准及材料4.1精装修标准4.2装修材料品牌及型号4.3装修材料质量要求5.精装修施工期限及验收标准5.1施工期限5.2施工进度安排5.3验收标准6.合同违约责任6.1违约责任概述6.2违约金计算方式6.3违约金支付方式7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.合同解除条件8.1合同解除条件概述8.2合同解除程序8.3合同解除后处理9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后处理10.合同附件10.1附件一：房产平面图10.2附件二：精装修清单10.3附件三：付款计划表11.其他约定事项11.1不可抗力条款11.2通知及送达11.3合同修改及补充12.合同签署及生效日期13.合同份数及保管14.合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]2.房产基本信息2.1房产位置房产所在城市：[城市名称]房产所在区域：[区域名称]房产具体地址：[详细地址]2.2房产面积建筑面积：[平方米]使用面积：[平方米]2.3房产结构建筑类型：[建筑类型，如多层、高层等]层数：[层数]户型：[户型描述，如两室一厅等]2.4房产用途房产用途：[用途描述，如住宅、商用等]3.房产价格及支付方式3.1房产总价房产总价：[金额，人民币]3.2付款方式首付比例：[百分比]首付金额：[金额，人民币]分期付款：[分期次数]分期金额：[每次分期金额，人民币]付款时间节点：[具体日期或节点描述]4.精装修标准及材料4.1精装修标准装修风格：[装修风格描述，如现代简约等]装修标准：[装修标准描述，如精装修等]4.2装修材料品牌及型号装修材料品牌：[品牌名称]装修材料型号：[型号名称]4.3装修材料质量要求装修材料质量要求：[质量要求描述，如符合国家标准等]5.精装修施工期限及验收标准5.1施工期限施工期限：[具体日期或时间段]5.2施工进度安排施工进度安排：[具体施工节点及时间]5.3验收标准验收标准：[验收标准描述，如符合合同约定等]6.合同违约责任6.1违约责任概述违约责任概述：[违约责任概述]6.2违约金计算方式违约金计算方式：[计算方式描述]6.3违约金支付方式违约金支付方式：[支付方式描述]7.争议解决方式7.1争议解决途径争议解决途径：[解决途径描述，如协商、调解等]7.2争议解决机构争议解决机构：[机构名称]7.3争议解决费用争议解决费用：[费用描述]8.合同解除条件8.1合同解除条件概述合同解除条件概述：[合同解除条件描述，如甲方在约定时间内未支付首付款等]8.2合同解除程序合同解除程序：1.一方提出解除合同意向；2.双方协商确定解除合同的具体事宜；3.签订解除合同协议；4.履行合同解除后的相关手续。8.3合同解除后处理合同解除后处理：1.退还已收款项；2.清理并交付房产；3.解决合同解除后可能产生的其他问题。9.合同生效及终止9.1合同生效条件合同生效条件：[合同生效所需满足的条件描述]9.2合同终止条件合同终止条件：[合同终止所需满足的条件描述]9.3合同终止后处理合同终止后处理：1.完成合同终止手续；2.解决合同终止后可能产生的其他问题。10.合同附件10.1附件一：房产平面图附件一内容：[房产平面图详细描述]10.2附件二：精装修清单附件二内容：[精装修清单详细描述，包括材料品牌、型号、数量等]10.3附件三：付款计划表附件三内容：[付款计划表详细描述，包括付款时间节点、金额等]11.其他约定事项11.1不可抗力条款不可抗力条款：[不可抗力事件定义及处理方式描述]11.2通知及送达通知及送达：1.通知方式：[通知方式描述，如书面、口头等]2.送达地址：[送达地址描述]11.3合同修改及补充合同修改及补充：1.修改程序：[修改合同所需满足的程序描述]2.补充内容：[补充合同内容描述]12.合同签署及生效日期合同签署日期：[具体日期]合同生效日期：[具体日期]13.合同份数及保管合同份数：[合同份数描述]合同保管：[合同保管方式描述，如甲方保管一份，乙方保管一份等]14.合同解释权合同解释权：[合同解释权归属描述，如由双方协商解释等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方：指在本合同履行过程中，根据甲乙双方的约定或法律规定，介入合同关系，提供相关服务或协助的独立第三方。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于中介服务、技术咨询、施工监理、质量检测等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并签订相应的服务协议。16.2第三方介入方式第三方介入方式应通过书面协议确定，包括介入的具体内容、服务期限、费用等。17.第三方责任17.1第三方责任概述第三方在提供服务过程中，应严格遵守相关法律法规和合同约定，对其提供的服务质量承担相应的责任。17.2第三方责任限额第三方责任限额：1.第三方对甲乙双方造成的直接经济损失，其责任限额不超过[金额，人民币]。2.第三方因违反合同约定给甲乙双方造成的损失，应按照实际损失进行赔偿，但不超过上述责任限额。18.第三方权利18.1第三方权利概述第三方享有根据合同约定提供服务的权利，并有权获得相应的报酬。18.2第三方权利内容第三方权利内容：1.第三方有权根据合同约定，独立进行服务活动。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。3.第三方有权在合同约定的范围内，对甲乙双方的行为进行监督。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方与第三方的关系甲乙双方与第三方之间是独立的合同关系，各自的权利义务由合同约定。