二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【达标题】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时

提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

【答案】：B

2、按照《建筑业企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规

定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信

息的，由有关主管部门责令限期改正，逾期未改正的，可以0

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

1）.降低资质等级

【答案】：A

3、在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设

置明显标志和采取安全措施造成人员损害的，施工单位应承担赔偿损

失责任，这种责任属于（）。

A.违约责任

B.侵权责任

C.刑事责任

I）.行政责任

【答案】：B

4、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产

等重大变化的，应当（）。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

I）.及时书面告知招标人

【答案】：D

5、重大劳动安全事故罪，犯罪的客观方面是（）。

A.责令冒险作业

B.降低工程质量标准

C.违反安全管理规定

D.安全生产设施不符合国家规定

【答案】：D

6、甲委托乙公司做塑料礼盒，乙将塑料礼盒印刷工作完成（主要工

作），将粘贴工作（辅助工作）交给丙公司完成，乙在交付工作成果

时则（）。

A.甲有权通知乙解除合同

B.甲无权通知乙解除合同

C.乙与丙的合同效力待定

D.乙与丙的合同无效

【答案】：B

7、关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C’.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费

全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比

例，分别向不同的保险公司提出索赔要求

【答案】：D

8、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系,

其注册证书应当（）。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】：A

9、《绿色施工导则》对机械设备与机具作出规定，下列不属于该规定

的是（）O

A.合理安排工序，减少作业区域的机具数量

B.建立施工机械设备管理制度

C.选择功率与负载相匹配的施工机械设备

1）.合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率

【答案】：A

10、（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制

构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止

作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。

A.紧急避险权

B.知情权

C.拒绝违章指挥权

D.正当防卫权

B.施工单位总工程师签字

C.监理工程师签字

D.该工程项目经理签字

【答案】：C

15、根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形的，不

予注册（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册

之日止已满5年的

B.3年前被吊销注册证书的

C.在申请注册之日前4年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大

质量和安全事故的

D.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的

【答案】：D

16、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。

A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开

B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主

管部门备案

D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

【答案】：A

17、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是0。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

【答案】：D

18、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中

止执行情形的是（）。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的

I）.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人

的

【答案】：D

19、（2021年第1批真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，

正确的是（）。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

I）.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B

20、2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚

分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是（）O

A.罚款

B.罚金

C.管制

D.拘役

【答案】：B

21、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

【答案】：A

22、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。

A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行

政诉讼

B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼

C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请

D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管

部门申请行政复议

【答案】：C

23、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》针对建筑行业的

特点，提出了相应工伤保险制度，下列说法错误的是（）。

A.建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险？

B.建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争

费？

C.工伤保险费用可以参与竞标？

D.在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费

【答案】：C

24、施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是（）

A.对吊销其资质证书不服的

B.对查封其财产不服的

C.认为行政机关侵犯其中标权利的

D.认为某省人民政府制定的规章违法的

【答案】：D

25、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为

原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B

26、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】：A

27、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月

10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。

接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才

正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷

案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为

（）O

A.3月1日

B.3月20日

C.3月10日

D.3月30日

【答案】：B

28、关于仲裁制度，下列说法正确的是（）。

A.当事人达成仲裁协议，人民法院可以受理当事人一方的诉讼请求

B.仲裁协议无效，人民法院应当裁定不予受理

C.裁决作出后，当事人就同一纠纷提起诉讼，人民法院应当受理

D.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理

【答案】：I）

29、关于占有权的表述中不正确的是（）o

A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。

B.占有权是行使物的使用权的前提条件。

C.占有权不得分离出去

D.占有权是所有人行使财产所有权的一种形式。

【答案】：C

30、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，

可以得到支持的是（）。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

1）.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

31、关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是（）。

A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾

期利息

B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1

年期贷款市场报价利率

C.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息

D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五

【答案】：C

32、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是

（）O

A.以建筑安装工程造价为计提依据

B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位

C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%

I）.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%

【答案】：D

33、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人

民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时

得到医治，建筑施工企业应当（）。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.在中标后为职工办理意外伤害保险

C.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

D.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

【答案】：D

34、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该

小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙

工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物,

以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来,

甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权

利的说法，正确的是（）。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司约定的权利自合同公证后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【答案】：A

