2024年度班组施工劳务分包合同范本2篇_第1页
2024年度班组施工劳务分包合同范本2篇_第2页
2024年度班组施工劳务分包合同范本2篇_第3页
2024年度班组施工劳务分包合同范本2篇_第4页
2024年度班组施工劳务分包合同范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度班组施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包单位信息1.2.总包单位信息1.3.施工项目信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期2.5.工程质量标准3.工程分包范围3.1.分包项目3.2.分包内容3.3.分包工程量4.合同价格及支付方式4.1.合同总价4.2.分包价格组成4.3.付款方式4.4.付款进度5.工程进度及验收5.1.工程进度要求5.2.工程验收标准5.3.工程验收程序6.材料供应及管理6.1.材料供应方式6.2.材料采购清单6.3.材料验收及保管7.工程变更及索赔7.1.工程变更范围7.2.工程变更程序7.3.索赔处理8.工程安全及环保8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.环境保护要求9.质量责任与保证9.1.质量保证措施9.2.质量验收标准9.3.质量责任及处理10.保险及责任10.1.保险种类10.2.保险责任范围10.3.保险费用及支付11.违约责任及争议解决11.1.违约责任11.2.争议解决方式12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除及终止程序13.合同附件及补充协议13.1.合同附件清单13.2.补充协议14.合同生效及终止日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称:X有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138001380001.1.5住所地:省市区路号1.2总包单位信息1.2.1单位名称:YYY建设有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3联系人:赵六1.2.4联系电话:139001390001.2.5住所地:省市区路号1.3施工项目信息1.3.1工程名称:住宅小区施工项目1.3.2工程地点:省市区路号1.3.3工程规模:总建筑面积万平方米1.3.4工程工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.3.5工程质量标准:符合国家标准及行业标准第二条工程概况2.1工程名称:住宅小区施工项目2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积万平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4工程工期:2024年1月1日至2024年12月31日,共计12个月2.5工程质量标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关行业标准执行第三条工程分包范围3.1分包项目:住宅小区施工项目中的土建工程、装饰装修工程、安装工程等3.2分包内容:包括但不限于基础施工、主体结构、装饰装修、管道安装、电气安装等3.3分包工程量:详见附件《分包工程量清单》第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币叁仟万元整(¥300,000,000.00)4.2分包价格组成:包括直接费用、间接费用、利润等4.3付款方式:4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款4.3.2进度款:按工程进度支付,每月支付合同总价的8%4.3.3结算款:工程完工验收合格后支付合同总价的80%4.3.4保修金:合同总价的10%,保修期满后无质量问题退还第五条工程进度及验收5.1工程进度要求:按照合同约定的工期要求,分阶段完成工程进度5.2工程验收标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关行业标准5.3工程验收程序:5.3.1分包单位在每阶段工程完成后,向总包单位提出验收申请5.3.2总包单位组织验收,验收合格后签字确认5.3.3验收不合格的,分包单位应在接到通知后7日内整改,重新验收第六条材料供应及管理6.1材料供应方式:分包单位负责材料采购及供应6.2材料采购清单:详见附件《材料采购清单》6.3材料验收及保管:6.3.1材料进场前,分包单位应向总包单位提交材料合格证明6.3.2材料进场后,双方共同验收,合格后方可使用6.3.3材料应按类别、规格、型号分别堆放,做好标识和记录第七条工程变更及索赔7.1工程变更范围:包括设计变更、施工条件变更、工程量变更等7.2工程变更程序:7.2.1分包单位提出变更申请,说明变更原因及影响7.2.2总包单位组织评审,确认变更内容7.2.3修改合同内容,并签订补充协议7.3索赔处理:7.3.1分包单位在合同履行过程中,因不可抗力等原因造成损失,可向总包单位提出索赔7.3.2总包单位在接到索赔申请后,组织调查核实,确认索赔事项及金额7.3.3双方协商解决索赔事宜,如协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁第八条工程安全及环保8.1安全生产责任8.1.1分包单位应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全8.1.2分包单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任8.1.3分包单位应定期对施工人员进行安全生产教育和培训8.2安全生产措施8.2.1施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志8.2.2作业人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品8.2.3施工机械和设备应定期检查和维护,确保安全运行8.3环境保护要求8.3.1施工过程中应采取措施,减少对环境的影响8.3.2废水、废气、固体废弃物应按规定进行处理,不得污染环境第九条质量责任与保证9.1质量保证措施9.1.1分包单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