19.2第三方与甲方的划分第三方对甲方承担的服务责任，仅限于其提供服务的范围内，甲方对第三方提供的服务的质量负责。19.3第三方与乙方的划分第三方对乙方承担的服务责任，仅限于其提供服务的范围内，乙方对第三方提供的服务的质量负责。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入时的付款方式在第三方介入期间，甲乙双方应按照合同约定的付款方式进行支付。20.2第三方介入时的合同变更甲乙双方在第三方介入期间，如需变更合同内容，应与第三方协商一致，并签订补充协议。20.3第三方介入时的争议解决第三方介入期间产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.第三方介入时的合同终止21.1合同终止条件在第三方介入期间，如发生合同约定的终止条件，甲乙双方可协商终止合同。21.2合同终止程序合同终止程序：1.一方提出终止合同意向；2.双方协商确定终止合同的具体事宜；3.签订终止合同协议；4.履行合同终止后的相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房产平面图详细要求：提供房产的详细平面布局图，包括房间分布、门窗位置、墙体厚度等信息。附件说明：该平面图将作为房产交付和验收的依据。2.附件二：精装修清单详细要求：详细列出所有精装修材料及设备，包括品牌、型号、规格、数量等。附件说明：该清单将作为精装修质量和验收的依据。3.附件三：付款计划表详细要求：列出付款时间节点、金额、付款方式等信息。附件说明：该表格将作为付款安排和记录的依据。4.附件四：精装修施工合同详细要求：包括施工方信息、施工内容、施工期限、验收标准等。附件说明：该合同将作为施工方施工行为的依据。5.附件五：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。附件说明：该协议将作为第三方服务行为的依据。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、费用等。附件说明：该协议将作为解决合同争议的依据。7.附件七：合同解除协议详细要求：包括合同解除条件、解除程序、解除后处理等。附件说明：该协议将作为合同解除的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付房款。乙方未按约定时间交付房产。第三方未按约定提供或完成服务。任何一方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式为合同总价的一定比例，具体比例由合同约定。损失的赔偿金额应按实际损失计算，但不超过合同总价的一定比例。3.示例说明：示例一：若甲方未在约定时间内支付首付款，应向乙方支付合同总价5%的违约金。示例二：若乙方未在约定时间内交付房产，应向甲方支付合同总价5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的其他损失。示例三：若第三方未按约定提供或完成服务，应向甲乙双方分别支付合同总价5%的违约金，并赔偿因服务不到位造成的损失。全文完。2024年度团购房产合同样本：精装修5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2买受人信息2.房产基本情况2.1房产位置2.2房产面积2.3房产户型2.4房产价格3.精装修标准3.1精装修材料品牌及规格3.2精装修施工标准3.3精装修验收标准4.付款方式及期限4.1首付款支付4.2尾款支付4.3付款期限5.房产交付及验收5.1交付时间5.2验收标准5.3验收流程6.产权登记及过户6.1产权登记手续6.2过户手续6.3产权转移时间7.保修及维修7.1保修期限7.2保修范围7.3维修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一：房产买卖合同14.2附件二：精装修清单14.3附件三：付款计划表14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：___________1.1.2开发商地址：___________1.1.3联系人：___________1.1.4联系电话：___________1.2买受人信息1.2.1买受人姓名：___________1.2.2买受人地址：___________1.2.3联系人：___________1.2.4联系电话：___________2.房产基本情况2.1房产位置2.1.1所在区域：___________2.1.2详细地址：___________2.1.3地铁站点：___________2.2房产面积2.2.1建筑面积：___________平方米2.2.2使用面积：___________平方米2.3房产户型2.3.1房间数量：___________间2.3.2卫生间数量：___________间2.3.3厨房数量：___________间2.4房产价格2.4.1房产总价：___________元2.4.2付款方式：___________3.精装修标准3.1精装修材料品牌及规格3.1.1地板：___________品牌，___________型号3.1.2墙面：___________品牌，___________型号3.1.3天花板：___________品牌，___________型号3.1.4窗户：___________品牌，___________型号3.2精装修施工标准3.2.1水电安装：___________标准3.2.2墙面处理：___________标准3.2.3地面处理：___________标准3.3精装修验收标准3.3.1材料质量：___________标准3.3.2施工质量：___________标准3.3.3验收流程：___________4.付款方式及期限4.1首付款