35、（2021年第1批真题）未参加工伤保险的施工总承包项目，分包

单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正

确的是（）o

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连

带责任

D.由分包单位与建设单位共同承担

【答案】：C

36、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李

某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定

期限是（）。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

【答案】：C

37、2010年6月240,甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份钢材购

销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款应于2010年8

月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。

甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2010年9月20日

向法院提起诉讼。则下列关于保证责任和保证期间的表述中，正确的

是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个

月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个

月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个

月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个

月

【答案】：A

38、关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程

最低保修期限，下列表述正确的是（）。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年

【答案】：D

39、在建设工程领域，关于行政行为的说法，正确的是（）。

A.行政强制包括行政强制措施、行政强制执行和行政处罚

B.行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性

C.没收违法所得和罚款都属于行政强制措施

D.引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政奖励

和行政裁决等

【答案】：B

40、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构

办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行

审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

【答案】：B

41、预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金

50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.70

C.100

D.150

【答案】：B

42、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】：B

43、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。

A.提交投标文件后，在投标截止目前表示放弃投标的

B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】：B

44、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，

二天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系

是（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：C

45、下列情形中，属于承包人司以单方解除合同情形的是（）。

A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，

经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的

C.发包人不履行协助义务

I）.发包人向承包人推荐专业工程的分包人

【答案】：B

46、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利

益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

【答案】：C

47、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）

批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.土地行政主管部门的同级人民政府

D.土地行政主管部门的上级土地管理部门

【答案】：A

48、工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收

报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出

了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11Z1日实际入住。同年

11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开

始计算。

A.10月14日

B.10月24日

C.11月1日

D.11月10日

【答案】：C

49、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部

分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当

承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

1).施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量

承担民事责任

【答案】：1)

50、某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同

中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构

未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金

融机构()O

A.不承担任何责任

B.可提出解除借款合同

C.可延期提供贷款

D.应赔偿房地产开发公司的损失

【答案】：D

51、场景（七）

A.无效

B.有效

C.可变更、可撤销

D.效力待定

【答案】：B

52、下列关于地役权的表述中，正确的（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人妁约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】：C

53、（2018年真题）下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是

（）O

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D,合同无效

【答案】：B

54、关于投标保证金的说法，正确的是（）

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证

金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D

55、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人

提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C

56、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院

B.全国人民代表大会常务委员会

C.省级人民政府

D.全国人民代表大会

【答案】：I）

57、（2021年第1批真题）关于建设工程施工垫资的说法正确的是

（）。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府资金项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报