工9.1.2分包单位应建立健全质量管理体系,确保施工质量9.1.3分包单位应使用合格的材料、构配件和设备9.2质量验收标准9.2.1施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关行业标准9.2.2验收前,分包单位应自检,确认质量合格后方可进行验收9.3质量责任及处理9.3.1分包单位对施工质量承担全部责任9.3.2如发现质量问题,分包单位应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的费用第十条保险及责任10.1保险种类10.1.1分包单位应投保建筑工程一切险和意外伤害险10.1.2总包单位应投保施工人员意外伤害险10.2保险责任范围10.2.1保险责任范围应包括施工过程中发生的意外事故、自然灾害等10.2.2保险责任范围应覆盖合同约定的工程范围10.3保险费用及支付10.3.1保险费用由双方各自承担10.3.2保险费用应在合同签订后5个工作日内支付第十一条违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1分包单位未能按照合同约定完成工程,应承担违约责任11.1.2总包单位未能按照合同约定支付工程款,应承担违约责任11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同争议11.2.2如协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法履行12.1.2一方严重违约,另一方提出解除合同12.2合同终止条件12.2.1工程竣工交付使用12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同解除及终止程序12.3.1提出解除合同的一方应书面通知另一方12.3.2解除合同后,双方应办理合同终止手续第十三条合同附件及补充协议13.1合同附件清单13.1.1分包工程量清单13.1.2材料采购清单13.1.3其他相关附件13.2补充协议13.2.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条合同生效及终止日期14.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止日期:工程竣工验收合格并交付使用后,合同终止第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1本合同中提及的第三方,是指为了实现合同目的,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助性服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的介入应当符合法律法规及合同约定,其权利和义务在本合同中予以明确。第十六条第三方介入的职责与权限16.1第三方应当在其职责范围内,为甲乙双方提供专业服务,包括但不限于:16.1.1提供施工技术指导、质量管理、进度控制等;16.1.2对施工过程中的质量问题进行监督和验收;16.1.3对施工安全、环保措施进行监督和评估;16.1.4对合同执行情况进行评估和报告。16.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和协助;16.2.2对不符合合同要求的行为提出整改意见;16.2.3对严重违约行为提出警告或建议终止合同。第十七条第三方介入的程序17.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准和程序,并书面通知对方。17.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等事项。第十八条第三方责任限额18.1第三方的责任限额应在其服务协议中明确约定,包括但不限于:18.1.1第三方的责任范围和承担方式;18.1.2第三方因故意或重大过失造成的损失,其赔偿限额;18.1.3第三方因一般过失造成的损失,其赔偿限额。18.2第三方的责任限额应不低于其服务费用的五倍。第十九条第三方与其他各方的责任划分19.1第三方的责任不应影响甲乙双方在合同中的权利和义务。19.2甲乙双方应各自承担因其自身原因造成的损失。19.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失,甲乙双方应各自承担责任。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件包括但不限于:20.1.1合同履行完毕;20.1.2第三方服务协议到期;20.1.3甲乙双方协商一致解除第三方介入。第二十一条第三方介入的费用21.1第三方介入的费用应在服务协议中明确,包括但不限于:21.1.1服务费用;21.1.2产生的相关费用;21.1.3甲方或乙方承担的其他费用。21.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式中明确支付时间。第二十二条第三方的保密义务22.1第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的保密信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。第二十三条第三方的法律地位23.1第三方作为独立法人或其他组织,其法律地位与甲乙双方平等,应独立承担法律责任。第二十四条第三方的变更与替换24.1如需变更或替换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方及第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.分包工程量清单详细要求:列明分包工程的名称、规格、数量、单价和总价,以及工程量的计算依据和方法。说明:此清单为合同的重要组成部分,用于确定分包工程的具体内容和价格。2.材料采购清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价和供应商信息。说明:此清单用于确保施工过程中所需材料的合规性和质量。3.施工进度计划表详细要求:详细列出工程各阶段的时间节点、工作内容和预期完成时间。说明:此计划表用于监控工程进度,确保工程按期完成。4.安全生产责任制度详细要求:明确各级人员的安全责任,包括安全培训、防护措施和应急预案等。说明:此制度用于确保施工过程中的安全,防止安全事故的发生。