建设工程施工合同范例_第1页
建设工程施工合同范例_第2页
建设工程施工合同范例_第3页
建设工程施工合同范例_第4页
建设工程施工合同范例_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“发包方”):

乙方(以下简称“承包方”):

鉴于甲方拟对位于__________的__________工程进行施工,乙方具备相应的施工资质和施工能力,双方经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:__________工程

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程投资:__________

二、合同工期

1.本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,共计__________个月。

2.乙方应在合同工期范围内完成工程,如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金。

三、工程款支付

1.本合同工程款按__________进度支付,具体支付比例及时间节点如下:

(1)__________进度,支付__________%

(2)__________进度,支付__________%

(3)__________进度,支付__________%

(4)__________进度,支付__________%

(5)__________进度,支付__________%

2.甲方支付工程款时,乙方应向甲方提供相应的付款申请及相关证明材料。

3.乙方在收到工程款后,应及时将款项用于工程建设的直接费用。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关建设工程质量管理的规定和施工图纸、设计文件的要求进行施工,确保工程质量符合国家质量标准。

2.乙方在施工过程中,应接受甲方及有关部门的监督检查,对不合格的工程应及时整改。

3.工程验收合格后,甲方应在__________个工作日内向乙方支付__________%的工程款。

五、安全生产

1.乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。

2.乙方应建立健全安全生产责任制,加强施工现场安全管理,定期对施工人员进行安全生产教育和培训。

3.乙方在施工过程中发生安全事故,应立即采取措施,及时报告甲方及有关部门,并承担相应的责任。

六、合同解除

1.在合同履行过程中,如遇以下情况之一,任何一方有权解除本合同:

(1)甲方未按合同约定支付工程款;

(2)乙方不具备施工资质或违反安全生产规定;

(3)因不可抗力因素导致工程无法继续施工;

(4)双方协商一致解除合同。

2.合同解除后,双方应立即停止施工,并按照合同约定处理已完成的工程及剩余工程。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

附件:

1.施工图纸及设计文件

2.乙方施工资质证书

3.乙方安全生产许可证

4.乙方相关人员资格证书

5.其他相关文件

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

签订日期:__________年__________月__________日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“发包方”):

乙方(以下简称“承包方”):

丙方(以下简称“监理方”):

鉴于甲方拟对位于__________的__________工程进行施工,乙方具备相应的施工资质和施工能力,丙方具备监理资质和经验,为保障工程质量和进度,三方经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:__________工程

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程投资:__________

二、监理方职责

1.丙方作为监理方,负责对整个工程的施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全符合国家相关标准和合同约定。

2.丙方应定期向甲方报告工程进展情况,并对工程质量、进度和安全问题提出整改意见。

三、合同工期

1.本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,共计__________个月。

2.乙方应在合同工期范围内完成工程,如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金。

四、工程款支付

1.本合同工程款按__________进度支付,具体支付比例及时间节点如下:

(1)__________进度,支付__________%

(2)__________进度,支付__________%

(3)__________进度,支付__________%

(4)__________进度,支付__________%

(5)__________进度,支付__________%

2.甲方支付工程款时,乙方应向甲方提供相应的付款申请及相关证明材料。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关建设工程质量管理的规定和施工图纸、设计文件的要求进行施工,确保工程质量符合国家质量标准。

2.丙方负责对工程质量进行监督检查,发现质量问题应及时通知乙方整改。

3.工程验收合格后,甲方应在__________个工作日内向乙方支付__________%的工程款。

六、安全生产

1.乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。

2.丙方负责对施工现场进行安全生产监督检查,对存在安全隐患的,应立即要求乙方整改。

七、甲方的权益保障

1.甲方有权要求乙方在施工过程中提供施工计划、进度报告、质量检测报告等资料。

2.甲方有权对施工过程中的重大事项进行决策,包括但不限于工程变更、材料更换等。

3.甲方有权对乙方违反合同约定或法律法规的行为进行处罚,包括但不限于罚款、停工、解除合同等。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定完成工程,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方如违反安全生产规定,导致安全事故发生,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方如擅自变更施工方案或使用不合格材料,一经发现,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的损失。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.在合同履行过程中,如遇以下情况之一,任何一方有权解除本合同:

(1)甲方未按合同约定支付工程款;

(2)乙方不具备施工资质或违反安全生产规定;

(3)因不可抗力因素导致工程无法继续施工;

(4)双方协商一致解除合同。

2.合同解除后,双方应立即停止施工,并按照合同约定处理已完成的工程及剩余工程。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式三份,甲乙丙三方各执一份。

附件:

1.施工图纸及设计文件

2.乙方施工资质证书

3.乙方安全生产许可证

4.丙方监理资质证书

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于,通过监理方的专业监督,确保工程质量、进度和安全,降低甲方的风险。甲方作为主导方,通过合同条款的制定,保障自身权益,确保工程按预期进行。本合同在保障甲方权益的同时,对乙方和丙方的责任进行明确,实现了工程建设的规范化、标准化,有利于提高工程质量和效率。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下简称“供应商”):

甲方(以下简称“采购方”):

丁方(以下简称“验收方”):

鉴于乙方拟向甲方提供__________产品或服务,为确保产品或服务质量,丁方作为第三方验收方,对产品或服务进行验收,三方经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、产品或服务概况

1.产品或服务名称:__________

2.产品或服务规格:__________

3.产品或服务数量:__________

4.产品或服务用途:__________

5.产品或服务总价:__________

二、丁方职责

1.丁方负责对乙方提供的产品或服务进行验收,确保其符合合同约定的质量标准。

2.丁方应在验收过程中对产品或服务进行详细记录,并将验收结果及时通知甲方和乙方。

三、供应商的权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付产品或服务款项。

2.乙方有权要求甲方提供必要的运输和安装支持。

3.乙方有权要求甲方在产品或服务出现问题时提供相应的售后服务。

四、供应商的义务

1.乙方应按照合同约定的时间、地点和质量标准提供产品或服务。

2.乙方应保证产品或服务的质量,如因乙方原因导致产品或服务不合格,乙方应承担全部责任。

3.乙方应配合丁方的验收工作,并提供必要的文件和资料。

五、采购方的义务

1.甲方应按照合同约定的时间支付产品或服务款项。

2.甲方应提供乙方必要的运输和安装支持。

3.甲方应配合丁方的验收工作,并在验收合格后接收产品或服务。

六、验收方的权利

1.丁方有权要求乙方提供产品或服务的相关文件和资料,包括但不限于生产许可证、质量检测报告等。

2.丁方有权对产品或服务进行现场检查和抽样检验。

3.丁方有权根据验收结果决定是否接受产品或服务。

七、验收方的义务

1.丁方应按照合同约定的时间进行验收,并在验收结束后及时向甲方和乙方报告验收结果。

2.丁方应确保验收过程的公正性和客观性,不得偏袒任何一方。

八、供应商的违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定提供产品或服务,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方如提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准,应无条件退货或重新提供符合标准的产品或服务。

3.乙方如违反合同约定,导致甲方遭受损失,应承担相应的赔偿责任。

九、采购方的违约及限制条款

1.甲方如未按合同约定支付产品或服务款项,每延误一日,应向乙方支付__________元违约金。

2.甲方如拒绝接收符合合同约定质量标准的产品或服务,应承担相应的损失。

3.甲方如违反合同约定,导致乙方遭受损失,应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

1.在合同履行过程中,如遇以下情况之一,任何一方有权解除本合同:

(1)一方严重违约,经对方催告后仍未履行;

(2)因不可抗力因素导致合同无法履行;

(3)双方协商一致解除合同。

2.合同解除后,双方应立即停止履行合同,并按照合同约定处理已交付的产品或服务。

十二、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式三份,甲乙丁三方各执一份。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论