价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B

58、建筑市场各方主体的基本信息公开期限为（）

A.长期公开

B.3个月

C.6个月

D.3年

【答案】：A

59、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事

故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件

是（）。

A.经现场物件所有权人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要

D.不造成任何其他损失

【答案】：C

6（）、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是

（）O

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑企业执业

【答案】：B

61、场景（八）

A.甲与乙

B.甲与丙

C.乙与丁

D.乙与丙

【答案】：D

62、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提

供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并洽予警告，申请人在

()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：D

63、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编

号和发布的标准，属于()。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】：B

64、关于投标保证金的说法，正确的是()o

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在

第一阶段提出

C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件

未规定利息的，可以不返还利息

【答案】：A

65、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，

致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是

（）O

A.该村的村民委员会

B.建设行政主管部门

C.生态环境主管部门

1）.规划行政主管部门

【答案】：C

66、某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在

（）时向原发证机关办理延期手续。

A.2008年2月〜2008年4月

B.2007年11月〜2008年1月

C.2007年7月〜2008年1月

D.2008年2月〜2008年7月

【答案】：B

67、甲公司委托乙公司加工制作一批门窗，约定门窗验收合格后付款。

下列关于该承揽合同说法错误的是（）。

A.如门窗不能通过验收，甲有权拒付合同款项

B.乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助

C.甲有权监督、检查乙的工作过程

D.甲、乙均有权随时解除承揽合同

【答案】：D

68、由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建

设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发OO

A.施工许可制度

B.安全生产许可证

C.建设工程规划许可证

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

69、（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进

行施工招标的情形是（）o

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生

产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅

增加

【答案】：B

70、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。

A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收

报告之日为竣工日期

B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格

履行

C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息

【答案】：A

71、建设工程施工常用的担保种类，不包括（）o

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.劳务人员工资保证金

D.预付款担保

【答案】：C

72、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记

录的是（）。

A.合同正常履约

B.未发生违法行为

C.获得发包人奖励

1）.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D

73、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）o

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】：A

74、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工

验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是（）。

A.责令停止使用,重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚

款

B.责令限期整改,重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下

罚款

C.责令停止使用,重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上饮

以下罚款

D.责令限期整改,重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下

罚款

【答案】：A

75、（2019年真题）在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，

正确的是（）o

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

【答案】：C

76、（2021年真题第1批）关于招标代理机构，说法正确的是

（）O

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等

相应能力的专业人员

【答案】：D

77、承揽业务不良……（）。

A.***转包或者违法分包的

B.?未取得资质证书承揽工程的

C.?允许他人以本单位名义承揽工程的

D.未在规定期限内办理证照变更手续的

【答案】：A

78、关于两阶段招标的说法，正确的是（）

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第

一阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

I）.招标人应当在第一阶段之前向所看潜在投标人提供招标文件

【答案】：C

79、用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。

A.订立劳动合同之日

B.发出录用通知之日

C.用工之日

D.办理入职手续之日

【答案】：C

80、按照《物权法》的规定，建设用地使用权自。时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

81、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行建筑施工作

业的说法，正确的是0。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必

须连续作业的除外

C.因特殊需要必须连续作业的，必须有省级以上地方人民政府建设行

政主管部门的证明

D.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

【答案】：B

82、关于工程招标的说法，正确的是（）。

A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标

B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标

C.使用外国政府贷款的勘察单项合同估算价在50万元的项目

D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标

【答案】：D

83、关于行政复议的说法，正确的是（）o

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议以书面审查为主

D.只要行政复议决定不服，就可以向人民法院提请行政诉讼

【答案】：C

84、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，

铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

【答案】：B

85、有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损

害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部

门是（）。

A.知识产权保护部门

B.工商行政管理部门

C.政府相关管理部门

D.著作权的部门

【答案】：D

86、（2020年12月真题）下列财产中，可以抵押的是（）o

A.土地所有权

B.所有权有争议的财产

C.土地附着物

D.拟建造的船舶

【答案】：C

87、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是

（）O

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B

88、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题

的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。

A.仲裁机构所在地中级人民法院

B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

【答案】：C

89、（2021年真题第2批）下列职责中，属于施工生产安全事故调查

组职责的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

【答案】：D

90、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说

法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

1）.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

91、授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是

（）O

A.新颖性

B.创造性

C.适于工业应用

D.实用性

【答案】：C

92、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在

用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。

A.劳动合同实际签订之日

B.实际用工之日

C.应当签订劳动合同之日起

D.实际用工之日后一个月

【答案】：B

93、以下属于动产质押的是（）。

A.原材料

B.仓单

C.支票

D.可以转让的股份

【答案】：A

94、(2019年真题)关于注用建造师延续注册的说法，正确的是

()O

A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

B.延续注册有效期为3年

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：B

95、根据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除

要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外()

A.为新要约

B.为原要约

C.为新承诺

D.既不为新要约，也不为承诺

【答案】：A

96、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原

设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及

()的装修工程

A.改变建筑局部使用功能

B.增加内部装饰

C.增加投资额度

D.建筑承重结构变动

【答案】：D

97、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案

应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工总承包单位

D.相关专业承包单位

【答案】：C

98、（）,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，

也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

A.无因管理

B.不当得利

C.见义勇为

D.侵权

【答案】：A

99、（2016年真题）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是

（）o

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

【答案】：A

100、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月

内支付工程款。2018年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建

设单位迟迟不予支付工程款。按照最新规定，下列情形中，会导致诉

讼时效中止的是（）。

A.2020年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2021年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2021年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

101、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建

设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】：D

102、建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责

赔偿的是（）。

A.设计错误

B.地震

C.水灾

D.意外事故

【答案】：A

103、工伤保险基金可以用于（）。

A.劳动能力鉴定

B.投资运营

C.兴建或者改建办公场所

D.发放奖金

【答案】：A

104、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法

规的是()O

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市招标投标条例》

C.《招标投标法》

D.《工程建设项目施工招标投标办法》

【答案】：A

105、(2018年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承

包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有

关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B

106、关于承担代理责任的做法，正确的是()o

A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代

理人承担责任

C.代理人不完仝履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相

对人应当承担按份责任

【答案】：C

107.关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁裁决不服的，可以提起诉讼

B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉，另一方出示仲裁

协议的，人民法院不予受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：C

108、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承

运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A

109、（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工

申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

【答案】：C

110、（2018年真题）下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责

的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

1）.提出对受伤人员的赔偿方案

【答案】：C

111、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该

（）O

A.由国务院裁决

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由制定机关裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