5.环境保护措施方案详细要求:包括废水、废气、固体废弃物的处理方法和排放标准。说明:此方案用于确保施工过程中的环保,减少对环境的影响。6.质量管理手册详细要求:明确质量管理体系、质量标准、验收程序和责任追究等。说明:此手册用于确保施工质量,满足合同约定的质量标准。7.第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、期限、责任和权利等。说明:此协议用于明确第三方介入的具体事项,确保第三方服务的质量和效果。8.合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明:此记录用于追踪合同变更的过程,确保变更的合法性和有效性。9.验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果和存在问题等。说明:此报告用于证明工程已按合同约定完成,并达到质量标准。10.争议解决记录详细要求:记录争议发生的时间、原因、双方协商过程和解决方案等。说明:此记录用于跟踪争议解决的过程,确保争议得到妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约支付工程款:甲方未按合同约定支付工程款。违约工期:甲方或乙方未按合同约定完成工程或达到工程进度要求。违约质量:施工质量不符合合同约定的质量标准。违约材料:使用不符合合同约定的材料。违约安全生产:未履行安全生产责任,导致安全事故发生。违约环保:未履行环保责任,导致环境污染。2.责任认定标准:违约支付工程款:甲方未支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。违约工期:甲方或乙方未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,赔偿因延误工期造成的损失。违约质量:施工质量不符合合同约定的,乙方应进行整改,直至达到质量标准;甲方有权要求乙方承担由此产生的费用。违约材料:使用不符合合同约定的材料的,乙方应更换合格材料,并承担由此产生的费用。违约安全生产:未履行安全生产责任导致安全事故的,应根据事故原因和损失情况,承担相应的法律责任。违约环保:未履行环保责任导致环境污染的,乙方应立即采取措施,承担由此产生的费用,并承担相应的法律责任。示例说明:甲方未在约定的时间内支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。乙方未按合同约定完成工程,导致工程延误,甲方有权要求乙方赔偿因延误工期造成的损失。施工过程中发现使用的材料不符合合同约定,乙方应立即更换合格材料,并承担更换材料及造成的其他费用。全文完。2024年度班组施工劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同内容3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程工期3.4施工图纸及资料4.工程量及费用4.1工程量清单4.2合同价款4.3付款方式4.4付款进度5.材料供应5.1材料种类及要求5.2材料供应方式5.3材料验收5.4材料保管6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工安全措施6.4施工文明施工7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:施工进度计划12.4附件四:施工安全措施13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1单位名称:________1.1.2法定代表人:________1.1.3联系地址:________1.1.4联系电话:________1.1.5电子邮箱:________1.2总包单位基本信息1.2.1单位名称:________1.2.2法定代表人:________1.2.3联系地址:________1.2.4联系电话:________1.2.5电子邮箱:________第二条工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程类型:________第三条合同内容3.1工程范围3.1.1工程项目:________3.1.2工程量:________3.2工程质量要求3.2.1质量标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行3.2.2质量保证措施:________3.3工程工期3.3.1工期:________3.3.2针对工期延误的处理:________3.4施工图纸及资料3.4.1施工图纸:________3.4.2技术资料:________第四条工程量及费用4.1工程量清单4.1.1工程量清单明细:________4.1.2工程量计算依据:________4.2合同价款4.2.1合同总价:________4.2.2计价方式:________4.3付款方式4.3.1预付款:________4.3.2进度款:________4.3.3结算款:________4.4付款进度4.4.1预付款支付时间:________4.4.2进度款支付时间:________4.4.3结算款支付时间:________第五条材料供应5.1材料种类及要求5.1.1材料种类:________5.1.2材料要求:________5.2材料供应方式5.2.1材料供应责任:________5.2.2材料供应时间:________5.3材料验收5.3.1验收标准:________5.3.2验收程序:________5.4材料保管5.4.1保管责任:________5.4.2保管措施:________第六条施工组织与管理6.1施工组织设计6.1.1施工组织设计内容:________6.1.2施工组织设计审批:________6.2施工进度计划6.2.1进度计划:________6.2.2进度调整:________6.3施工安全措施6.3.1安全措施:________6.3.2安全责任:________6.4施工文明施工6.4.1文明施工要求:________6.4.2文明施工措施:________第七条工程验收7.1验收标准7.1.1验收依据:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行7.2验收程序7.2.1验收组织:________7.2.2验收时间:________7.2.3验收内容:________7.3验收资料7.3.1验收资料清单:________