【答案】：A

112、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。

A.专属管辖

B.一般地域管辖

C.特殊地域管辖

D.协议管辖

【答案】：A

113、（2014年真题）根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执

行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民攻府建设主管部门责

令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格

证书，5年内不得注册。

A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下

C.6个月以上2年以下

D.1年以上3年以下

【答案】：B

114、建设工程项目中，可行的发包方式是（）o

A.将监理业务委托给该项目的设计单位

B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位

C.招设备采购业务委托给该项目的工程监理单位

D.将监理业务委托给该项目的施工承包单位

【答案】：A

115、（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质

量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、

工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加

的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加

的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的

工期并支付施工企业合理的利润

I）.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的

费用和延误的工期

【答案】：A

116、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的

是（）。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年

【答案】：A

117、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产

所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

I).同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照

登记的债权比例清偿

【答案】：A

118、关于不可抗力的说法，正确的是()。

A.不可抗力包括主观情况与客观情况

B.法定的免责事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任

D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任

【答案】：B

119、在用人单位内设立的劳动争议调解委员会由0组成。

A.劳动行政部门代表和工会代表

B.工会代表和企业代表

C.职工代表、用人单位代表和工会代表

D.劳动行政部门代表、工会代表和职工代表

【答案】：C

120、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是

OO

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

C.《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》

1).《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

【答案】：A

121、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是

()O

A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作

的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的

25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通

知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

【答案】：C

122、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的

工程质量缺陷应当由（）。

A.甲、乙承担连带责任

B.甲按照收取的管理费比例承担责任

C.乙承担部分责任

D.乙承担全部责任

【答案】：A

123、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

124、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故调查

组织的组织者是（）

A.事故发生地设区的市人民政府

B.事故发生地省级人民政府

C.国务院或者国务院授权的有关部门

I）.省级人民政府应急管理部门

【答案】：C

125、担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。

A.抵押

B.质押

C.定金

I）.保证

【答案】：D

126、（2019年真题）根据《刑法》,下列刑事责任中，属于主刑的是

（）O

A.罚金

B.没收财产

C.驱除出境

D.拘役

【答案】：D

127、专利权的保护期限开始时间为（）

A.10年

B.15年

C.申请日

D.核准注册之日

【答案】：C

128、下列属于国家所有的不可移动文物的是（）。

A.壁画

B.三星堆出土的文物

C.中国博物馆的文物

I）.殷墟商文化遗址

【答案】：D

129、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即

报告（）。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门

【答案】：A

130、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最

低保修斯限为（）

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

1）.2年和合理使用年限

【答案】：D

131、下列注册证书失效的是（）o

A.张某所在企业破产

B.王某调离原企业到新单位

C.李某年龄明年65周岁

1）.赵某年满17周岁注册在本单位

【答案】：A

132、涉及建筑主体承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前

委托（）提出设计方案

A.其他设计咨询单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工企业

【答案】：B

133、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程A.B.C均是发包人的义务，选项D是

承包人的义务。参见教材P111。

【答案】：D

134、（2020年12月真题）用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同

的劳动关系自（）起建立。

A.用工之日

B.试用期满之日

C.订立劳动合同之日

D.劳动者提供担保之日

【答案】：A

135、下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此

解除合同

【答案】：A

136、在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在

工程开工前（）天，向生态环境主管部门申报。

A.3

B.7

C.15

D.28

【答案】：C

137、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）o

A.初始注册

B.年检注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：B

138、开标地点应当为•）o

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定妁地点

D.投标人共同认可的地点

【答案】：C

139、场景（三）

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C.设置安全生产管理机构

D.依法参加工伤保险

【答案】：B

140、关于专利权和商标权期限的说法，正确的是()。

A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年

B.外观设计专利权的期限为10年

C.商标权的期限为10年

D.专利权有效期届满可以续期

【答案】：C

14k质押担保因质物的不同可分为()o

A.动产质押和权利质押

B.不动产质押和动产质押

C.权利质押和义务质押

D.财产质押和人身质押

【答案】：A

142.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()，负责

事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

143、建立工会的用人企业，其集体劳动合同由()签订。

A.劳动者共同与用人单位？

B.工会与用人单位???

C.劳动者与工会？

D.劳动者推选出来的代表与用人单位

【答案】：B

144、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是

（）O

A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】：B

145、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告

上签字

B.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构

【答案】：A

146、关于评标的说法，正确的是0。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委

员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

【答案】：C

147、国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例

和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进

行审查的要求。

A.最高人民法院

B.全国人大常委会

C.最高人民检察院

D.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会

【答案】：B

148、关于工程建设标准的说法，正确的有（）。

A.团体标准的技术要求不得高于推荐性标准的相关技术要求

B.团体标准、企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

C.企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企

业标准的编号和名称

D.团体标准仅供本团体成员约定采用

【答案】：C

149、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入

排水管网许可的说法，正确的是（）。

A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费

B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

【答案】：B

150、注册建造师初始注册后有效期为（）年；延续注册后有效

期为（）年。

A.3；3

B.2；3

C.3；4

D.4；4

【答案】：A

151、《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业

的净资产应不少于（）。

A.6000万元

B.5000万元

C.4000万元

D.800万元

【答案】：C

152、下列主体中，具有保证人资格的是（）。

A.公益事业单位

B.建筑行业协会

C.清算中的法人

D.国有金融机构

【答案】：D

153、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）

A.工程建设勘察、规划、盛计、施工（包括安装）及验收等通用的综

合标准和重要的通用的质量标准

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设的特殊技术术语

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

【答案】：C

154、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案

应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工总承包单位

D.相关专业承包单位

【答案】：C

155、下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民、法人申请行政复

议的事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

I）.认为某地方性法规违法的

【答案】：D

156、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.6

C.12

D.3

【答案】：D

157、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定,

建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）

A.10%

B.30%

C.50%

1）.80%

【答案】：C

158、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。

关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

【答案】：D

159、（2018年真题）根据《绿色实施导则》，施工现场500km以内生

产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】：D

160、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

【答案】：C

161、某施工企业专职安全管理人员在对安全生产进行现场监督检查时,

发现安全隐患，可及时向（）报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部门

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上人民政府

【答案】：C

162、(2018年真题)下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是

()O

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标、高价索赔

【答案】：B

163、下列刑罚的分类中，属于附加刑的是()。

A.没收财产

B.管制

C.拘役

I).有期徒刑

【答案】：A

164、建设单位于2018年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目

拆迁受阻，工程于2019年2月22日才决定开工，则建设单位()o

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C

165、(2016年真题)投标人对开标投诉的，依法应当先向()提

出异议。

A.评标委员会

B.招标人

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门

【答案】：B

166、根据《物权法》，为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照

合同约定利用他人不动产的权利属于()O

A.土地所有权

B.土地处分权

C.担保物权

D.地役权

【答案】：D

167、以下关于安全事故调查的说法中正确的是()。

A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一

个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查

C.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位

组织事故调查组进行调查

I).事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告

【答案】：C

168、在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将

钢材厂家在互联网发布的价目表下载并打印，并在法庭上作为证据出

示，则该证据种类属于OO

A.书证

B.物证

C.视听资料

D.电子数据

【答案】：A

169、关于施J1生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是

（）O

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提

供相应的应急预案

B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案

C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

1）.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评

审意见

【答案】：A

170、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行缱康检查

【答案】：A

171、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危

险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发

现后，承运人被要求重.新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成

承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有（）。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐晡不报，承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要

求支付运费

【答案】：D

172、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形看（）o

A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运,

尚未到达约定的交付地点

B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往

提货

C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付

D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

【答案】：B

173、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）0

A.本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员

会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提

起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引超的任何争议，均提请北京仲裁

委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后

提起诉讼

【答案】：C

174、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因

甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合司（）。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

【答案】：C

175、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()o

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样

品数量

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】：B

176、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是

()O

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】：D

177、建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部

分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且

验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设

单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款

项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙

的角色是()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.被告

D.第三人

【答案】：D

178、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达

机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了

10万元的损失,王某要求张某承担违约责任。根据民法典的规定，张

某的行为（）O

A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同

B.不构成违约，因为不可抗力可以免责

C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失

D.构成违约,但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】：D

179、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是（）。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

180、关于建设工程招标投标交易，正确的是（）

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

【答案】：B

181、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7

天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司

安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当句王某支付加班费合

计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

182、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C

183、甲委托乙代卖鲜鱼，途中乙的拖拉机被撞坏，无法行驶。由于天

气炎热，乙怕鱼变臭，就转托路过出事地点的丙将鱼捎到鱼市。但因

鱼已不新鲜，丙未卖得好价钱，损失不小。根据法律规定，该损失应

由（）承担。

A.甲

B.乙

C.丙

D.甲、乙、丙分担

【答案】：A

184、关于物权的说法，法正确的是（）

A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权

B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

1）.物权保护方式，只能单独适用

【答案】：C

185、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的,

视为应付款时间的是（）。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交埃工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

【答案】：B

186、以下关于施工单位安全生产教育培训的说法中正确的是（）。

A.施工单位应当对管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产

教育培训

B.建筑企业要对新职工进行至少20学时的安全培训，每年进行至少32

学时的再培训

C.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，

实习至少2年后方可独立上岗

D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业

人员进行相应的安全生产教育培训

【答案】：D

187、（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执

业资格证书的情况有（）。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

【答案】：C

188、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。

A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行

B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行

C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行

D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行

【答案】：D

189、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单

位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设

单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是OO

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】：D

190、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）°

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据