7.3.2验收资料提交:________第八条违约责任8.1违约情形8.1.1分包单位违约:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反施工安全规定等8.1.2总包单位违约:包括但不限于未按时支付工程款、未按时提供施工图纸、未按时提供施工场地等8.2违约责任8.2.1分包单位违约责任:违约部分按合同价款的_____%支付违约金;若造成损失,还应承担相应的赔偿责任8.2.2总包单位违约责任:违约部分按合同价款的_____%支付违约金;若造成损失,还应承担相应的赔偿责任8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿方式:违约方应按约定支付违约金及赔偿金,并承担因此产生的其他费用第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议协商:双方应友好协商解决争议9.1.2争议仲裁:若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁9.2争议解决程序9.2.1提起争议:任何一方提出争议,应书面通知对方,并说明争议的具体内容和理由9.2.2调解:双方应在接到争议通知之日起____个工作日内进行调解9.2.3诉讼或仲裁:若调解不成,任何一方均可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包单位单方面解除合同:包括但不限于无法按时完成工程、无法保证工程质量等10.1.2总包单位单方面解除合同:包括但不限于分包单位严重违约、无法满足施工要求等10.2合同解除程序10.2.1提出解除:任何一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除合同的理由10.2.2审批:解除合同需经双方协商一致或按照法定程序审批10.2.3解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1工程完成:合同约定的工程内容全部完成,经双方验收合格11.1.2合同期限届满:合同约定的期限届满,且合同约定的工程内容已全部完成11.2合同终止程序11.2.1提出终止:任何一方提出合同终止,应书面通知对方11.2.2审批:合同终止需经双方协商一致或按照法定程序审批11.2.3终止后果:合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.1.1工程量清单明细:________12.1.2工程量计算依据:________12.2附件二:施工组织设计12.2.1施工组织设计内容:________12.2.2施工组织设计审批:________12.3附件三:施工进度计划12.3.1进度计划:________12.3.2进度调整:________12.4附件四:施工安全措施12.4.1安全措施:________12.4.2安全责任:________第十三条合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第十四条其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2其他约定事项14.2.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中,第三方指除合同双方(甲方:总包单位,乙方:分包单位)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、审计单位、咨询机构、检测机构、保险公司、担保公司等。第二条第三方介入的类型2.1监理介入:为确保工程质量,甲方可委托第三方监理单位对工程进行全程监督和管理。2.2审计介入:为确保工程款的合理使用,甲方可委托第三方审计单位对工程款项进行审计。2.3咨询介入:为提高工程效率,甲方或乙方可委托第三方咨询机构提供专业建议和解决方案。2.4检测介入:为验证工程质量,甲方或乙方可委托第三方检测机构对工程材料、工艺等进行检测。2.5保险介入:为降低风险,甲方或乙方可购买第三方保险公司提供的工程保险。第三条第三方责权利划分3.1第三方责任:第三方在介入过程中,应承担相应的责任,包括但不限于:3.1.1按照合同约定提供专业服务;3.1.2保守合同双方的商业秘密;3.1.3对其提供的服务结果承担责任。3.2.1要求甲方或乙方提供必要的资料和信息;3.2.2要求甲方或乙方支付相应的服务费用;3.2.3对甲方或乙方的不当行为提出异议。第四条第三方责任限额4.1第三方在介入过程中,因其服务导致甲方或乙方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其收取服务费用的_____%。4.2.1依据合同约定;4.2.2依据第三方实际承担的责任;4.2.3依据第三方服务费用。第五条第三方介入的流程5.1第三方介入前,甲方或乙方应与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用、责任等事项。5.2第三方介入后,甲方或乙方应向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能正常开展工作。5.3第三方介入过程中,甲方或乙方应与第三方保持密切沟通,及时解决工作中出现的问题。第六条第三方介入的变更6.1甲方或乙方如需变更第三方,应提前____个工作日通知对方,并经对方同意。6.2变更第三方后,双方应重新签订服务合同,明确变更后的服务内容、费用、责任等事项。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入结束后,甲方或乙方应及时与第三方进行结算,支付相应的服务费用。7.2第三方介入终止后,双方应签订终止协议,明确双方的权利和义务。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如出现争议,应通过协商解决。8.2协商不成,可按照本合同第九条“争议解决”的相关规定处理。第九条本合同修正本合同中涉及第三方介入的条款,如与第三方服务合同的规定不一致,以本合同为准。如有未尽事宜,双方可另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:1.1包含所有施工项目的详细工程量;1.2按照国家标准和行业标准进行编制;1.3包含单位、工程量、计量方法等信息

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论